1.1.
Acheteur
Nom officiel: Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden e. V. (Kurz: IFW Dresden e. V.)
Forme juridique de l’acheteur: Groupement d’autorités publiques
Activité du pouvoir adjudicateur: Enseignement
2.1.
Procédure
Titre: Neubau des Forschungsgebäudes Laborverbundneubau IFW | ct.qmat, Los 3210 - FT Trafostationsboxen,
2. Runde
Description: Neubau des Forschungsgebäudes Laborverbundneubau IFW | ct.qmat, Los 3210 - FT Trafostationsboxen,
2. Runde
Identifiant de la procédure: 0194f4d5-7669-438d-976a-c1368860af31
Identifiant interne: Neubau/Los3210/II/2025
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45214610 Travaux de construction de bâtiments de laboratoire
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Dresden, Kreisfreie Stadt (DED21)
Pays: Allemagne
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Bauzeit: - bauliche Fertigstellung der wesentlichen Leistungsteile zur Ausrüstung durch örtlichen Energieversorger bis KW 31. 2025 - Vorlage einer prüffähigen Werk- und Montageplanung spätestens 20 Werktage nach Leistungsabruf/Aufforderung durch AG
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
vob-a-eu -
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Los 3210 - FT Trafostationsboxen,
2. Runde
Description: Begehbares Stationsgebäude zur nachfolgenden Ausrüstung durch den örtlichen Energieversorger für den Neubau des Forschungsgebäudes Laborverbundneubau IFW|ct.qmat. Ausführung von Stahlbetonarbeiten auf bauseits vorhandener Gründung, Abdichtungs-, Schlosser- und Klempnerarbeiten sowie elementierter Doppelboden. - ca. 55 m³ Stationsgebäude Trafos, Schaltwarte, Stahlbetonbauteile, inkl. Schalung/Bewehrung; - 35 St. Kabeleinführungen, wasserdicht, bis D ca. 160 mm; - ca. 110 m² Abdichtung Boden, Außenwände, nicht drückendes Wasser; - ca. 50 m² Dachabdichtung, UV-Beständig, inkl. Wasserableitung bis OK Gelände; - ca. 0,7 t Fahrschienen Trafos; -ca. 20 m² Gitterrostboden; - 3 St. Außentüren für Schalträume, Lüftungsgitter, B/H ca. 1,26/2,135 m, DB703; - 5 St. Entlüftungsgitter, Blechlamellen, umlaufender Anschlussrahmen, DB703, bis ca. 1,0/0,8 m; - ca. 350 m² Wand- und Bodenanstrich, Außen- und Innenflächen; - ca. 25 m² Elementierter Schaltwarten-Doppelboden, Stützenfüße ca. 1,50m.
Identifiant interne: LOT-0001
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45214610 Travaux de construction de bâtiments de laboratoire
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Dresden, Kreisfreie Stadt (DED21)
Pays: Allemagne
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Ausführungszeitraum: Mit der Ausführung ist zu beginnen innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber. Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum 18.03.2025 zugehen. Die Leistung ist zu vollenden innerhalb von 138 Werktagen nach Ausführungsbeginn.
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Zuschlagskriterium: Preis
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen
Informations relatives aux délais de recours: Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Nach Zurückweisung einer Rüge beträgt die Frist für die Beantragung eines Nachprüfungsverfahren vor der Vergabekammer 15 Kalendertage.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden e. V. (Kurz: IFW Dresden e. V.)
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden e. V. (Kurz: IFW Dresden e. V.)
TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: BAUHAUF GmbH
Offre:
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 3
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden e. V. (Kurz: IFW Dresden e. V.)
Numéro d’enregistrement: VR Dresden Nr.: 1369 / DE 140 303 135
Adresse postale: Helmholzstr. 20
Ville: Dresden
Code postal: 01069
Subdivision pays (NUTS): Dresden, Kreisfreie Stadt (DED21)
Pays: Allemagne
Téléphone: 03514659569
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen
Numéro d’enregistrement: UStG: DE287064009
Ville: Leipzig
Code postal: 04107
Subdivision pays (NUTS): Leipzig (DED52)
Pays: Allemagne
Téléphone: 03419773810
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0101
Nom officiel: BAUHAUF GmbH
Taille de l’opérateur économique: Moyenne
Numéro d’enregistrement: UStG: DE157997318
Adresse postale: Industriestr. 24
Ville: Coswig
Code postal: 01640
Subdivision pays (NUTS): Meißen (DED2E)
Pays: Allemagne
Téléphone: 03523535490
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0001
8.1.
ORG-0102
Nom officiel: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Numéro d’enregistrement: 0204:994-DOEVD-83
Ville: Bonn
Code postal: 53119
Subdivision pays (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Pays: Allemagne
Téléphone: +49228996100
Rôles de cette organisation:
TED eSender
Identifiant/version de l’avis: 0195a7ec-7044-42ce-92bd-9044656c815e - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 29
Date d’envoi de l’avis: 18/03/2025 07:33:54 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: allemand
Numéro de publication de l’avis: 178993-2025
Numéro de publication au JO S: 55/2025
Date de publication: 19/03/2025
