1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Landratsamt Starnberg
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Bodenbelagsarbeiten, Neubau Gymnasium Herrsching
Description: Der Landkreis Starnberg benötigt für den Neubau des Gymnasiums in Herrsching die Leistung Bodenbelagsarbeiten. Aufgrund einer Planungsänderung seitens der Schulleitung ergeben sich geänderte Anforderungen. Es werden Bodenschutzmatten benötigt.
Identifiant de la procédure: e57e97c4-93d0-4bb1-97df-7c6f034f658d
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45432100 Travaux de pose de revêtements de sols
Nomenclature supplémentaire (cpv): 44112230 Linoléum
2.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Herrsching am Ammersee
Code postal: 82211
Subdivision pays (NUTS): Starnberg (DE21L)
Pays: Allemagne
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
vob-a-eu -
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Bodenbelagsarbeiten, Neubau Gymnasium Herrsching
Description: Der Landkreis Starnberg benötigt für den Neubau des Gymnasiums in Herrsching die Leistung Bodenbelagsarbeiten. Aufgrund einer Planungsänderung seitens der Schulleitung ergeben sich geänderte Anforderungen. Es werden Bodenschutzmatten benötigt.
Identifiant interne: NGH_EU_27/24
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45432100 Travaux de pose de revêtements de sols
Nomenclature supplémentaire (cpv): 44112230 Linoléum
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Herrsching am Ammersee
Code postal: 82211
Subdivision pays (NUTS): Starnberg (DE21L)
Pays: Allemagne
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Vergabekammer Südbayern, Regierung von Oberbayern
6. Résultats
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Braha GmbH
Offre:
Identifiant de l’offre: NGH_EU_27/24_13
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur de l'offre: 3 773,07 EUR
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: NGH_3190_BB_68
Date de conclusion du marché: 02/08/2024
7. Modification
7.1.
Modification
Identifiant de l'avis d'attribution de contrat précédent: 469326-2024
Identifiant du contrat modifié: CON-0000
Raison de la modification: Besoin de travaux, de services ou de fournitures supplémentaires de la part du contractant initial.
Description: Aufgrund von Umplanungen und einer terminlichen Änderung im Bauablauf sind Leistungen erforderlich, welche nicht vom Auftraggeber zu verantworten sind. Es ist eine Ergänzung der Bauleistung notwendig. Aufgrund einer Planungsänderung seitens der Schulleitung ergeben sich geänderte Anforderungen. Es werden Bodenschutzmatten benötigt. Es handelt sich hier um eine Zusatzleistung. Bei den zu erbringenden Leistungen durch die Entscheidung und Umsetzung der Teilinbetriebnahme handelt es sich um solche, die ursprünglich nicht im Leistungsverzeichnis vorgesehen waren. Die Erbringung der Zusatzleistung zusätzlicher Bodenschutzmatten muss entweder zu längeren Verzögerungen in der Nutzung der Hauptleistung und/oder zu komplexen technischen Anpassungsnotwendigkeiten und/oder zu laufenden Überwachungserfordernissen und/oder Mehrkosten, die in keinem angemessenen Verhältnis zum Wert der Zusatzleistung stehen, führen (Ziekow/Völlink, Vergaberecht,
4. Auflage 2020, § 132 GWB Rn. 49). Ein weiterer Auftragnehmer auf der Baustelle hätte weitere Containerfläche für Container als Aufenthaltsräume für das Personal benötigt. Gleichzeitig wäre dadurch ein erhöhter Koordinierungs- und Überwachungsaufwand auf der Baustelle für den Auftraggeber entstanden. Dadurch wären Bauzeitverzögerungen auch in anderen Gewerken entstanden, die wiederum zu Anpassungswünschen bei den Vertragsfristen von anderen Auftragnehmern geführt hätten. Daneben hätten Ersatzansprüche von Auftragnehmern in anderen Gewerken zum Ausgleich von Materialpreissteigerungen während des Verzögerungszeitraumes gedroht. Hierdurch wären erhebliche Mehrkosten bei dem Auftraggeber entstanden. Diese hätten - zusammen mit den Kosten für den gesteigerten Koordinierungs- und Überwachungsaufwand - zu Mehrkosten, die in keinem angemessenen Verhältnis zum Wert der Zusatzleistungen gestanden hätten, geführt. Der Wert der Zusatzleistung steht in keinem Verhältnis zu einer neuen Ausschreibung. Folglich wäre ein Wechsel des Auftragnehmers mit erheblichen Schwierigkeiten und beträchtlichen Zusatzkosten für den öffentlichen Auftraggeber verbunden gewesen. Zur Anwendbarkeit der Ausnahme nach § 132 Abs. 2 Nr. 2 GWB muss zusätzlich die Voraussetzung, der Preiserhöhung um nicht mehr als 50% des Wertes des ursprünglichen Auftrages, erfüllt sein. Der Preis wurde durch diese Zusatzleistung auch nicht um mehr als 50% des Wertes des ursprünglichen Auftrages erhöht. Der ursprüngliche Auftragswert belief sich auf 52.578,72 EUR (brutto). Die Summe des Nachtrages beläuft sich auf
3. 773,07 EUR (brutto).
7.1.1.
Modification
Description des modifications: Der Landkreis Starnberg benötigt für den Neubau des Gymnasiums in Herrsching die Leistung Bodenbelagsarbeiten. Aufgrund einer Planungsänderung seitens der Schulleitung ergeben sich geänderte Anforderungen. Es werden Bodenschutzmatten benötigt.
8. Organisations
8.1.
ORG-0000
Nom officiel: Landratsamt Starnberg
Numéro d’enregistrement: 11711450175
Département: Team 12.21
Ville: Starnberg
Code postal: 82319
Subdivision pays (NUTS): Starnberg (DE21L)
Pays: Allemagne
Point de contact: Team 12.21
Téléphone: +49 815114877985
Rôles de cette organisation:
Acheteur
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Braha GmbH
Numéro d’enregistrement: DE340815405
Ville: Gauting
Code postal: 82131
Subdivision pays (NUTS): Starnberg (DE21L)
Pays: Allemagne
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0000
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Vergabekammer Südbayern, Regierung von Oberbayern
Numéro d’enregistrement: 09-0318006-60
Ville: München
Code postal: 80538
Subdivision pays (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)
Pays: Allemagne
Téléphone: +49 8921762411
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Numéro d’enregistrement: 0204:994-DOEVD-83
Ville: Bonn
Code postal: 53119
Subdivision pays (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Pays: Allemagne
Téléphone: +49228996100
Rôles de cette organisation:
TED eSender
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: c51d3e42-6867-42b5-84e2-4d144344d824 - 01
Type de formulaire: Modification du marché
Type d’avis: Avis de modification de marché
Sous-type d’avis: 38
Date d’envoi de l’avis: 03/09/2025 13:24:39 (UTC+2) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: allemand
Numéro de publication de l’avis: 581878-2025
Numéro de publication au JO S: 170/2025
Date de publication: 05/09/2025
