1.1.
Acheteur
Nom officiel: Universitätsklinikum Bonn AöR
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public, contrôlé par une autorité régionale
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé
2.1.
Procédure
Titre: OPZ -Teilsanierung: Brandmeldeanlage
Description: Das Universitätsklinikum Bonn plant die Brandschutz-und Funktionsertüchtigung des Gebäudes 22 / OPZ. Dabei wird die Stromversorgung im Zusammenhang mit brandschutztechnischen Defiziten saniert. In dem ersten Bauabschnitt wird die NSHV (Niederspannungshauptverteilung) in dem
3. Untergeschoss erneuert. Vorbereitend hierzu sind Abbrucharbeiten, wie das Einschneiden eines neuen Türelementes, Abbruch von Mauerwänden, Änderungen von Doppelbodenkonstruktionen notwendig. Der voraussichtliche Beginn der Brandmeldeanlage ist für Mitte Oktober 2024 vorgesehen. Die Werk- und Montageplanung ist 6 Wochen ab Auftragsvergabe geplant. Die Fertigstellung der noch nicht überwachten Bereiche ist voraussichtlich im Oktober 2025 und die Gesamt-Fertigstellungstermin ist voraussichtlich Ende Dezember 2026. Im Rahmen einer europaweiten offenen Ausschreibung sollen Leistungen für das Gewerk Fliesenarbeiten beauftragt werden.
Identifiant de la procédure: bfa81a25-b0c4-48b7-9d40-2d6c13f39d7a
Identifiant interne: 2018-042-063
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
Principales caractéristiques de la procédure: Das Verfahren wurde aufgehoben, da sich wesentliche Inhalte der Anforderungen an die zu vergebende Leistung geändert haben, die eine Überarbeitung der Leistungsbeschreibung erforderlich gemacht haben.
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45312100 Travaux d'installation de systèmes avertisseurs d'incendie
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques, 45300000 Travaux d'équipement du bâtiment, 31625200 Systèmes d'alarme incendie
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Venusberg-Campus 1
Ville: Bonn
Code postal: 53127
Subdivision pays (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Pays: Allemagne
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 1,00 EUR
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Bekanntmachungs-ID: CXPNY5YDQJ2
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
vob-a-eu -
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: OPZ -Teilsanierung: Brandmeldeanlage
Description: 01 Titel 1 Noch nicht überwachte Bereiche 01.01 KG 456 Brandmeldeanlage 01.02 KG 456 Stundenlohnarbeiten 01.03 KG 456 Sonstiges 02 Titel 2 Bereits überwachte Bereiche 02.01 KG 456 Brandmeldeanlage 02.02 KG 456 Stundenlohnarbeiten 02.03 KG 456 Demontage Brandmeldeanlage 02.04 KG 456 Sonstiges 03 Wartung 03.01 Wartung Anlage Titel 1 03.02 Wartung Gesamtanlage
Identifiant interne: 2018-042-063
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45312100 Travaux d'installation de systèmes avertisseurs d'incendie
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques, 45300000 Travaux d'équipement du bâtiment, 31625200 Systèmes d'alarme incendie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Venusberg-Campus 1
Ville: Bonn
Code postal: 53127
Subdivision pays (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Pays: Allemagne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 26 Mois
5.1.4.
Renouvellement
L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprès du contractant, comme décrit ici: Die Planbarkeit von Großbauvorhaben lässt sich nur bedingt vorhersagen. Ziel ist es, den dargestellten Endtermin zu erreichen.
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Angebotspreis + Wartungsoption
Description: 100 % Preis
Ordre d’importance: 1
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Bei EU-weiten Vergabeverfahren für Bauleistungen gelten folgende Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Rügefrist: Verstöße gegen Vergabevorschriften müssen innerhalb von 10 Kalendertagen nach Kenntnis gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden7. Nachprüfungsantrag: Nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, hat der Bieter 15 Kalendertage Zeit, einen Nachprüfungsantrag bei der zuständigen Vergabekammer zu stellen76.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Vergabekammer Rheinland bei der Bezirksregierung Köln
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Universitätsklinikum Bonn AöR
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Vergabekammer Rheinland bei der Bezirksregierung Köln
TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Statut sélection lauréat: Le lauréat n’a pas encore été choisi, mais la mise en concurrence est toujours en cours.
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 8
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 8
Type de soumissions reçues: Demandes de participation
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 8
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 0
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables en raison d’un prix ou d’un coût anormalement bas
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 1
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Universitätsklinikum Bonn AöR
Numéro d’enregistrement: DE811917555
Adresse postale: Venusberg-Campus 1
Ville: Bonn
Code postal: 53127
Subdivision pays (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Pays: Allemagne
Point de contact: Einkauf Bau/FM
Téléphone: 0228 287-19819
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Centrale d’achat qui passe des marchés publics ou conclut des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à d’autres acheteurs
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Vergabekammer Rheinland bei der Bezirksregierung Köln
Numéro d’enregistrement: 05315-03002-81
Ville: Köln
Code postal: 50606
Subdivision pays (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Pays: Allemagne
Téléphone: +49 221 1473116
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Numéro d’enregistrement: 0204:994-DOEVD-83
Ville: Bonn
Code postal: 53119
Subdivision pays (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Pays: Allemagne
Téléphone: +49228996100
Rôles de cette organisation:
TED eSender
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: c4ac9b1e-acbb-42e7-83c0-32cf32071be7 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 29
Date d’envoi de l’avis: 06/02/2025 11:23:45 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: allemand
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 86840-2025
Numéro de publication au JO S: 27/2025
Date de publication: 07/02/2025
