Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 03/08/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
ALLEMAGNE
appel-offre

Allemagne-Munich:Travaux de construction

2022/S 148-422670  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
03/08/2022 S148 Allemagne-Munich: Travaux de construction 2022/S 148-422670 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Landeshauptstadt München vertreten durch MRG Münchner Raumentwicklungsgesellschaft mbH Adresse postale: Paul-Henri-Spaak-Straße 5 Ville: München Code NUTS: DE212 München, Kreisfreie Stadt Code postal: 81829 Pays: Allemagne Courriel: vergabe@mrg-gmbh.de Téléphone: +49 8994550068 Fax: +49 8994550016 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mrg-gmbh.de
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Estricharbeiten
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marché Travaux
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45262320 Ragréages 45262321 Travaux de chape
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DE212 München, Kreisfreie Stadt Lieu principal d'exécution:
81829 München
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Estricharbeiten Los 1 - Lernhäuser
   1.  bis
   3.  Obergeschoss
:
21 212 m² Los 2 - Erdgeschoss,
   1.  Untergeschoss, Pavillon mit Verbindungstunnel: 15 189 m²
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Début: 30/10/2020 Fin: 05/01/2022
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 223-547818
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 82231.001.00
Lot nº: 2 Intitulé:
Estricharbeiten Los 2 - Erdgeschoss,
   1.  Untergeschoss, Pavillon mit Verbindungstunnel
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
20/10/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Modern Estrich Bau GmbH Adresse postale: Sarkover Straße 76 Ville: Merzig Code NUTS: DEC02 Merzig-Wadern Code postal: 66663 Pays: Allemagne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 338 825.87 EUR
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern Adresse postale: Maximilianstraße 39 Ville: München Code postal: 80538 Pays: Allemagne Courriel: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de Téléphone: +49 8921762411 Fax: +49 8921762847 Adresse internet: https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/behoerde/mittelinstanz/vergabekammer
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern Adresse postale: Maximilianstraße 39 Ville: München Code postal: 80538 Pays: Allemagne Courriel: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de Téléphone: +49 8921762411 Fax: +49 8921762847 Adresse internet: https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/behoerde/mittelinstanz/vergabekammer
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
29/07/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45262320 Ragréages 45262321 Travaux de chape
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DE212 München, Kreisfreie Stadt Lieu principal d'exécution:
81829 München
VII.1.4) Description des prestations:
NA 03 Estricharbeiten Los 2
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Début: 06/06/2022 Fin: 01/12/2022
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 33 660.00 EUR
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Modern Estrich Bau GmbH Adresse postale: Sarkover Straße 76 Ville: Merzig Code NUTS: DEC02 Merzig-Wadern Code postal: 66663 Pays: Allemagne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Einsatz eines Zusatzmittels zur Beschleunigung ("Schnellbinder"), damit der frisch verlegte Estrich schneller begangen und belegt werden kann.
VII.2.2) Raisons de la modification Besoin de travaux, services ou fournitures supplémentaires du titulaire/concessionnaire initial [article 43, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/25/UE] Description des raisons économiques ou techniques et des inconvénients ou de l'augmentation des coûts empêchant un changement de titulaire:
Wegen Verzögerung im Bauablauf aufgrund Corona und Lieferkettenunterbrechung ist der Einsatz des Zusatzmittels erforderlich, um neu terminierte Zwischentermine und den Termin für die Fertigstellung einhalten zu können. Im Interesse der Vermeidung zusätzlicher Gewährleistungsschnittstellen ist die Vergabe der Nachtragsleistung an den mit den Estricharbeiten für das Los 2 beauftragten Auftragnehmer zwingend erforderlich.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 386 730.98 EUR Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 420 390.98 EUR Allemagne-Munich: Travaux de constructionType d'acheteur: AutresType d'avis: Modification d'un marché /d'une concession en coursType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Marché de travaux 03/08/2022 DE National
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45262320 - Ragréages 
45262321 - Travaux de chape