Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure négociée
Type de document : Avis d'attribution
FRANCE ()
appel-offre

Avis attribution JOUE -Allongement des quais Gares d'Uckange et Hagondange (Moselle 57)
Numéro de référence:
2021RFI072705

2022/S 52-136305  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/03/2022 S52 France-Metz: Travaux de construction 2022/S 052-136305 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SNCF RESEAU Numéro national d'identification: 41228073720375 Adresse postale: 2 Rue Royale Ville: METZ Code NUTS: FRF33 Moselle Code postal: 57000 Pays: France Point(s) de contact: DTA Grand EST Courriel: rachel.palo@reseau.sncf.fr Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.sncf.fr
I.6) Activité principale Services de chemin de fer
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Avis attribution JOUE -Allongement des quais Gares d'Uckange et Hagondange (Moselle 57) Numéro de référence: 2021RFI072705
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Gare d' Hagondange : - allongement du quai 3 sur 50 m côté Zoufftgen - fourniture et pose de dalles d'éveil à la vigilance - fourniture et pose de clôtures et portillon - mise en place d'une rampe d'accès - extension de l'éclairage sur la zone d'allongement du quai Gare d'Uckange - Réhaussement des quais 1,2 et 3 , et allongement de ces derniers côté Metz - dépose d'enrobé, de bordures et caniveaux. - dépose et repose portail - Fourniture et pose dalle d'éveil à la vigilance - fourniture et pose de clôtures - dépose candélabre et fourniture et pose éclairage - mise en place d'une rampe - dépose abri voyageur - mise en place d'une bande jaune - extension de l'éclairage - mise à la terre des structures - mise en place de traverses courtes sur V2 sur l'allongement du quai - fourniture et pose de ballast
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 1 352 000.00 EUR
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FRF33 Moselle Lieu principal d'exécution:
Uckange et Hagondange
II.2.4) Description des prestations:

Le détail des travaux et quantités sont indiqués dans la notice descriptive et détail estimatif joints au dossier de candidatures et de consultation.
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires L'examen des variantes est subordonné à la remise d'une offre de base conforme aux prescriptions du cahier des charges.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée avec appel à la concurrence préalable
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 148-395114
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2022CTC0129020 Intitulé:
Gares Uckange Hagondange Allongement des quais
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
20/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EUROVIA Numéro national d'identification: 325 857 357 Adresse postale: 2 Route de Metz Ville: FLORANGE Code NUTS: FR France Code postal: 57190 Pays: France
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ENERGIES TERTIAIRE LORRAINE Numéro national d'identification: 501 515 472 Adresse postale: 1 Allée de Chantilly Ville: VANDOEUVRE-lès-NANCY Code NUTS: FR France Code postal: 54519 Pays: France
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ETF Numéro national d'identification: 383 252 608 Adresse postale: 2 Rue du Pré le Loup Ville: MAIZIERES-lès-METZ Code NUTS: FR France Code postal: 57283 Pays: France
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marché/du lot: 1 352 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Tribunal Administratif de Montreuil Adresse postale: 7 Rue Catherine Puig Ville: MONTREUIL Code postal: 93558 Pays: France Courriel: greffe.ta.montreuil@juradm.fr Téléphone: +33 149202000 Adresse internet: http://montreuil.tribunal-administratif.fr/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Les procédures de recours applicables sont : - le référé précontractuel (CJA, art L.551-5 et s) qui peut être exercé jusqu'à la signature du marché ; - le référé contractuel (CJA, art L.551-13 et s) qui peut être exercé dans un délai de : - 31 jours à compter de la publication d'un avis d'attribution au JOUE ou, pour les marchés fondés sur un accord cadre, à compter de la notification de la conclusion du contrat ; - 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat si aucun avis d'attribution n'a été publié ou si aucune notification de la conclusion du contrat n'a été effectuée ; - le recours en contestation de validité du contrat ou de certaines de ses clauses (dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées).
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Tribunal administratif Adresse postale: 7 rue catherine Puig Ville: MONTREUIL Code postal: 93558 Pays: France Courriel: greffe.ta.montreuil@juradm.fr Téléphone: +33 149202000 Adresse internet: http://montreuil.tribunal-administratif.fr/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/03/2022 France-Metz: Travaux de constructionType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure négociéeType de marché: Marché de travaux 15/03/2022 FR National
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction