1.1.
Acheteur
Nom officiel: Landeshauptstadt Erfurt, Stadtverwaltung, Stadtkämmerei-Verdingungsstelle
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2.1.
Procédure
Titre: Schulstandort Muldenweg, Generalsanierung Schule - Bauvorbereitende Maßnahme
Description: Bauvorbereitende Maßnahmen Freianlagen - Baustelleinrichtung und Sicherungsmaßnahmen, u.a. • 250m Bauzaun für Baumschutz • 10m³ Suchgraben - Rodungs- und Schnittmaßnahmen, u.a. • 5000m² Rasenmahd • 900m² Pflanzliche Bodendecke - Allgemeine Abbruch- und Beräumungsarbeiten, u.a. • 5 Stck Treppenanlagen an Gebäuden • 65 lfd m Treppenstufen in Freianlagen • 120m Geländer und Einfriedungen • 70m Mauern • 940m² Betonplatten •
1. 050m² Betonsteinpflaster • 990m² Großbetonplatten •
1. 200t Schottertragschichten • 900m Kantensteine und Borde • 85m Entwässerungsrinnen - 500m Leitungen, Kabel und Rohre bis DN 150 - 35m Habenkanal • Ausstattungselement und Spielgeräte (20 Sitzbänke, 1 Nestschaukel, 1 Kletterspielanalage, 1 Balancierwippe, 7 Mastleuchten, 2 Bolzplatztore, 1 Streetball-Zielbrett mit Korb und Pfosten) einschl. Ausbau und Entsorgung von Fundamenten und Betoneinbauten (60m³) - Bautechnische Bodenarbeiten. u.a. •
3. 200t Bodenaushub - 3 Stck Bodenprobenentnahme und Deklarationsanalyse nach LAGA und EBV - Wege – und Sportplatzflächen, u.a. •
3. 100m² Planum •
3. 300t Schotter - 10 Stck Verdichtungsprüfungen nach ZTVT-Stb 1995/2002 sowie 20 Stck leichte Fallplatte - Herstellung einer Kranaufstellfläche - bauzeitliche Grundstückszufahrten und Verschleißschichten • 570t Schotter als Verschleißschicht
Identifiant de la procédure: 89f0589e-7536-465f-8a1d-c3256d942641
Identifiant interne: OVB 1488/23-67
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45111000 Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Erfurt, Kreisfreie Stadt (DEG01)
Pays: Allemagne
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
vgv -
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Schulstandort Muldenweg - Generalsanierung Schule
Description: Bauvorbereitende Maßnahmen Freianlagen - Baustelleinrichtung und Sicherungsmaßnahmen, u.a. • 250m Bauzaun für Baumschutz • 10m³ Suchgraben - Rodungs- und Schnittmaßnahmen, u.a. • 5000m² Rasenmahd • 900m² Pflanzliche Bodendecke - Allgemeine Abbruch- und Beräumungsarbeiten, u.a. • 5 Stck Treppenanlagen an Gebäuden • 65 lfd m Treppenstufen in Freianlagen • 120m Geländer und Einfriedungen • 70m Mauern • 940m² Betonplatten •
1. 050m² Betonsteinpflaster • 990m² Großbetonplatten •
1. 200t Schottertragschichten • 900m Kantensteine und Borde • 85m Entwässerungsrinnen - 500m Leitungen, Kabel und Rohre bis DN 150 - 35m Habenkanal • Ausstattungselement und Spielgeräte (20 Sitzbänke, 1 Nestschaukel, 1 Kletterspielanalage, 1 Balancierwippe, 7 Mastleuchten, 2 Bolzplatztore, 1 Streetball-Zielbrett mit Korb und Pfosten) einschl. Ausbau und Entsorgung von Fundamenten und Betoneinbauten (60m³) - Bautechnische Bodenarbeiten. u.a. •
3. 200t Bodenaushub - 3 Stck Bodenprobenentnahme und Deklarationsanalyse nach LAGA und EBV - Wege – und Sportplatzflächen, u.a. •
3. 100m² Planum •
3. 300t Schotter - 10 Stck Verdichtungsprüfungen nach ZTVT-Stb 1995/2002 sowie 20 Stck leichte Fallplatte - Herstellung einer Kranaufstellfläche - bauzeitliche Grundstückszufahrten und Verschleißschichten • 570t Schotter als Verschleißschicht
Identifiant interne: OVB 1488/23-67
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45111000 Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Erfurt, Kreisfreie Stadt (DEG01)
Pays: Allemagne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 13/04/2024
Date de fin de durée: 02/08/2024
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique
5.1.10.
Critères d’attribution
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Entsprechend der Regelungen in § 160 GWB: (1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. 2Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist unzulässig, soweit
1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt,
2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht (1)abhelfen zu wollen, vergangen sind.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Thüringer Landesverwaltungsamt, Referat 250-Vergabekammer, Vergabeangelegenheiten
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Landeshauptstadt Erfurt, Stadtverwaltung, Stadtkämmerei-Verdingungsstelle
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.3.
Soumissionnaires non retenus:
Offre:
Nom officiel: BG Aust EKS Bau GmbH & Landschaftsbau Simonsen GmbH & Co. KG
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 11
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Landeshauptstadt Erfurt, Stadtverwaltung, Stadtkämmerei-Verdingungsstelle
Numéro d’enregistrement: Leitweg-ID 16051000-0001-83
Adresse postale: Fischmarkt 1
Ville: Erfurt
Code postal: 99084
Subdivision pays (NUTS): Erfurt, Kreisfreie Stadt (DEG01)
Pays: Allemagne
Téléphone: +49 361 6551284
Télécopieur: +49 361 6551289
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Thüringer Landesverwaltungsamt, Referat 250-Vergabekammer, Vergabeangelegenheiten
Numéro d’enregistrement: Leitweg-ID: 16900334-0001-29
Département: Referat 250-Vergabekammer, Vergabeangelegenheiten
Adresse postale: Jorge-Semprún-Platz 4
Ville: Weimar
Code postal: 99423
Subdivision pays (NUTS): Weimar, Kreisfreie Stadt (DEG05)
Pays: Allemagne
Téléphone: 000
Télécopieur: +49 361 573321059
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: BG Aust EKS Bau GmbH & Landschaftsbau Simonsen GmbH & Co. KG
Taille de l’opérateur économique: small
L’organisation est une personne physique
Numéro d’enregistrement: DE247558452
Ville: Schloßvippach
Code postal: 99195
Subdivision pays (NUTS): Sömmerda (DEG0D)
Pays: Allemagne
Téléphone: 000
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif:
Nom officiel: BG Aust EKS Bau GmbH & Landschaftsbau Simonsen GmbH & Co. KG
Nationalité du propriétaire: DEU
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Beschaffungsamt des BMI
Numéro d’enregistrement: 994-DOEVD-83
Ville: Bonn
Code postal: 53119
Subdivision pays (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Pays: Allemagne
Téléphone: +49228996100
Rôles de cette organisation:
TED eSender
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 9284412e-463d-4923-8ba3-b562d13138cb - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 18/03/2024 11:42:49 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: allemand
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 164227-2024
Numéro de publication au JO S: 56/2024
Date de publication: 19/03/2024
