Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/06/2022
Date de péremption : 18/07/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
BOLIVIE
appel-offre

Bolivie-Santa Cruz: Services de conseil en matière d'approvisionnement en eau et services de conseil en matière de déchets

2022/S 119-334133  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/06/2022 S119 Bolivie-Santa Cruz: Services de conseil en matière d'approvisionnement en eau et services de conseil en matière de déchets 2022/S 119-334133 Avis de marché Services Este contrato será financiado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y estará sujeto a la Guía de contratación pública del BEI
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - SANTA CRUZ Adresse postale: SANTA CRUZ - CALLE PROLONGACION BENI N° 20 EDIFICIO CASANOVAS PISO 8 Ville: SANTA CRUZ Code NUTS: BO Bolivia Pays: Bolivie Point(s) de contact: NORBERTO BORDA RICALDEZ Courriel: adquisicionesscz@fps.gob.bo Téléphone: +591 3355095 Fax: +591 3352971 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.sicoes.gob.bo/portal/index.php
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://www.sicoes.gob.bo/portal/index.php Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Autre activité: Alcantarillado sanitario
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"SUPERVISION TECNICA CONST.SIST. ALCANT.SANIT.LA LAJA, (MORO MORO)" Numéro de référence: EIB-GtP/ENR/07223101-0064207
II.1.2) Code CPV principal 71800000 Services de conseil en matière d'approvisionnement en eau et services de conseil en matière de déchets
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
El objetivo de los servicios de la presente consultoría es realizar la ejecución del Componente de SUPERVISION de la Fase Inversión del siguiente proyecto (s) CONST. SIST. ALCANT. LA LAJA (MORO MORO) El SUPERVISOR asumirá la responsabilidad total por la ejecución adecuada de la obra, del contrato de construcción y la aplicación de medidas de mitigación en obra, a ser ejecutado por el Empresa CONTRATISTA.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 94 789.98 BOB
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: BO Bolivia Lieu principal d'exécution:
La consultoría se desarrollará en Bolivia el Departamento de Santa Cruz, Provincia de Valle Grande Municipio Moro Moro.
II.2.4) Description des prestations:
El SUPERVISOR asumirá la responsabilidad total por la supervisión adecuada de la obra y del contrato de construcción y la aplicación de medidas de mitigación en obra, a ser ejecutado por el CONTRATISTA. - Será el responsable directo de la buena ejecución de la obra, debiendo velar por el cumplimiento del contrato de obras, en lo que se refiere a plazo, calidad y cantidades. - El servicio será ejecutado de acuerdo con los términos de la propuesta técnica aprobada realizando las actividades previstas. - El SUPERVISOR tendrá facultad y responsabilidad de resolver todas las cuestiones referentes a calidad y aceptación de los materiales empleados, interpretación de planos y especificaciones, y la aceptabilidad y certificación del cumplimiento del contrato de obra. - El SUPERVISOR tendrá la obligación de realizar cualquier trabajo y tomar cualquier acción de naturaleza técnica o administrativa que, de acuerdo con la mejor práctica profesional o por las necesidades del proyecto, tenga la responsabilidad de realizar, aun cuando no haya sido expresamente mencionado en las presentes bases y Términos de Referencia o en el contrato. - Revisar y hacer seguimiento al cronograma detallado de ejecución de la obra que el CONTRATISTA deberá presentarle dentro del plazo previsto en su contrato. - Elaborar el cronograma de ingreso de materiales al lugar de emplazamiento de la obra, a manera de garantizar la ejecución de la misma, tomando en cuenta los periodos de accesibilidad en función de las condiciones climáticas propias de cada región. - Revisión, actualización, complementación, re cálculo, en caso necesario, de los diseños hidráulicos de los proyectos, de los planos generales y de detalle, memorias de cálculo de todas las estructuras, instalaciones, elementos y demás documentación necesaria para la construcción a través del uso de paquetes y software especializados. - Cuando se requiera cambios importantes en el diseño, a juicio del SUPERVISOR, debido a condiciones que se revelen durante la construcción, el SUPERVISOR presentará recomendaciones y realizará los diseños correspondientes, previa aprobación del FISCAL MUNICIPAL, y del FISCAL FPS y cuya ejecución será formalizada a través de una Modificación de Contrato. - Aprobación de los métodos constructivos de los distintos componentes de las obras como estructuras incluyendo encofrados y otros, y planos de detalle preparados por el CONTRATISTA. - Deberá tener presencia en el sitio de la obra de acuerdo a su Plan de Trabajo y calendario de estadías (de acuerdo al numeral
   3. 4 de los TDR), prueba de la cual serán los registros en el Libro de Órdenes, el Libro Comunal a cargo de los REPRESENTANTES COMUNALES y el Certificado de Visita incluido en el informe mensual del supervisor. Así mismo debe reportar su asistencia al personal designado por el GAM. El control se efectuará también por el FISCAL FPS durante las visitas de inspección a la obra y mediante el uso de un aplicativo móvil. - A efectos de reportar el avance físico financiero de la obra en forma semanal, mediante el aplicativo móvil, situación que se establecerá como obligación en el contrato, deberá contar con un teléfono celular móvil que cumpla con las siguientes características mínimas. Para mayor información consulten el pliego de condiciones que se encuentra en https://www.sicoes.gob.bo. https://www.sicoes.gob.bo
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 8 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Perfil Requerido Condiciones mínimas Formación Profesional: Licenciatura en Ingeniería Civil Experiencia General: 5 años en el área de su profesión a partir del Título en Provisión Nacional o documento similar para Extranjeros Experiencia Específica: de al menos 3 años a partir del Título en Provisión Nacional o documento similar para Extranjeros, en proyectos de Agua Potable y Saneamiento como: Residente de obra, Supervisión, Seguimiento, Fiscalización y/o Dirección de Obras relacionadas con las obras similares especificadas en el numeral
   3. 24 de los TDR's. Para la evaluación, no se considerarán aquellos servicios o trabajos realizados que se superpongan en fechas
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
En atención a que el SUPERVISOR es el responsable directo y absoluto de la supervisión técnica que realiza, deberá responder por el trabajo realizado, por lo que en caso de ser requerido para cualquier aclaración o corrección pertinente, no podrá el SUPERVISOR negar su concurrencia. En caso de no concurrir a esa convocatoria, la Entidad hará conocer por escrito esta situación a efectos de información a la Contraloría General del Estado, en razón de que el servicio prestado fue realizado mediante un contrato administrativo, por el cual el SUPERVISOR es responsable ante el Estado. En el caso que el SUPERVISOR, en ejercicio de sus funciones, diera lugar a que se produzca daño económico al Estado, será responsable de resarcir el mismo, una vez que mediante la acción legal correspondiente se haya demostrado tal hecho. Dicha planilla debe estar aprobada por el FISCAL MUNICIPAL en un plazo no mayor a 3 días Para mayor información:https://www.sicoes.gob.bo https://www.sicoes.gob.bo
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 18/07/2022 Heure locale: 15:30
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
espagnol
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 2 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 18/07/2022 Heure locale: 16:00 Lieu:
BOLIVIA SANTA CRUZ CALLE PROLONGACION BENI N° 20 EDIFICIO CASANOVAS PISO 8
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
COMISION DE CALIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE APERTURA a. El Responsable del Proceso de Contratación, designará la Comisión de Calificación previo a la apertura de propuesta(s). b. Inmediatamente concluido el cierre de presentación de propuestas con acta en la que conste fecha y hora de recepción de las mismas, la Comisión de Calificación o el Responsable de Evaluación, según corresponda, procederá en acto público a la apertura de propuestas levantando un acta.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: OSCAR LUIS MARTINEZ PEREZ Ville: SANTA CRUZ Pays: Bolivie
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
15/06/2022 Bolivie-Santa Cruz: Services de conseil en matière d'approvisionnement en eau et services de conseil en matière de déchetsType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services 18/07/2022 22/06/2022 BO National
 
 
C L A S S E    C P V
71800000 - Services de conseil en matière d'approvisionnement en eau et services de conseil en matière de déchets