1.1.
Acheteur
Nom officiel: Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Fuenlabrada
2.1.
Procédure
Titre: Obras proyecto de urbanización del parque ferial de Fuenlabrada
Description: Obras proyecto de urbanización del parque ferial de Fuenlabrada
Identifiant de la procédure: fbf86921-47a3-484b-8858-e8aa84cc6c8d
Identifiant interne: 2022/000212
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45112000 Travaux de fouille et de terrassement, 45112711 Travaux d'aménagement paysager de parcs, 45233250 Travaux de revêtements, excepté revêtements de chaussées, 45236250 Travaux de nivelage de parcs
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Obras proyecto de urbanización del parque ferial de Fuenlabrada
Description: Obras proyecto de urbanización del parque ferial de Fuenlabrada
Identifiant interne: 2022/000212
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45112000 Travaux de fouille et de terrassement, 45112711 Travaux d'aménagement paysager de parcs, 45233250 Travaux de revêtements, excepté revêtements de chaussées, 45236250 Travaux de nivelage de parcs
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Fuenlabrada - Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Fuenlabrada - Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: CONSTRUCCIONES RICO S.A.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF TEN-0001/LOT-0000
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur de l'offre: 13 591 401,22 EUR
Valeur de la concession:
Sous-traitance: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2022/000212
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 07/10/2022
Date de conclusion du marché: 28/12/2022
7.1.
Modification
Identifiant de l'avis d'attribution de contrat précédent: 006620-2023
Raison de la modification: Besoin de travaux, de services ou de fournitures supplémentaires de la part du contractant initial.
Description: Aprobar la modificación prevista, la modificación no prevista, el proyecto modificado y la ampliación del plazo de ejecución en 30 d'as del contrato de “Proyecto de urbanización del parque ferial de Fuenlabrada”, siendo la nueva fecha de finalización el 30 de mayo de 2025.
7.1.1.
Modification
Description des modifications: Se aprueba la modificación prevista, la no prevista y la ampliaciación del plazo de ejecución a fin de poder cumplir con la necesidad de incorporar nuevos usos o modificar algunos de los previstos, adoptar nuevas soluciones constructivas, incorporar equipos técnicos no previstos y poder terminar las obras con todas las indicaciones técnicas en plazo y forma.
Identifiant de la section: CON-0001
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Fuenlabrada
Numéro d’enregistrement: 31049270148687
Numéro d’enregistrement: P2805800F
Ville: Fuenlabrada
Code postal: 28943
Subdivision pays (NUTS): Madrid (ES300)
Pays: Espagne
Point de contact: Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Fuenlabrada
Téléphone: 916497004
Télécopieur: 916497099
Autres points de contact:
Nom officiel: Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
Ville: Madrid
Code postal: 28010
Pays: Espagne
Téléphone: 917206346
Autres points de contact:
Nom officiel: Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
Ville: Madrid
Code postal: 28010
Subdivision pays (NUTS): Madrid (ES300)
Pays: Espagne
Téléphone: 917206346
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: CONSTRUCCIONES RICO S.A.
Numéro d’enregistrement: 279913
Numéro d’enregistrement: A28427516
Numéro d’enregistrement: 279913
Ville: Madrid
Code postal: 28016
Pays: Espagne
Téléphone: 913456605
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0000
Identifiant/version de l’avis: d49d4856-76d5-4329-8d15-f02ef71d0d86 - 01
Type de formulaire: Modification du marché
Type d’avis: Avis de modification de marché
Sous-type d’avis: 38
Date d’envoi de l’avis: 22/04/2025 14:01:56 (UTC+2) Eastern European Time, Central European Summer Time
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: espagnol
Numéro de publication de l’avis: 262440-2025
Numéro de publication au JO S: 79/2025
Date de publication: 23/04/2025
