1.1.
Acheteur
Nom officiel: Consejo de Administración de Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES)
2.1.
Procédure
Titre: Ejecución de las obras y puesta en marcha/pruebas de funcionamiento del Sistema de Saneamiento de Arona-Este del proyecto constructivo de los colectores e impulsiones asociadas a la EDAR Montaña Reverón (T.M. de San Miguel de Arona. Tenerife)
Description: procedimiento abierto
Identifiant de la procédure: 44860e25-dd2a-4374-8397-8d87473178c8
Identifiant interne: ACE/102.04-05/23/OBRA/01
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45240000 Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Ejecución de las obras y puesta en marcha/pruebas de funcionamiento del Sistema de Saneamiento de Arona-Este del proyecto constructivo de los colectores e impulsiones asociadas a la EDAR Montaña Reverón (T.M. de San Miguel de Arona. Tenerife)
Description: procedimiento abierto
Identifiant interne: ACE/102.04-05/23/OBRA/01
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45240000 Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Tenerife (ES709)
Pays: Espagne
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consejo de Administración de Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES) - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Consejo de Administración de Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES) - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF TEN-0001/LOT-0000
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur de l'offre: 20 384 500,00 EUR
Valeur de la concession:
Sous-traitance: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: ACE/102.04-05/23/OBRA/01
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 25/07/2023
Date de conclusion du marché: 18/09/2023
7.1.
Modification
Identifiant de l'avis d'attribution de contrat précédent: 575060-2023
Identifiant du contrat modifié: CON-0001
Raison de la modification: Besoin de travaux, de services ou de fournitures supplémentaires de la part du contractant initial.
Description: el Consejo de Administración de ACUAES, en la reunión celebrada con fecha 24 de julio de 2025 ha aprobado la modificación nº 2, que supone: 1º) La aprobación de los precios nuevos referenciados en el informe propuesto, elaborados de forma contradictoria y que cuentan con la conformidad del contratista, para su incorporación al cuadro de precios del proyecto aprobado. 2º) La aprobación de la consiguiente Modificación nº2 del contrato, por incremento del precio inicial en un importe l'quido de 628.360,04 € (IGIC excluido), equivalente al 3,08 %, respecto al presupuesto de adjudicación, que junto al Modificado nº1 supone un presupuesto final estimado de 21.673.312,63 €, (IGIC excluido). 3º) La ampliación del plazo de ejecución de las obras en 6 meses, estableciéndose como fecha prevista de finalización de la Fase II del contrato: Ejecución de las obras el 28 de febrero de 2026, quedando establecida la fecha de finalización del contrato el 31 de agosto de 2026. Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014 – 2020.
7.1.1.
Modification
Description des modifications: el Consejo de Administración de ACUAES, en la reunión celebrada con fecha 24 de julio de 2025 ha aprobado la modificación nº 2, que supone: 1º) La aprobación de los precios nuevos referenciados en el informe propuesto, elaborados de forma contradictoria y que cuentan con la conformidad del contratista, para su incorporación al cuadro de precios del proyecto aprobado. 2º) La aprobación de la consiguiente Modificación nº2 del contrato, por incremento del precio inicial en un importe l'quido de 628.360,04 € (IGIC excluido), equivalente al 3,08 %, respecto al presupuesto de adjudicación, que junto al Modificado nº1 supone un presupuesto final estimado de 21.673.312,63 €, (IGIC excluido). 3º) La ampliación del plazo de ejecución de las obras en 6 meses, estableciéndose como fecha prevista de finalización de la Fase II del contrato: Ejecución de las obras el 28 de febrero de 2026, quedando establecida la fecha de finalización del contrato el 31 de agosto de 2026. Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014 – 2020.
Identifiant de l'entité commerciale dans l'avis précédent: RESULT
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Consejo de Administración de Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES)
Numéro d’enregistrement: 50370410070281
Numéro d’enregistrement: A50736784
Ville: Madrid
Code postal: 28003
Subdivision pays (NUTS): Madrid (ES300)
Pays: Espagne
Point de contact: Consejo de Administración de Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES)
Téléphone: 915986270
Autres points de contact:
Nom officiel: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES
Ville: madrid
Code postal: 28020
Subdivision pays (NUTS): Madrid (ES300)
Pays: Espagne
Autres points de contact:
Nom officiel: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES
Ville: MADRID
Code postal: 28020
Subdivision pays (NUTS): Madrid (ES300)
Pays: Espagne
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.
Numéro d’enregistrement: A28854727
Ville: madrid
Code postal: 28050
Subdivision pays (NUTS): Madrid (ES300)
Pays: Espagne
Téléphone: 917572800
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0000
Identifiant/version de l’avis: df4310c1-437a-4072-aa64-f8b315e8af02 - 01
Type de formulaire: Modification du marché
Type d’avis: Avis de modification de marché
Sous-type d’avis: 38
Date d’envoi de l’avis: 07/08/2025 09:30:05 (UTC+2) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: espagnol
Numéro de publication de l’avis: 519607-2025
Numéro de publication au JO S: 151/2025
Date de publication: 08/08/2025
