Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/03/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
FRANCE ( 62)
appel-offre

AOO CBGT 19S0757 Collège George Sand à Béthune/opération préalable de travaux - installation de bâtiments modulaires
Numéro de référence:
AOO CBGT 19S0757

2020/S 61-144914  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/03/2020 S61 Marché de travaux - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte France-Arras: Travaux de gros oeuvre 2020/S 061-144914 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Conseil départemental du Pas-de-Calais Adresse postale: rue Ferdinand Buisson Ville: Arras Code NUTS: FRE12 Code postal: 62018 Pays: France Courriel: dcp.secretariat@pasdecalais.fr Adresse(s) internet: Adresse principale: https://marchespublics596280.fr Adresse du profil d'acheteur: https://marchespublics596280.fr https://marchespublics596280.fr https://marchespublics596280.fr
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
AOO CBGT 19S0757 Collège George Sand à Béthune/opération préalable de travaux - installation de bâtiments modulaires Numéro de référence: AOO CBGT 19S0757
II.1.2) Code CPV principal 45223220
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
AOO CBGT 19S0757 Collège George Sand à Béthune/opération préalable de travaux - installation de bâtiments modulaires.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 967 726.17 EUR
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Gros oeuvre, désamiantage, réaménagement de locaux
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45223220
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FRE12
II.2.4) Description des prestations:
Collège Georges Sand à Béthune/opération préalable de travaux - installation de bâtiments modulaires.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Délai d'exécution partiels / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Valeur environnementale / Pondération: 08 Critère de qualité - Nom: Respect de la présentation du mémoire technique et environnemental / Pondération: 02 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Installation et raccordement de bâtiments modulaires
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44211100
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FRE12
II.2.4) Description des prestations:
Collège George Sand à Béthune. Opération préalable de travaux - installation de bâtiments modulaires.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Délai d'éxécution partiels / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Valeur environnementale / Pondération: 08 Critère de qualité - Nom: Respect de la présentation du mémoire technique et environnemental / Pondération: 02 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 246-604719
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2020620000033700
Lot nº: 2 Intitulé:
Installation et raccordement de bâtiments modulaires
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
20/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Cougnaud Services Adresse postale: Mouilleron-le-Captif Ville: La Roche-sur-Yon Code NUTS: FRG05 Code postal: 85035 Pays: France
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 1 967 726.17 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Tribunal administratif Adresse postale: 5 rue Geoffroy-Saint-Hilaire Ville: Lille Cedex Code postal: 59014 Pays: France Adresse internet: http://lille.tribunal-administratif.fr http://lille.tribunal-administratif.fr
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Greffe du tribunal administratif Adresse postale: 5 rue Geoffroy-Saint-Hilaire Ville: Lille Cedex Code postal: 59014 Pays: France Adresse internet: http://lille.tribunal-administratif.fr http://lille.tribunal-administratif.fr
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
24/03/2020
 
 
C L A S S E    C P V
44211100 - Bâtiments modulaires préfabriqués 
45223220 - Travaux de gros œuvre