Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/06/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ESPAGNE
appel-offre

Espagne-Madrid: Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées

2022/S 119-334354  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/06/2022 S119 Espagne-Madrid: Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées 2022/S 119-334354 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad Numéro national d'identification: P2807900B Adresse postale: Montalbán, 1 Ville: Madrid Code NUTS: ES300 Madrid Code postal: 28014 Pays: Espagne Point(s) de contact: Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad Courriel: contratacionagmaym@madrid.es Téléphone: +34 915885346 Fax: +34 915880115 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.madrid.es Adresse du profil d'acheteur: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=CuI6%2Bq6D7ocQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Ejecución de obras de infraestructuras urbanas de movilidad (2 lotes) Numéro de référence: 131/2021/13176
II.1.2) Code CPV principal 45233222 Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Ejecución de obras de infraestructuras urbanas de movilidad (2 lotes)
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 18 000 000.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Ejecución de las obras de construcción de urbanización para la mejora de la movilidad y sostenibilidad (peatonalizaciones, accesos, pantallas acústicas)
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45233222 Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées 45223000 Travaux de construction d'ouvrages 45233252 Travaux de revêtement de rues
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: ES300 Madrid
II.2.4) Description des prestations:
Ejecución de las obras de construcción de urbanización para la mejora de la movilidad y sostenibilidad (peatonalizaciones, accesos, pantallas acústicas)
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Medidas de innovación / Pondération: 1 Critère de qualité - Nom: Memoria descriptiva de organización de los trabajos / Pondération: 18 Critère de qualité - Nom: Plan de ahorro energético / Pondération: 1 Coût - Nom: Ampliación del plazo de garantía de las obras / Pondération: 25 Coût - Nom: Oferta económica (porcentaje baja) / Pondération: 55
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Ejecución de las obras de construcción de infraestructuras urbanas de movilidad (carriles bici)
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45221000 Travaux de construction de ponts et de tunnels, de puits et de passages souterrains 45223000 Travaux de construction d'ouvrages 45233222 Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées 45233252 Travaux de revêtement de rues
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: ES300 Madrid
II.2.4) Description des prestations:
Ejecución de las obras de construcción de infraestructuras urbanas de movilidad (carriles bici)
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Medidas de innovación / Pondération: 1 Critère de qualité - Nom: Memoria descriptiva de organización de los trabajos / Pondération: 18 Critère de qualité - Nom: Plan de ahorro energético / Pondération: 1 Coût - Nom: Ampliación del plazo de garantía de las obras / Pondération: 25 Coût - Nom: Oferta económica (porcentaje baja) / Pondération: 55
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 002-002083
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 131/2021/13176-L1
Lot nº: 1 Intitulé:
Ejecución de las obras de construcción de urbanización para la mejora de la movilidad y sostenibilidad (peatonalizaciones, accesos, pantallas acústicas)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 25 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CYOPSA-SISOCIA, S.A. + EDHINOR, S.A. + EXTRACO, CONSTRUCCIONS E PROXECTOS, S.A. Adresse postale: Paseo de la Castellana, 177 planta 1 Ville: Madrid Code NUTS: ES España Code postal: 28046 Pays: Espagne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CYOPSA-SISOCIA, S.A. + EDHINOR, S.A. + EXTRACO, CONSTRUCCIONS E PROXECTOS, S.A. Adresse postale: Paseo de la Castellana, 177 planta 1 Ville: Madrid Code NUTS: ES España Code postal: 28046 Pays: Espagne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 18 000 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid Adresse postale: Plaza de Chamberí nº 8 - 5ª planta Ville: Madrid Code postal: 28010 Pays: Espagne Courriel: tribunalcontratacion@madrid.org Téléphone: +034 917206346 Fax: +034 917206347
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid Adresse postale: Plaza de Chamberí nº 8 - 5ª planta Ville: Madrid Code postal: 28010 Pays: Espagne Courriel: tribunalcontratacion@madrid.org Téléphone: +034 917206346 Fax: +034 917206347
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/06/2022 Espagne-Madrid: Travaux de pavage et de resurfaçage de chausséesType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Marché de travaux 22/06/2022 ES National
 
 
C L A S S E    C P V
45221000 - Travaux de construction de ponts et de tunnels, de puits et de passages souterrains 
45223000 - Travaux de construction d'ouvrages 
45233222 - Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées 
45233252 - Travaux de revêtement de rues