5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45234127 Travaux de construction de dépôts de tramway
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Tarragona (ES514)
Pays: Espagne
Informations complémentaires: Las obras se ejecuturan en Vila-Seca (Tarragona)
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 27 807 329,46 EUR
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.9.
Critères de sélection
Sources des critères de sélection: Document de marché
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Oferta en concepto de precio
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (points, milieu d’une fourchette)
Nombre critère d’attribution: 50,00
Critère:
Type: Qualité
Description: Uso de metolog'a BIM
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 5,00
Critère:
Type: Qualité
Description: Ampliación del plazo garantia de l’obra
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 5,00
Critère:
Type: Qualité
Description: Menor plazo de ejecución de la obra
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 26,00
Critère:
Type: Qualité
Description: Cualidad social basada en criterios de igualdad de género
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 1,00
Critère:
Type: Qualité
Description: Cualidad social basada en criterios laborales de los trabajadores
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 5,00
Critère:
Type: Qualité
Description: Condiciones mediambientales ligadas a la ejecución del contrato
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 3,00
Critère:
Type: Qualité
Description: Conociemiento previo de la zona de actuación
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 5,00
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: espagnol
Catalogue électronique: Autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 12/11/2025 12:00:00 (UTC+1) Heure de l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale
Date limite de validité de l’offre: 4 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 12/11/2025 12:00:00 (UTC+1) Heure de l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: oui
Le paiement en ligne sera utilisé: oui
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
Informations relatives aux délais de recours: 15 d'as hábiles contados a partir del d'a siguiente al de su publicación en el perfil del contratante, de acuerdo con lo establecido en la LCSP.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
