1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. vertreten durch Unternehmensbereich Universitäten
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Affaires économiques
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: 4040 Linz, Altenberger Straße 69, Johannes Kepler Universität, Fassadenbegrünung Juridikum, Innenausbau Teil-GU
Description: Innenausbau, Teil-GU für die Fassadenbegrünung Juridikum, 4040 Linz, Altenberger Straße 69, Johannes Kepler Universität,
Identifiant de la procédure: e98742e5-88ff-43cd-8b54-e49b38fca012
Identifiant interne: 40082/24/SANG/RB/UBU-1255914
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45324000 Travaux de pose de plaques de plâtre
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-2604
Titre: 4040 Linz, Altenberger Straße 69, Johannes Kepler Universität, Fassadenbegrünung Juridikum, Innenausbau Teil-GU
Description: Innenausbau Teil-GU für die Fassadenbegrünung Juridikum, 4040 Linz, Altenberger Straße 69, Johannes Kepler Universität
Identifiant interne: 1255914
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45324000 Travaux de pose de plaques de plâtre
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Altenberger Str.69
Ville: Linz
Code postal: 4040
Subdivision pays (NUTS): Linz-Wels (AT312)
Pays: Autriche
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 27/01/2025
Date de fin de durée: 17/10/2025
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Gesamtpreis
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 90
Critère:
Type: Qualité
Description: Angebotene Gewährleitungsfristverlängerung
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 5
Critère:
Type: Qualité
Description: Verlängerung Beweislastumkehr
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 5
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Bundesverwaltungsgericht
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 515 895,78 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-2604
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Perchtold Trockenbau Gmunden GmbH
Offre:
Identifiant de l’offre: Innenausbau, Teil-GU für die Fassadenbegrünung Juridikum, 4040 Linz, Altenberger Straße 69, Johannes Kepler Universität,
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-2604
Valeur de l'offre: 515 895,78 EUR
L’offre a été classée: oui
Valeur de la concession:
L’offre est une variante: oui
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Innenausbau, Teil-GU für die Fassadenbegrünung Juridikum, 4040 Linz, Altenberger Straße 69, Johannes Kepler Universität,
Titre: Innenausbau, Teil-GU für die Fassadenbegrünung Juridikum, 4040 Linz, Altenberger Straße 69, Johannes Kepler Universität,
Date de conclusion du marché: 22/01/2025
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
8. Organisations
8.1.
ORG-5528
Nom officiel: Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. vertreten durch Unternehmensbereich Universitäten
Numéro d’enregistrement: 9110015233841
Département: BIG Unternehmensbereich Universitäten
Adresse postale: Trabrennstraße 2 c
Ville: Wien
Code postal: 1020
Pays: Autriche
Point de contact: Unternehmensbereich Universitäten, 4020 Linz, Prunerstraße 5
Téléphone: +43 502440-5433
Rôles de cette organisation:
Acheteur
8.1.
ORG-3232
Nom officiel: Bundesverwaltungsgericht
Numéro d’enregistrement: 9110008059823
Adresse postale: Erdbergstraße 192-196
Ville: Wien
Code postal: 1030
Subdivision pays (NUTS): Wien (AT130)
Pays: Autriche
Téléphone: +43 160149
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-8867
Nom officiel: Perchtold Trockenbau Gmunden GmbH
Numéro d’enregistrement: 9110017378076
Adresse postale: Fichtenweg 9
Ville: Gmunden
Code postal: 4810
Subdivision pays (NUTS): Linz-Wels (AT312)
Pays: Autriche
Téléphone: +43 0761273675
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-2604
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: d71f98f0-3ef4-4a91-8bf1-39be48640826 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 29
Date d’envoi de l’avis: 29/01/2025 16:58:00 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: allemand
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 64364-2025
Numéro de publication au JO S: 21/2025
Date de publication: 30/01/2025
