1.1.
Acheteur
Nom officiel: EPTB Eaux et Vilaine
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2.1.
Procédure
Titre: Travaux de réalisation d’un dispositif anti-salinité à l’écluse du barrage d’Arzal
Description: Travaux de réalisation d’un dispositif anti-salinité à l’écluse du barrage d’Arzal
Identifiant de la procédure: bc699901-6712-4a6d-ba1c-629fcd5984f3
Identifiant interne: PPP1P6-131/5104/2025-1
Type de procédure: Négociée avec publication préalable d’un appel à la concurrence / concurrentielle avec négociation
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45247200 Travaux de construction de barrages et d'ouvrages fixes similaires
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Morbihan (FRH04)
Pays: France
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Morbihan (FRH04)
Pays: France
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 12 400 000,00 EUR
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Justification du non allotissement : Comme le permet l’article L2113-11 du Code de la Commande Publique, le maître d'ouvrage a choisi de ne pas allotir le présent marché au motif que la dévolution en lots séparés risque de rendre techniquement difficile l’exécution des prestations. En effet, les travaux envisagés pour la partition de l’écluse d’Arzal ne se limitent pas à des travaux classiques de rénovation, mais consistent en des améliorations fonctionnelles de l’ouvrage, impliquant des modifications substantielles et des solutions innovantes par rapport aux techniques actuellement utilisées. L'objectif principal de ces travaux est d'assurer la qualité de l’eau douce dans le plan d’eau amont, qui alimente l’usine d’eau potable de Vilaine Atlantique. Actuellement, à chaque éclusée, une portion d’eau salée pénètre dans la Vilaine. En période d’étiage, lorsque les ouvertures de l’écluse sont les plus fréquentes, la concentration en chlorures devient trop élevée, entraînant l’arrêt de l’écluse. La solution proposée vise à stopper ces incursions d’eau salée. Pour ce faire, l’eau salée, plus dense, sera pompée au fond de l’écluse grâce à une station de pompage, couplée à l’installation d’une vanne sectorielle de 13 mètres de large sur 10 mètres de hauteur, permettant l’ajout laminaire d’eau douce dans le sas. Cette opération nécessite une gestion précise et coordonnée par des systèmes automatisés et suppose l’intégration fonctionnelle de divers domaines techniques (génie civil, vantellerie, pompage, automatisme) qui exige une coordination étroite entre eux, ce qui rend l’allotissement inapproprié et risquerait de nuire à l'efficacité et à la qualité des résultats attendus en rendant à la fois l’exécution des prestations techniquement difficile et financièrement plus coûteuse. Contraintes particulières liées à l’exécution des travaux : • Planning d’exécution des travaux strict (cf. jalons temporels) • Continuité de service : o Maintien du fonctionnement du barrage pendant toute la durée des travaux hors d’eau au niveau de l’écluse (vannes, siphons, passe à poissons et rampes à anguilles, éclairage, signalisation, etc.) o Maintien du fonctionnement du barrage et de l’écluse pendant la période estivale des travaux (Pâques 2026 inclus à fin vacances de Toussaint 2026) • Contraintes environnementales et règlementaires : o Travaux soumis à autorisation environnementale : procédure en cours. Nécessité d’avoir l’autorisation préfectorale pour débuter les travaux o Application des mesures EVITER COMPENSER REDUIRE en phase travaux définies dans le DAEU • Aléa hydraulique fluviale et maritime lié à l’exécution des travaux à l’interface estuaire/Vilaine en périodes estivales et hivernales Critères de jugement des candidatures et leur pondération : La note globale de la candidature est obtenue grâce à la formule suivante : Note globale sur 100 = (Note totale « Capacités économiques et financières » X 3) + (Note totale « Capacités techniques et professionnelles » ÷ 2) Le critère Capacités économiques et financières est noté sur un total de 45 points comme suit : Sous-critère 1° : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du groupement et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création des entreprises du groupement ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles Le chiffre d’affaires (CA) minimum annuel du groupement doit être de 24,8M€. Sous-critère 2° : Déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents ; Sous-critère 3° : Bilans ou extraits de bilan, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi FOURNI CONFORME = 5 points ABSENT ou NON CONFORME = 0 point Le critère Capacités techniques et professionnelles est noté comme suit : Références (Liste des travaux exécutés) : note maximale 46 points Adéquation des moyens humains et matériels : note totale maximale 64 points décomposés en 4 sous-critères : Sous-critère 1 : Organigramme du groupement. Note maximale 4 points. Sous-critère 2 : Qualification et expérience des interlocuteurs principaux. Note maximale 10 points Sous-critère 3 : Composition et qualification des équipes envisagées pour exécuter le chantier détaillées pour chacun des métiers. Note maximale 36 points. Sous-critère 4 : Description et adéquation du matériel d'exécution. Note maximale 14 points
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Travaux de réalisation d’un dispositif anti-salinité à l’écluse du barrage d’Arzal
Description: Travaux de réalisation d’un dispositif anti-salinité à l’écluse du barrage d’Arzal
Identifiant interne: 2025-1_1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45247200 Travaux de construction de barrages et d'ouvrages fixes similaires
Options:
Description des options: PSE obligatoire ():Sur le volet Electricité, automatisme et supervision : • PSE1 : rénovation du Groupe électrogène existant • PSE2 : Remplacement du groupe électrogène • PSE3 : Supportage du chemin de câbles de la galerie des fluides • PSE4 : Remplacement des chemins de câbles et liaisons associées de la galerie des fluides
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Barrage d'Arzal-Camoel
Ville: ARZAL
Code postal: 56190
Subdivision pays (NUTS): Morbihan (FRH04)
Pays: France
Informations complémentaires: Barrage d'Arzal-Camoel
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 24/06/2025
Date de fin de durée: 23/08/2027
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 12 400 000,00 EUR
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Coût
Description: Prix
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 40,00
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Comité consultatif interrégional pour le règlement amiable des marchés publics
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Rennes
Informations relatives aux délais de recours: Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Tribunal administratif de Rennes
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: EPTB Eaux et Vilaine
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Rennes
Organisation qui signe le marché: EPTB Eaux et Vilaine
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 12 637 269,13 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: EIFFAGE GENIE CIVIL
Sous-traitants du lauréat:
Nom officiel: ORION ETUDES
Offre:
Identifiant de l’offre: EIFFAGE_GENIE_CIVIL
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 12 637 269,13 EUR
L’offre a été classée: non
Valeur de la concession:
Sous-traitance: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 227-773
Titre: Travaux de réalisation d’un dispositif anti-salinité à l’écluse du barrage d’Arzal
Date de conclusion du marché: 23/06/2025
Organisation qui signe le marché: EPTB Eaux et Vilaine
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 3
Type de soumissions reçues: Demandes de participation
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 5
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: EPTB Eaux et Vilaine
Numéro d’enregistrement: 25440124300012
Adresse postale: Boulevard de Bretagne
Ville: LA ROCHE-BERNARD
Code postal: 56130
Subdivision pays (NUTS): Morbihan (FRH04)
Pays: France
Téléphone: +33 299908844
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui signe le marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Comité consultatif interrégional pour le règlement amiable des marchés publics
Numéro d’enregistrement: 13002928300012
Adresse postale: 22 mail Pablo Picasso
Ville: Nantes
Code postal: 44042
Subdivision pays (NUTS): Paris (FR101)
Pays: France
Téléphone: +33 253467983
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de médiation
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Tribunal administratif de Rennes
Numéro d’enregistrement: 173 500 059 00014
Adresse postale: 3, contour de la Motte
Ville: RennesCedex
Code postal: 35044
Subdivision pays (NUTS): Morbihan (FRH04)
Pays: France
Téléphone: +33 223212828
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: EIFFAGE GENIE CIVIL
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 35274574900965
Adresse postale: 3 RUE ALFRED KASTLER
Ville: NANTES
Code postal: 44300
Subdivision pays (NUTS): Loire-Atlantique (FRG01)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0001
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: ORION ETUDES
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 48112327100027
Adresse postale: 327 Rue de la République
Ville: SAINT POL SUR MER
Code postal: 59430
Subdivision pays (NUTS): Nord (FRE11)
Pays: France
Téléphone: +33 328241894
Rôles de cette organisation:
Sous-traitant
Identifiant/version de l’avis: ba6d5b4a-86f1-4681-8e8c-e317e6304390 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 29
Date d’envoi de l’avis: 07/07/2025 10:22:16 (UTC+2) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
Numéro de publication de l’avis: 441953-2025
Numéro de publication au JO S: 128/2025
Date de publication: 08/07/2025
