1.1.
Acheteur
Nom officiel: Secretaría General de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Forme juridique de l’acheteur: Autorité régionale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2.1.
Procédure
Titre: Ejecución de las obras de construcción del nuevo edificio de la Dirección General De Protección Ciudadana - 112, demolición de los edificios actuales y reurbanización de la parcela
Description: Procedimiento abierto con multiplicidad de criterios para la contratación de la Ejecución de las obras de construcción del nuevo edificio de la Dirección General De Protección Ciudadana - 112, demolición de los edificios actuales y reurbanización de la parcela
Identifiant de la procédure: 698320e0-d376-4c2a-852c-f64f52c8e720
Avis précédent: ee9f958d-61a2-4887-a290-792e305b0b9d-01
Identifiant interne: 2024/002726
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45213150 Travaux de construction d'immeubles de bureaux
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45111000 Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier, 45111291 Travaux d'aménagement du terrain
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Toledo (ES425)
Pays: Espagne
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Ejecución de las obras de construcción del nuevo edificio de la Dirección General De Protección Ciudadana - 112, demolición de los edificios actuales y reurbanización de la parcela
Description: Procedimiento abierto con multiplicidad de criterios para la contratación de la Ejecución de las obras de construcción del nuevo edificio de la Dirección General De Protección Ciudadana - 112, demolición de los edificios actuales y reurbanización de la parcela
Identifiant interne: 2024/002726
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45213150 Travaux de construction d'immeubles de bureaux
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45111000 Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier, 45111291 Travaux d'aménagement du terrain
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Ampliación del plazo de garantía de la obra..
Pondération (points, valeur exacte): 10
Critère:
Type: Qualité
Description: Garantía de puesta en marcha y buen funcionamiento de instalaciones..
Pondération (points, valeur exacte): 15
Critère:
Type: Qualité
Description: Incremento del presupuesto destinado a control de calidad..
Pondération (points, valeur exacte): 10
Critère:
Type: Qualité
Description: Medidas medioambientales..
Pondération (points, valeur exacte): 15
Critère:
Type: Prix
Description: Precio.
Pondération (points, valeur exacte): 50
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Secretaría General de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 11 623 707,52 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: ABALA INFRAESTRUCTURAS, S.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF TEN-0001/LOT-0000
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur de l'offre: 14 064 686,10 EUR
L’offre a été classée: non
Valeur de la concession:
Sous-traitance: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 033186/2024
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 30/08/2024
Date de conclusion du marché: 26/09/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 3
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 10
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Secretaría General de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Numéro d’enregistrement: 20623610106121
Numéro d’enregistrement: S1911001D
Ville: Toledo
Code postal: 45071
Subdivision pays (NUTS): Toledo (ES425)
Pays: Espagne
Point de contact: Secretaría General de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Téléphone: +34 925266500
Télécopieur: +34 925266216
Autres points de contact:
Nom officiel: Tribunal Administrativo Central De Recursos Contractuales
Ville: Madrid
Code postal: 28020
Pays: Espagne
Téléphone: 913491319
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: ABALA INFRAESTRUCTURAS, S.L.
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: B73939472
Ville: ALICANTE
Code postal: 03002
Pays: Espagne
Téléphone: 664688310
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif:
Nationalité du propriétaire: Espagne
Lauréat de ces lots: LOT-0000
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 0ad3127b-de3e-4999-a3e3-b0079b29e810 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 29
Date d’envoi de l’avis: 30/09/2024 09:28:33 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: espagnol
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 590637-2024
Numéro de publication au JO S: 191/2024
Date de publication: 01/10/2024
