1.1.
Acheteur
Nom officiel: Kliniken der Stadt Köln gGmbH
Forme juridique de l’acheteur: Entreprise publique
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé
2.1.
Procédure
Titre: KH Merheim - Bettenhaussanierung Haus 20 A-Seite, Rohbau, Putz, Estrich, WDVS
Description: KH Merheim - Bettenhaussanierung Haus 20 A-Seite Rohbau, Putz, Estrich, WDVS
Identifiant de la procédure: 8b7e5030-a38d-409d-a2a1-19af249a559f
Identifiant interne: AP-0037-23-00077
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: oui
Justification de la procédure accélérée: Die Modernisierung des Hauses 20, A-Strang, unterliegt zur Gewährleistung der Aufrechterhaltung des Patientenbetriebes einemkomplexen und gewerkeweise aufeinander abgestimmten Bauzeitenplan. Auf Grund der verzögerten Vorlage der verfahrensgegenständlichen Leistungsbeschreibung an die Auftraggeberin sind die vorbenannten Leistungen unter Berücksichtigung des Bauzeitenplans nicht unter Einhaltung der Frist des § 10a EU Abs. 4 VOB/A zu beschaffen, sondern gem. § 10a EU Abs. 3 VOB/A dringlich.
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45223220 Travaux de gros œuvre
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45262320 Ragréages, 45410000 Travaux de plâtrerie
2.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Ostmerheimer Str. 200, Köln
Code postal: 51109
Subdivision pays (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Pays: Allemagne
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
vob-a-eu -
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: KH Merheim - Bettenhaussanierung Haus 20 A-Seite, Rohbau, Putz, Estrich, WDVS
Description: KH Merheim - Bettenhaussanierung Haus 20 A-Seite Rohbau, Putz, Estrich, WDVS
Identifiant interne: e9a7bb92-422e-4c55-8724-50894ca20d33
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45223220 Travaux de gros œuvre
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45262320 Ragréages, 45410000 Travaux de plâtrerie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Ostmerheimer Str. 200, Köln
Code postal: 51109
Subdivision pays (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Pays: Allemagne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 30/06/2025
Date de fin de durée: 27/02/2026
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Preis
Description: Preis
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 100,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Vergabekammer Rheinland
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Kliniken der Stadt Köln gGmbH
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Vergabekammer Rheinland
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Statut sélection lauréat: Aucun lauréat n’a été choisi et la mise en concurrence est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Toutes les offres, toutes les demandes de participation ou tous les projets ont été retiré(e)s ou jugé(e)s irrecevables
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 5
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Kliniken der Stadt Köln gGmbH
Numéro d’enregistrement: 28b2c3d0-b491-4484-bd63-fc0d4a6e0afa
Département: Bau
Adresse postale: Neufelder Straße 34
Ville: Köln
Code postal: 51067
Subdivision pays (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Pays: Allemagne
Téléphone: +49 22189072522
Télécopieur: +49 22189072885
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Vergabekammer Rheinland
Numéro d’enregistrement: e54d5375-dfbf-42fa-931a-003052f51384
Adresse postale: Zeughausstr. 2 – 10
Ville: Köln
Code postal: 50667
Subdivision pays (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Pays: Allemagne
Téléphone: +49 2211473045
Télécopieur: +49 2211472889
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Numéro d’enregistrement: 0204:994-DOEVD-83
Ville: Bonn
Code postal: 53119
Subdivision pays (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Pays: Allemagne
Téléphone: +49228996100
Rôles de cette organisation:
TED eSender
Identifiant/version de l’avis: 663cf586-5ed6-4041-84b4-7ac12910693b - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 29
Date d’envoi de l’avis: 11/07/2025 12:09:37 (UTC+2) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: allemand
Numéro de publication de l’avis: 457381-2025
Numéro de publication au JO S: 132/2025
Date de publication: 14/07/2025
