Appels offres : France - Travaux de construction de bâtiments - Accord cadre multi-attributaire à marchés subséquents - Travaux de réhabilitation et d'aménagement du patrimoine de Le Mans Métropole et de la Ville du Mans

1.1.

Acheteur

Nom officiel: Le Mans Métropole

Adresse électronique: marches@lemans.fr

Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public

Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

1.1.

Acheteur

Nom officiel: Le Mans Métropole - Communauté Urbaine

Adresse électronique: marches@lemans.fr

Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public

Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

1.1.

Acheteur

Nom officiel: Ville du Mans

Adresse électronique: marches@lemans.fr

Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public

Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

2.1.

Procédure

Titre: Accord cadre multi-attributaire à marchés subséquents - Travaux de réhabilitation et d'aménagement du patrimoine de Le Mans Métropole et de la Ville du Mans - Années 2024 à 2027

Description: La Ville du Mans, Le Mans Métropole souhaitent disposer d'un référentiel d'entreprises par corps d'état leur permettant de bénéficier d'une grande réactivité au moment de la survenance des besoins pour la réalisation de travaux d'aménagement et de réhabilitation sur l'ensemble de leurs bâtiments,à compter du 1er janvier 2024 (ou de sa date de notification si postérieure). Des marchés subséquents de travaux seront conclus au fur et à mesure de la survenance des besoins. Les travaux portent: les travaux de réhabilitation et de restructuration localisés, d'extension d'existants, les aménagements fonctionnels liés à l'évolution des besoins des utilisateurs, les travaux d'amélioration énergétique, les travaux d'aménagement intérieur, les travaux relatifs aux obligations réglementaires (accessibilité, sécurité du travail, sécurité incendie..) un sinistre (incendie, inondation, tempête, vandalisme…) sur des ouvrages d'art dont l'intervention d'importance requiert des techniques de bâtiment

Identifiant de la procédure: e0bc4742-a2ae-4fcb-abd3-1ae6f0038fb7

Identifiant interne: 2023_123_TX_LD

Type de procédure: Ouverte

La procédure est accélérée: non

2.1.1.

Objet

Nature du marché: Marché de travaux

Nomenclature principale (cpv): 45210000 Travaux de construction de bâtiments

Nomenclature supplémentaire (cpv): 45210000 Travaux de construction de bâtiments

2.1.3.

Valeur

Valeur estimée hors TVA: 44 150 000,00 EUR

2.1.4.

Informations générales

Informations complémentaires: S'agissant d'accords cadre à marchés subséquents, les valeurs financières ci-dessus n'ont aucun caractère contractuel ; elles ont été établi sur la base d'un projet fictif permettant de juger le critère prix. Critères de jugement : - lots 1 à 21 : Prix : 35% - Pertinence des moyens humains dédiés 20% - Pertinence du mode d'organisation logistique et matérielle mis en place pour l'exécution du marché 40% - Qualité de la démarche environnementale 5% - lots 22 et 23 : Prix : 35% - Pertinence des moyens humains dédiés 20% - Pertinence du mode d'organisation logistique et matérielle mis en place pour l'exécution du marché 30% - Pertinence et contenu de la garantie et de la maintenance 10% - Qualité de la démarche environnementale 5% Le marché est consultable au siège du pouvoir adjudicateur sur demande auprès du service des Marchés Publics

Base juridique:

Directive 2014/24/UE

5.1.

Lot: LOT-0001

Titre: Désamiantage

Description: Désamiantage Montants maximums H.T : LMM : 500 000 euro(s)VDM : 500 000 euro(s)

Identifiant interne: 01

5.1.1.

Objet

Nature du marché: Marché de travaux

Nomenclature principale (cpv): 45210000 Travaux de construction de bâtiments

Nomenclature supplémentaire (cpv): 45262660 Travaux de désamiantage

Options:

Description des options: Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.4.

Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements: 0

5.1.6.

Informations générales

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.7.

Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre

5.1.10.

Critères d’attribution

Critère:

Type: Prix

Description: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.

5.1.15.

Techniques

Accord-cadre: Accord-cadre, avec remise en concurrence

Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique

Enchère électronique: non

5.1.16.

Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation: Comité Consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics

Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Nantes

Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Nantes

TED eSender: Avenue-Web Systèmes

5.1.

Lot: LOT-0002

Titre: Démolition

Description: Démolition Montants maximums H.T : LMM : 300 000 euro(s)VDM : 300 000 euro(s)

Identifiant interne: 02

5.1.1.

Objet

Nature du marché: Marché de travaux

Nomenclature principale (cpv): 45210000 Travaux de construction de bâtiments

Nomenclature supplémentaire (cpv): 45111100 Travaux de démolition

Options:

Description des options: Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.4.

Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements: 0

5.1.6.

Informations générales

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.7.

Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre

5.1.10.

Critères d’attribution

Critère:

Type: Prix

Description: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.

5.1.15.

Techniques

Accord-cadre: Accord-cadre, avec remise en concurrence

Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique

Enchère électronique: non

5.1.16.

Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation: Comité Consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics

Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Nantes

Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Nantes

TED eSender: Avenue-Web Systèmes

5.1.

Lot: LOT-0003

Titre: Gros oeuvre - terrassement ravalement

Description: Gros oeuvre - terrassement ravalement Montants maximums H.T : LMM : 300 000 euro(s)VDM : 300 000 euro(s)

Identifiant interne: 03

5.1.1.

Objet

Nature du marché: Marché de travaux

Nomenclature principale (cpv): 45210000 Travaux de construction de bâtiments

Nomenclature supplémentaire (cpv): 45223220 Travaux de gros œuvre

Options:

Description des options: Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.4.

Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements: 0

5.1.6.

Informations générales

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.7.

Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre

5.1.10.

Critères d’attribution

Critère:

Type: Prix

Description: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.

5.1.15.

Techniques

Accord-cadre: Accord-cadre, avec remise en concurrence

Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique

Enchère électronique: non

5.1.16.

Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation: Comité Consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics

Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Nantes

Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Nantes

TED eSender: Avenue-Web Systèmes

5.1.

Lot: LOT-0004

Titre: Charpente bois et métallique

Description: Charpente bois et métallique Montants maximums H.T : LMM : 1 000 000 euro(s)VDM : 1 500 000 euro(s)

Identifiant interne: 04

5.1.1.

Objet

Nature du marché: Marché de travaux

Nomenclature principale (cpv): 45210000 Travaux de construction de bâtiments

Nomenclature supplémentaire (cpv): 45422000 Travaux de charpenterie

Options:

Description des options: Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.4.

Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements: 0

5.1.6.

Informations générales

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.7.

Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre

5.1.10.

Critères d’attribution

Critère:

Type: Prix

Description: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.

5.1.15.

Techniques

Accord-cadre: Accord-cadre, avec remise en concurrence

Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique

Enchère électronique: non

5.1.16.

Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation: Comité Consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics

Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Nantes

Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Nantes

TED eSender: Avenue-Web Systèmes

5.1.

Lot: LOT-0005

Titre: ITE - Bardage

Description: ITE - Bardage Montants maximums H.T : LMM : 1 400 000 euro(s)VDM : 3 000 000 euro(s)

Identifiant interne: 05

5.1.1.

Objet

Nature du marché: Marché de travaux

Nomenclature principale (cpv): 45210000 Travaux de construction de bâtiments

Nomenclature supplémentaire (cpv): 45321000 Travaux d'isolation thermique

Options:

Description des options: Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.4.

Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements: 0

5.1.6.

Informations générales

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.7.

Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre

5.1.10.

Critères d’attribution

Critère:

Type: Prix

Description: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.

5.1.15.

Techniques

Accord-cadre: Accord-cadre, avec remise en concurrence

Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique

Enchère électronique: non

5.1.16.

Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation: Comité Consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics

Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Nantes

Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Nantes

TED eSender: Avenue-Web Systèmes

5.1.

Lot: LOT-0006

Titre: Couverture - Zinguerie

Description: Couverture - Zinguerie Montants maximums H.T : LMM : 800 000 euro(s)VDM : 2 000 000 euro(s)

Identifiant interne: 06

5.1.1.

Objet

Nature du marché: Marché de travaux

Nomenclature principale (cpv): 45210000 Travaux de construction de bâtiments

Nomenclature supplémentaire (cpv): 45261100 Travaux de charpente

Options:

Description des options: Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.4.

Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements: 0

5.1.6.

Informations générales

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.7.

Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre

5.1.10.

Critères d’attribution

Critère:

Type: Prix

Description: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.

5.1.15.

Techniques

Accord-cadre: Accord-cadre, avec remise en concurrence

Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique

Enchère électronique: non

5.1.16.

Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation: Comité Consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics

Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Nantes

Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Nantes

TED eSender: Avenue-Web Systèmes

5.1.

Lot: LOT-0007

Titre: Etanchéité

Description: Etanchéité Montants maximums H.T : LMM : 1 600 000 euro(s)VDM : 3 000 000 euro(s)

Identifiant interne: 07

5.1.1.

Objet

Nature du marché: Marché de travaux

Nomenclature principale (cpv): 45210000 Travaux de construction de bâtiments

Nomenclature supplémentaire (cpv): 45261420 Travaux d'étanchéification

Options:

Description des options: Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.4.

Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements: 0

5.1.6.

Informations générales

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.7.

Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre

5.1.10.

Critères d’attribution

Critère:

Type: Prix

Description: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.

5.1.15.

Techniques

Accord-cadre: Accord-cadre, avec remise en concurrence

Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique

Enchère électronique: non

5.1.16.

Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation: Comité Consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics

Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Nantes

Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Nantes

TED eSender: Avenue-Web Systèmes

5.1.

Lot: LOT-0008

Titre: Menuiseries extérieures

Description: Menuiseries extérieures Montants maximums H.T : LMM : 1 500 000 euro(s)VDM : 3 000 000 euro(s)

Identifiant interne: 08

5.1.1.

Objet

Nature du marché: Marché de travaux

Nomenclature principale (cpv): 45210000 Travaux de construction de bâtiments

Nomenclature supplémentaire (cpv): 45421000 Travaux de menuiserie

Options:

Description des options: Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.4.

Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements: 0

5.1.6.

Informations générales

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.7.

Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre

5.1.10.

Critères d’attribution

Critère:

Type: Prix

Description: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.

5.1.15.

Techniques

Accord-cadre: Accord-cadre, avec remise en concurrence

Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique

Enchère électronique: non

5.1.16.

Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation: Comité Consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics

Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Nantes

Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Nantes

TED eSender: Avenue-Web Systèmes

5.1.

Lot: LOT-0009

Titre: Serrurerie - métallerie

Description: Serrurerie - métallerie Montants maximums H.T : LMM : 600 000 euro(s)VDM : 1 000 000 euro(s)

Identifiant interne: 09

5.1.1.

Objet

Nature du marché: Marché de travaux

Nomenclature principale (cpv): 45210000 Travaux de construction de bâtiments

Nomenclature supplémentaire (cpv): 45262400 Travaux d'assemblage d'ossatures métalliques

Options:

Description des options: Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.4.

Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements: 0

5.1.6.

Informations générales

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.7.

Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre

5.1.10.

Critères d’attribution

Critère:

Type: Prix

Description: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.

5.1.15.

Techniques

Accord-cadre: Accord-cadre, avec remise en concurrence

Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique

Enchère électronique: non

5.1.16.

Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation: Comité Consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics

Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Nantes

Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Nantes

TED eSender: Avenue-Web Systèmes

5.1.

Lot: LOT-0010

Titre: Menuiseries intérieures - Agencement

Description: Menuiseries intérieures - Cloisons - Agencement Montants maximums H.T : LMM : 500 000 euro(s)VDM : 800 000 euro(s)

Identifiant interne: 10

5.1.1.

Objet

Nature du marché: Marché de travaux

Nomenclature principale (cpv): 45210000 Travaux de construction de bâtiments

Nomenclature supplémentaire (cpv): 45421000 Travaux de menuiserie

Options:

Description des options: Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.4.

Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements: 0

5.1.6.

Informations générales

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.7.

Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre

5.1.10.

Critères d’attribution

Critère:

Type: Prix

Description: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.

5.1.15.

Techniques

Accord-cadre: Accord-cadre, avec remise en concurrence

Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique

Enchère électronique: non

5.1.16.

Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation: Comité Consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics

Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Nantes

Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Nantes

TED eSender: Avenue-Web Systèmes

5.1.

Lot: LOT-0011

Titre: Plâtrerie - Cloisons sèches

Description: Plâtrerie Montants maximums H.T : LMM : 500 000 euro(s)VDM : 400 000 euro(s)

Identifiant interne: 11

5.1.1.

Objet

Nature du marché: Marché de travaux

Nomenclature principale (cpv): 45210000 Travaux de construction de bâtiments

Nomenclature supplémentaire (cpv): 45324000 Travaux de pose de plaques de plâtre

Options:

Description des options: Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.4.

Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements: 0

5.1.6.

Informations générales

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.7.

Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre

5.1.10.

Critères d’attribution

Critère:

Type: Prix

Description: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.

5.1.15.

Techniques

Accord-cadre: Accord-cadre, avec remise en concurrence

Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique

Enchère électronique: non

5.1.16.

Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation: Comité Consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics

Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Nantes

Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Nantes

TED eSender: Avenue-Web Systèmes

5.1.

Lot: LOT-0012

Titre: Plafonds suspendus

Description: Plafonds suspendus Montants maximums H.T : LMM : 200 000 euro(s)VDM : 500 000 euro(s)

Identifiant interne: 12

5.1.1.

Objet

Nature du marché: Marché de travaux

Nomenclature principale (cpv): 45210000 Travaux de construction de bâtiments

Nomenclature supplémentaire (cpv): 45421146 Mise en place de plafonds suspendus

Options:

Description des options: Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.4.

Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements: 0

5.1.6.

Informations générales

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.7.

Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre

5.1.10.

Critères d’attribution

Critère:

Type: Prix

Description: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.

5.1.15.

Techniques

Accord-cadre: Accord-cadre, avec remise en concurrence

Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique

Enchère électronique: non

5.1.16.

Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation: Comité Consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics

Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Nantes

Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Nantes

TED eSender: Avenue-Web Systèmes

5.1.

Lot: LOT-0013

Titre: Carrelage - Faïence

Description: Carrelage - Faïence Montants maximums H.T : LMM : 300 000 euro(s)VDM : 500 000 euro(s)

Identifiant interne: 13

5.1.1.

Objet

Nature du marché: Marché de travaux

Nomenclature principale (cpv): 45210000 Travaux de construction de bâtiments

Nomenclature supplémentaire (cpv): 45431000 Carrelages

Options:

Description des options: Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.4.

Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements: 0

5.1.6.

Informations générales

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.7.

Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre

5.1.10.

Critères d’attribution

Critère:

Type: Prix

Description: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.

5.1.15.

Techniques

Accord-cadre: Accord-cadre, avec remise en concurrence

Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique

Enchère électronique: non

5.1.16.

Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation: Comité Consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics

Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Nantes

Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Nantes

TED eSender: Avenue-Web Systèmes

5.1.

Lot: LOT-0014

Titre: Revêtements de sols

Description: Revêtements de sols Montants maximums H.T : LMM : 400 000 euro(s)VDM : 500 000 euro(s)

Identifiant interne: 14

5.1.1.

Objet

Nature du marché: Marché de travaux

Nomenclature principale (cpv): 45210000 Travaux de construction de bâtiments

Nomenclature supplémentaire (cpv): 45432130 Travaux de revêtements de sols

Options:

Description des options: Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.4.

Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements: 0

5.1.6.

Informations générales

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.7.

Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre

5.1.10.

Critères d’attribution

Critère:

Type: Prix

Description: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.

5.1.15.

Techniques

Accord-cadre: Accord-cadre, avec remise en concurrence

Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique

Enchère électronique: non

5.1.16.

Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation: Comité Consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics

Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Nantes

Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Nantes

TED eSender: Avenue-Web Systèmes

5.1.

Lot: LOT-0015

Titre: Peinture - Revêtement muraux

Description: Peinture - Revêtement muraux Montants maximums H.T : LMM : 400 000 euro(s)VDM : 1 200 000 euro(s)

Identifiant interne: 15

5.1.1.

Objet

Nature du marché: Marché de travaux

Nomenclature principale (cpv): 45210000 Travaux de construction de bâtiments

Nomenclature supplémentaire (cpv): 45442100 Travaux de peinture

Options:

Description des options: Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.4.

Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements: 0

5.1.6.

Informations générales

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.7.

Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre

5.1.10.

Critères d’attribution

Critère:

Type: Prix

Description: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.

5.1.15.

Techniques

Accord-cadre: Accord-cadre, avec remise en concurrence

Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique

Enchère électronique: non

5.1.16.

Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation: Comité Consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics

Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Nantes

Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Nantes

TED eSender: Avenue-Web Systèmes

5.1.

Lot: LOT-0016

Titre: Stores - Fermetures

Description: Stores - Fermetures Montants maximums H.T : LMM : 400 000 euro(s)VDM : 1 000 000 euro(s)

Identifiant interne: 16

5.1.1.

Objet

Nature du marché: Marché de travaux

Nomenclature principale (cpv): 45210000 Travaux de construction de bâtiments

Nomenclature supplémentaire (cpv): 45421143 Travaux d'installation de stores

Options:

Description des options: Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.4.

Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements: 0

5.1.6.

Informations générales

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.7.

Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre

5.1.10.

Critères d’attribution

Critère:

Type: Prix

Description: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.

5.1.15.

Techniques

Accord-cadre: Accord-cadre, avec remise en concurrence

Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique

Enchère électronique: non

5.1.16.

Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation: Comité Consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics

Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Nantes

Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Nantes

TED eSender: Avenue-Web Systèmes

5.1.

Lot: LOT-0017

Titre: Plomberie - Sanitaires

Description: Plomberie - Sanitaires Montants maximums H.T : LMM : 400 000 euro(s)VDM : 1 500 000 euro(s)

Identifiant interne: 17

5.1.1.

Objet

Nature du marché: Marché de travaux

Nomenclature principale (cpv): 45210000 Travaux de construction de bâtiments

Nomenclature supplémentaire (cpv): 45330000 Travaux de plomberie

Options:

Description des options: Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.4.

Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements: 0

5.1.6.

Informations générales

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.7.

Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre

5.1.10.

Critères d’attribution

Critère:

Type: Prix

Description: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.

5.1.15.

Techniques

Accord-cadre: Accord-cadre, avec remise en concurrence

Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique

Enchère électronique: non

5.1.16.

Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation: Comité Consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics

Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Nantes

Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Nantes

TED eSender: Avenue-Web Systèmes

5.1.

Lot: LOT-0018

Titre: Chauffage - Ventilation - Climatisation

Description: Chauffage - Ventilation - Climatisation Montants maximums H.T : LMM : 1 000 000 euro(s)VDM : 4 000 000 euro(s)

Identifiant interne: 18

5.1.1.

Objet

Nature du marché: Marché de travaux

Nomenclature principale (cpv): 45210000 Travaux de construction de bâtiments

Nomenclature supplémentaire (cpv): 45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation

Options:

Description des options: Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.4.

Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements: 0

5.1.6.

Informations générales

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.7.

Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre

5.1.10.

Critères d’attribution

Critère:

Type: Prix

Description: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.

5.1.15.

Techniques

Accord-cadre: Accord-cadre, avec remise en concurrence

Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique

Enchère électronique: non

5.1.16.

Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation: Comité Consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics

Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Nantes

Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Nantes

TED eSender: Avenue-Web Systèmes

5.1.

Lot: LOT-0019

Titre: Electricité - Courants forts

Description: Electricité - Courants forts Montants maximums H.T : LMM : 500 000 euro(s)VDM : 1 500 000 euro(s)

Identifiant interne: 19

5.1.1.

Objet

Nature du marché: Marché de travaux

Nomenclature principale (cpv): 45210000 Travaux de construction de bâtiments

Nomenclature supplémentaire (cpv): 45311200 Travaux d'installations électriques

Options:

Description des options: Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.4.

Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements: 0

5.1.6.

Informations générales

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.7.

Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre

5.1.10.

Critères d’attribution

Critère:

Type: Prix

Description: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.

5.1.15.

Techniques

Accord-cadre: Accord-cadre, avec remise en concurrence

Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique

Enchère électronique: non

5.1.16.

Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation: Comité Consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics

Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Nantes

Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Nantes

TED eSender: Avenue-Web Systèmes

5.1.

Lot: LOT-0020

Titre: Electricité - Courants faibles

Description: Electricité - Courants faibles Montants maximums H.T : LMM : 500 000 euro(s)VDM : 600 000 euro(s)

Identifiant interne: 20

5.1.1.

Objet

Nature du marché: Marché de travaux

Nomenclature principale (cpv): 45210000 Travaux de construction de bâtiments

Nomenclature supplémentaire (cpv): 45315600 Installations basse tension

Options:

Description des options: Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.4.

Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements: 0

5.1.6.

Informations générales

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.7.

Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre

5.1.10.

Critères d’attribution

Critère:

Type: Prix

Description: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.

5.1.15.

Techniques

Accord-cadre: Accord-cadre, avec remise en concurrence

Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique

Enchère électronique: non

5.1.16.

Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation: Comité Consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics

Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Nantes

Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Nantes

TED eSender: Avenue-Web Systèmes

5.1.

Lot: LOT-0021

Titre: Générateur solaire photovoltaïque

Description: Générateur solaire photovoltaïque Montants maximums H.T : LMM : 1 500 000 euro(s)VDM : 1 500 000 euro(s)

Identifiant interne: 21

5.1.1.

Objet

Nature du marché: Marché de travaux

Nomenclature principale (cpv): 45210000 Travaux de construction de bâtiments

Nomenclature supplémentaire (cpv): 45261215 Travaux de couverture de panneaux solaires

Options:

Description des options: Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.4.

Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements: 0

5.1.6.

Informations générales

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.7.

Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre

5.1.10.

Critères d’attribution

Critère:

Type: Prix

Description: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.

5.1.15.

Techniques

Accord-cadre: Accord-cadre, avec remise en concurrence

Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique

Enchère électronique: non

5.1.16.

Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation: Comité Consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics

Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Nantes

Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Nantes

TED eSender: Avenue-Web Systèmes

5.1.

Lot: LOT-0022

Titre: Ascenseur

Description: Ascenseur Montants maximums H.T : LMM : 200 000 euro(s)VDM : 400 000 euro(s)

Identifiant interne: 22

5.1.1.

Objet

Nature du marché: Marché de travaux

Nomenclature principale (cpv): 45210000 Travaux de construction de bâtiments

Nomenclature supplémentaire (cpv): 45313100 Travaux d'installation d'ascenseurs

Options:

Description des options: Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.4.

Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements: 0

5.1.6.

Informations générales

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.7.

Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre

5.1.10.

Critères d’attribution

Critère:

Type: Prix

Description: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.

5.1.15.

Techniques

Accord-cadre: Accord-cadre, avec remise en concurrence

Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique

Enchère électronique: non

5.1.16.

Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation: Comité Consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics

Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Nantes

Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Nantes

TED eSender: Avenue-Web Systèmes

5.1.

Lot: LOT-0023

Titre: Monte-plat

Description: Monte-plat Montants maximums H.T : LMM : 150 000 euro(s)VDM : 200 000 euro(s)

Identifiant interne: 23

5.1.1.

Objet

Nature du marché: Marché de travaux

Nomenclature principale (cpv): 45210000 Travaux de construction de bâtiments

Nomenclature supplémentaire (cpv): 45313100 Travaux d'installation d'ascenseurs

Options:

Description des options: Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.4.

Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements: 0

5.1.6.

Informations générales

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.7.

Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre

5.1.10.

Critères d’attribution

Critère:

Type: Prix

Description: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.

5.1.15.

Techniques

Accord-cadre: Accord-cadre, avec remise en concurrence

Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique

Enchère électronique: non

5.1.16.

Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation: Comité Consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics

Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Nantes

Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Nantes

TED eSender: Avenue-Web Systèmes

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 44 150 000,00 EUR

6.1.

Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001

Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2.

Informations sur les lauréats

Lauréat:

Nom officiel: CHAMBRIARD DESAMIANTAGE

Offre:

Identifiant de l’offre: CHAMBRIARD DESAMIANTAGE

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001

Valeur du résultat: 18 500,00 EUR

Valeur de la concession:

L’offre est une variante: non

Informations relatives au marché:

Identifiant du marché: Lmm55978 Vdm13216

Titre: Accord cadre multi-attributaire à marchés subséquents - Travaux de réhabilitation et d'aménagement du patrimoine de Le Mans Métropole et de la Ville du Mans - Années 2024 à 2027

Date de conclusion du marché: 18/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui

Lauréat:

Nom officiel: SCAREV

Offre:

Identifiant de l’offre: SCAREV

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001

Valeur du résultat: 14 177,34 EUR

Valeur de la concession:

L’offre est une variante: non

Informations relatives au marché:

Identifiant du marché: Lmm55978 Vdm13216

Titre: Accord cadre multi-attributaire à marchés subséquents - Travaux de réhabilitation et d'aménagement du patrimoine de Le Mans Métropole et de la Ville du Mans - Années 2024 à 2027

Date de conclusion du marché: 18/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui

Lauréat:

Nom officiel: AVENIR DECONSTRUCTION

Offre:

Identifiant de l’offre: AVENIR DECONSTRUCTION

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001

Valeur du résultat: 14 792,91 EUR

Valeur de la concession:

L’offre est une variante: non

Informations relatives au marché:

Identifiant du marché: Lmm55978 Vdm13216

Titre: Accord cadre multi-attributaire à marchés subséquents - Travaux de réhabilitation et d'aménagement du patrimoine de Le Mans Métropole et de la Ville du Mans - Années 2024 à 2027

Date de conclusion du marché: 18/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui

6.1.4.

Informations statistiques:

Offres ou demandes de participation reçues:

Type de soumissions reçues: Offres

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 12

Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 10

Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 12

6.1.

Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002

Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2.

Informations sur les lauréats

Lauréat:

Nom officiel: SAS DIVARE

Offre:

Identifiant de l’offre: SAS DIVARE

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002

Valeur du résultat: 15 002,45 EUR

Valeur de la concession:

L’offre est une variante: non

Informations relatives au marché:

Identifiant du marché: Lmm55978 Vdm13216

Titre: Accord cadre multi-attributaire à marchés subséquents - Travaux de réhabilitation et d'aménagement du patrimoine de Le Mans Métropole et de la Ville du Mans - Années 2024 à 2027

Date de conclusion du marché: 18/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui

Lauréat:

Nom officiel: DEMOSTEN

Offre:

Identifiant de l’offre: DEMOSTEN

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002

Valeur du résultat: 19 943,95 EUR

Valeur de la concession:

L’offre est une variante: non

Informations relatives au marché:

Identifiant du marché: Lmm55978 Vdm13216

Titre: Accord cadre multi-attributaire à marchés subséquents - Travaux de réhabilitation et d'aménagement du patrimoine de Le Mans Métropole et de la Ville du Mans - Années 2024 à 2027

Date de conclusion du marché: 18/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui

Lauréat:

Nom officiel: CARDEM sous nom commercial colombo

Offre:

Identifiant de l’offre: CARDEM sous nom commercial colombo

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002

Valeur du résultat: 19 997,60 EUR

Valeur de la concession:

L’offre est une variante: non

Informations relatives au marché:

Identifiant du marché: Lmm55978 Vdm13216

Titre: Accord cadre multi-attributaire à marchés subséquents - Travaux de réhabilitation et d'aménagement du patrimoine de Le Mans Métropole et de la Ville du Mans - Années 2024 à 2027

Date de conclusion du marché: 18/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui

6.1.4.

Informations statistiques:

Offres ou demandes de participation reçues:

Type de soumissions reçues: Offres

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 5

Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2

Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 5

6.1.

Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003

Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2.

Informations sur les lauréats

Lauréat:

Nom officiel: SOGEA ATLANTIQUE BTP

Offre:

Identifiant de l’offre: SOGEA ATLANTIQUE BTP

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003

Valeur du résultat: 51 309,85 EUR

Valeur de la concession:

L’offre est une variante: non

Informations relatives au marché:

Identifiant du marché: Lmm55980 Vdm 13218

Titre: Accord cadre multi-attributaire à marchés subséquents - Travaux de réhabilitation et d'aménagement du patrimoine de Le Mans Métropole et de la Ville du Mans - Années 2024 à 2027

Date de conclusion du marché: 19/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui

Lauréat:

Nom officiel: SPIE BATIGNOLLES GRAND OUEST

Offre:

Identifiant de l’offre: SPIE BATIGNOLLES GRAND OUEST

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003

Valeur du résultat: 76 629,50 EUR

Valeur de la concession:

L’offre est une variante: non

Informations relatives au marché:

Identifiant du marché: Lmm55980 Vdm 13218

Titre: Accord cadre multi-attributaire à marchés subséquents - Travaux de réhabilitation et d'aménagement du patrimoine de Le Mans Métropole et de la Ville du Mans - Années 2024 à 2027

Date de conclusion du marché: 19/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui

Lauréat:

Nom officiel: Le Batimans

Offre:

Identifiant de l’offre: Le Batimans

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003

Valeur du résultat: 80 888,00 EUR

Valeur de la concession:

L’offre est une variante: non

Informations relatives au marché:

Identifiant du marché: Lmm55980 Vdm 13218

Titre: Accord cadre multi-attributaire à marchés subséquents - Travaux de réhabilitation et d'aménagement du patrimoine de Le Mans Métropole et de la Ville du Mans - Années 2024 à 2027

Date de conclusion du marché: 19/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui

6.1.4.

Informations statistiques:

Offres ou demandes de participation reçues:

Type de soumissions reçues: Offres

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 5

Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 0

Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 5

6.1.

Résultat – Identifiants des lots: LOT-0004

Statut sélection lauréat: Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.

La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Autre

6.1.

Résultat – Identifiants des lots: LOT-0005

Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2.

Informations sur les lauréats

Lauréat:

Nom officiel: VALLEE SAS

Offre:

Identifiant de l’offre: VALLEE SAS

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0005

Valeur du résultat: 493 206,44 EUR

Valeur de la concession:

L’offre est une variante: non

Informations relatives au marché:

Identifiant du marché: Lmm55982 Vdm13220

Titre: Accord cadre multi-attributaire à marchés subséquents - Travaux de réhabilitation et d'aménagement du patrimoine de Le Mans Métropole et de la Ville du Mans - Années 2024 à 2027

Date de conclusion du marché: 18/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui

Lauréat:

Nom officiel: dorize charpente couverture

Offre:

Identifiant de l’offre: dorize charpente couverture

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0005

Valeur du résultat: 280 932,07 EUR

Valeur de la concession:

L’offre est une variante: non

Informations relatives au marché:

Identifiant du marché: Lmm55982 Vdm13220

Titre: Accord cadre multi-attributaire à marchés subséquents - Travaux de réhabilitation et d'aménagement du patrimoine de Le Mans Métropole et de la Ville du Mans - Années 2024 à 2027

Date de conclusion du marché: 18/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui

6.1.4.

Informations statistiques:

Offres ou demandes de participation reçues:

Type de soumissions reçues: Offres

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2

Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 1

Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2

6.1.

Résultat – Identifiants des lots: LOT-0006

Statut sélection lauréat: Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.

La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Autre

6.1.

Résultat – Identifiants des lots: LOT-0007

Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2.

Informations sur les lauréats

Lauréat:

Nom officiel: SMAC

Offre:

Identifiant de l’offre: SMAC

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0007

Valeur du résultat: 183 385,80 EUR

Valeur de la concession:

L’offre est une variante: non

Informations relatives au marché:

Identifiant du marché: Lmm55984 Vdm13222

Titre: Accord cadre multi-attributaire à marchés subséquents - Travaux de réhabilitation et d'aménagement du patrimoine de Le Mans Métropole et de la Ville du Mans - Années 2024 à 2027

Date de conclusion du marché: 25/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui

Lauréat:

Nom officiel: SOPREMA ENTREPRISES

Offre:

Identifiant de l’offre: SOPREMA ENTREPRISES

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0007

Valeur du résultat: 173 434,11 EUR

Valeur de la concession:

L’offre est une variante: non

Informations relatives au marché:

Identifiant du marché: Lmm55984 Vdm13222

Titre: Accord cadre multi-attributaire à marchés subséquents - Travaux de réhabilitation et d'aménagement du patrimoine de Le Mans Métropole et de la Ville du Mans - Années 2024 à 2027

Date de conclusion du marché: 25/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui

Lauréat:

Nom officiel: EXETANCH

Offre:

Identifiant de l’offre: EXETANCH

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0007

Valeur du résultat: 149 162,83 EUR

Valeur de la concession:

L’offre est une variante: non

Informations relatives au marché:

Identifiant du marché: Lmm55984 Vdm13222

Titre: Accord cadre multi-attributaire à marchés subséquents - Travaux de réhabilitation et d'aménagement du patrimoine de Le Mans Métropole et de la Ville du Mans - Années 2024 à 2027

Date de conclusion du marché: 25/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui

6.1.4.

Informations statistiques:

Offres ou demandes de participation reçues:

Type de soumissions reçues: Offres

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 3

Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 1

Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 3

6.1.

Résultat – Identifiants des lots: LOT-0008

Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2.

Informations sur les lauréats

Lauréat:

Nom officiel: A.M.C.I

Offre:

Identifiant de l’offre: A.M.C.I

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0008

Valeur du résultat: 162 164,20 EUR

Valeur de la concession:

L’offre est une variante: non

Informations relatives au marché:

Identifiant du marché: Lmm55985 Vdm13223

Titre: Accord cadre multi-attributaire à marchés subséquents - Travaux de réhabilitation et d'aménagement du patrimoine de Le Mans Métropole et de la Ville du Mans - Années 2024 à 2027

Date de conclusion du marché: 26/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui

Lauréat:

Nom officiel: GUYON GUSTAVE ET FILS

Offre:

Identifiant de l’offre: GUYON GUSTAVE ET FILS

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0008

Valeur du résultat: 330 870,00 EUR

Valeur de la concession:

L’offre est une variante: non

Informations relatives au marché:

Identifiant du marché: Lmm55985 Vdm13223

Titre: Accord cadre multi-attributaire à marchés subséquents - Travaux de réhabilitation et d'aménagement du patrimoine de Le Mans Métropole et de la Ville du Mans - Années 2024 à 2027

Date de conclusion du marché: 26/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui

Lauréat:

Nom officiel: ETS HATTON M. PERE ET FILS

Offre:

Identifiant de l’offre: ETS HATTON M. PERE ET FILS

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0008

Valeur du résultat: 195 512,00 EUR

Valeur de la concession:

L’offre est une variante: non

Informations relatives au marché:

Identifiant du marché: Lmm55985 Vdm13223

Titre: Accord cadre multi-attributaire à marchés subséquents - Travaux de réhabilitation et d'aménagement du patrimoine de Le Mans Métropole et de la Ville du Mans - Années 2024 à 2027

Date de conclusion du marché: 26/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui

6.1.4.

Informations statistiques:

Offres ou demandes de participation reçues:

Type de soumissions reçues: Offres

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 5

Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 5

Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 5

6.1.

Résultat – Identifiants des lots: LOT-0009

Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2.

Informations sur les lauréats

Lauréat:

Nom officiel: A.M.C.I

Offre:

Identifiant de l’offre: A.M.C.I

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0009

Valeur du résultat: 23 986,92 EUR

Valeur de la concession:

L’offre est une variante: non

Informations relatives au marché:

Identifiant du marché: Lmm55986 Vdm13224

Titre: Accord cadre multi-attributaire à marchés subséquents - Travaux de réhabilitation et d'aménagement du patrimoine de Le Mans Métropole et de la Ville du Mans - Années 2024 à 2027

Date de conclusion du marché: 26/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui

Lauréat:

Nom officiel: ETS HATTON M. PERE ET FILS

Offre:

Identifiant de l’offre: ETS HATTON M. PERE ET FILS

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0009

Valeur du résultat: 14 255,13 EUR

Valeur de la concession:

L’offre est une variante: non

Informations relatives au marché:

Identifiant du marché: Lmm55986 Vdm13224

Titre: Accord cadre multi-attributaire à marchés subséquents - Travaux de réhabilitation et d'aménagement du patrimoine de Le Mans Métropole et de la Ville du Mans - Années 2024 à 2027

Date de conclusion du marché: 26/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui

Lauréat:

Nom officiel: METALLERIE WILLIAMEY

Offre:

Identifiant de l’offre: METALLERIE WILLIAMEY

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0009

Valeur du résultat: 17 893,10 EUR

Valeur de la concession:

L’offre est une variante: non

Informations relatives au marché:

Identifiant du marché: Lmm55986 Vdm13224

Titre: Accord cadre multi-attributaire à marchés subséquents - Travaux de réhabilitation et d'aménagement du patrimoine de Le Mans Métropole et de la Ville du Mans - Années 2024 à 2027

Date de conclusion du marché: 26/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui

6.1.4.

Informations statistiques:

Offres ou demandes de participation reçues:

Type de soumissions reçues: Offres

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 4

Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 4

Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 4

6.1.

Résultat – Identifiants des lots: LOT-0010

Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2.

Informations sur les lauréats

Lauréat:

Nom officiel: VALLEE SAS

Offre:

Identifiant de l’offre: VALLEE SAS

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0010

Valeur du résultat: 15 765,36 EUR

Valeur de la concession:

L’offre est une variante: non

Informations relatives au marché:

Identifiant du marché: Lmm55987 Vdm13225

Titre: Accord cadre multi-attributaire à marchés subséquents - Travaux de réhabilitation et d'aménagement du patrimoine de Le Mans Métropole et de la Ville du Mans - Années 2024 à 2027

Date de conclusion du marché: 25/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui

Lauréat:

Nom officiel: SOCIETE CHANOINE

Offre:

Identifiant de l’offre: SOCIETE CHANOINE

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0010

Valeur du résultat: 25 607,33 EUR

Valeur de la concession:

L’offre est une variante: non

Informations relatives au marché:

Identifiant du marché: Lmm55987 Vdm13225

Titre: Accord cadre multi-attributaire à marchés subséquents - Travaux de réhabilitation et d'aménagement du patrimoine de Le Mans Métropole et de la Ville du Mans - Années 2024 à 2027

Date de conclusion du marché: 25/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui

Lauréat:

Nom officiel: MENUISERIE ANTOINE REMI

Offre:

Identifiant de l’offre: MENUISERIE ANTOINE REMI

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0010

Valeur du résultat: 18 355,44 EUR

Valeur de la concession:

L’offre est une variante: non

Informations relatives au marché:

Identifiant du marché: Lmm55987 Vdm13225

Titre: Accord cadre multi-attributaire à marchés subséquents - Travaux de réhabilitation et d'aménagement du patrimoine de Le Mans Métropole et de la Ville du Mans - Années 2024 à 2027

Date de conclusion du marché: 25/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui

6.1.4.

Informations statistiques:

Offres ou demandes de participation reçues:

Type de soumissions reçues: Offres

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 3

Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2

Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 3

6.1.

Résultat – Identifiants des lots: LOT-0011

Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2.

Informations sur les lauréats

Lauréat:

Nom officiel: VALLEE SAS

Offre:

Identifiant de l’offre: VALLEE SAS

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0011

Valeur du résultat: 18 848,78 EUR

Valeur de la concession:

L’offre est une variante: non

Informations relatives au marché:

Identifiant du marché: Lmm55988 Vdm13226

Titre: Accord cadre multi-attributaire à marchés subséquents - Travaux de réhabilitation et d'aménagement du patrimoine de Le Mans Métropole et de la Ville du Mans - Années 2024 à 2027

Date de conclusion du marché: 25/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui

Lauréat:

Nom officiel: SOCIETE CHANOINE

Offre:

Identifiant de l’offre: SOCIETE CHANOINE

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0011

Valeur du résultat: 24 141,04 EUR

Valeur de la concession:

L’offre est une variante: non

Informations relatives au marché:

Identifiant du marché: Lmm55988 Vdm13226

Titre: Accord cadre multi-attributaire à marchés subséquents - Travaux de réhabilitation et d'aménagement du patrimoine de Le Mans Métropole et de la Ville du Mans - Années 2024 à 2027

Date de conclusion du marché: 25/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui

6.1.4.

Informations statistiques:

Offres ou demandes de participation reçues:

Type de soumissions reçues: Offres

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2

Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 1

Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2

6.1.

Résultat – Identifiants des lots: LOT-0012

Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2.

Informations sur les lauréats

Lauréat:

Nom officiel: VALLEE SAS

Offre:

Identifiant de l’offre: VALLEE SAS

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0012

Valeur du résultat: 47 938,46 EUR

Valeur de la concession:

L’offre est une variante: non

Informations relatives au marché:

Identifiant du marché: Lmm55989 Vdm13227

Titre: Plafonds suspendus

Date de conclusion du marché: 19/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui

Lauréat:

Nom officiel: xxxxx

Offre:

Identifiant de l’offre: xxxxx

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0012

Valeur de la concession:

L’offre est une variante: non

Informations relatives au marché:

Identifiant du marché: xxxxx

Titre: Plafonds suspendus

Date de conclusion du marché: 19/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui

6.1.4.

Informations statistiques:

Offres ou demandes de participation reçues:

Type de soumissions reçues: Offres

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2

Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 1

Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2

6.1.

Résultat – Identifiants des lots: LOT-0013

Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2.

Informations sur les lauréats

Lauréat:

Nom officiel: BLONDEAU CARRELAGES

Offre:

Identifiant de l’offre: BLONDEAU CARRELAGES

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0013

Valeur du résultat: 13 610,26 EUR

Valeur de la concession:

L’offre est une variante: non

Informations relatives au marché:

Identifiant du marché: Lmm55990 Vdm13228

Titre: Accord cadre multi-attributaire à marchés subséquents - Travaux de réhabilitation et d'aménagement du patrimoine de Le Mans Métropole et de la Ville du Mans - Années 2024 à 2027

Date de conclusion du marché: 19/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui

Lauréat:

Nom officiel: SOGEA ATLANTIQUE BTP

Offre:

Identifiant de l’offre: SOGEA ATLANTIQUE BTP

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0013

Valeur du résultat: 7 313,66 EUR

Valeur de la concession:

L’offre est une variante: non

Informations relatives au marché:

Identifiant du marché: Lmm55990 Vdm13228

Titre: Accord cadre multi-attributaire à marchés subséquents - Travaux de réhabilitation et d'aménagement du patrimoine de Le Mans Métropole et de la Ville du Mans - Années 2024 à 2027

Date de conclusion du marché: 19/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui

6.1.4.

Informations statistiques:

Offres ou demandes de participation reçues:

Type de soumissions reçues: Offres

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 3

Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2

Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 3

6.1.

Résultat – Identifiants des lots: LOT-0014

Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2.

Informations sur les lauréats

Lauréat:

Nom officiel: BOULFRAY

Offre:

Identifiant de l’offre: BOULFRAY

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0014

Valeur du résultat: 20 059,43 EUR

Valeur de la concession:

L’offre est une variante: non

Informations relatives au marché:

Identifiant du marché: Lmm55991 Vdm13229

Titre: Accord cadre multi-attributaire à marchés subséquents - Travaux de réhabilitation et d'aménagement du patrimoine de Le Mans Métropole et de la Ville du Mans - Années 2024 à 2027

Date de conclusion du marché: 19/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui

Lauréat:

Nom officiel: VALLEE SAS

Offre:

Identifiant de l’offre: VALLEE SAS

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0014

Valeur du résultat: 18 783,68 EUR

Valeur de la concession:

L’offre est une variante: non

Informations relatives au marché:

Identifiant du marché: Lmm55991 Vdm13229

Titre: Accord cadre multi-attributaire à marchés subséquents - Travaux de réhabilitation et d'aménagement du patrimoine de Le Mans Métropole et de la Ville du Mans - Années 2024 à 2027

Date de conclusion du marché: 19/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui

Lauréat:

Nom officiel: LUCAS LE MANS

Offre:

Identifiant de l’offre: LUCAS LE MANS

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0014

Valeur du résultat: 17 623,93 EUR

Valeur de la concession:

L’offre est une variante: non

Informations relatives au marché:

Identifiant du marché: Lmm55991 Vdm13229

Titre: Accord cadre multi-attributaire à marchés subséquents - Travaux de réhabilitation et d'aménagement du patrimoine de Le Mans Métropole et de la Ville du Mans - Années 2024 à 2027

Date de conclusion du marché: 19/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui

6.1.4.

Informations statistiques:

Offres ou demandes de participation reçues:

Type de soumissions reçues: Offres

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 4

Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2

Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 4

6.1.

Résultat – Identifiants des lots: LOT-0015

Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2.

Informations sur les lauréats

Lauréat:

Nom officiel: BOULFRAY

Offre:

Identifiant de l’offre: BOULFRAY

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0015

Valeur du résultat: 18 406,97 EUR

Valeur de la concession:

L’offre est une variante: non

Informations relatives au marché:

Identifiant du marché: Lmm55992 Vdm13230

Titre: Accord cadre multi-attributaire à marchés subséquents - Travaux de réhabilitation et d'aménagement du patrimoine de Le Mans Métropole et de la Ville du Mans - Années 2024 à 2027

Date de conclusion du marché: 19/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui

Lauréat:

Nom officiel: VALLEE SAS

Offre:

Identifiant de l’offre: VALLEE SAS

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0015

Valeur du résultat: 16 648,23 EUR

Valeur de la concession:

L’offre est une variante: non

Informations relatives au marché:

Identifiant du marché: Lmm55992 Vdm13230

Titre: Accord cadre multi-attributaire à marchés subséquents - Travaux de réhabilitation et d'aménagement du patrimoine de Le Mans Métropole et de la Ville du Mans - Années 2024 à 2027

Date de conclusion du marché: 19/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui

Lauréat:

Nom officiel: RGP - RENAUDIN- GOUHIER PEINTURE

Offre:

Identifiant de l’offre: RGP - RENAUDIN- GOUHIER PEINTURE

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0015

Valeur du résultat: 14 610,01 EUR

Valeur de la concession:

L’offre est une variante: non

Informations relatives au marché:

Identifiant du marché: Lmm55992 Vdm13230

Titre: Accord cadre multi-attributaire à marchés subséquents - Travaux de réhabilitation et d'aménagement du patrimoine de Le Mans Métropole et de la Ville du Mans - Années 2024 à 2027

Date de conclusion du marché: 19/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui

6.1.4.

Informations statistiques:

Offres ou demandes de participation reçues:

Type de soumissions reçues: Offres

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 5

Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2

Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 5

6.1.

Résultat – Identifiants des lots: LOT-0016

Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2.

Informations sur les lauréats

Lauréat:

Nom officiel: LINCONYL

Offre:

Identifiant de l’offre: LINCONYL

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0016

Valeur du résultat: 27 680,87 EUR

Valeur de la concession:

L’offre est une variante: non

Informations relatives au marché:

Identifiant du marché: Lmm55993 Vdm13231

Titre: Accord cadre multi-attributaire à marchés subséquents - Travaux de réhabilitation et d'aménagement du patrimoine de Le Mans Métropole et de la Ville du Mans - Années 2024 à 2027

Date de conclusion du marché: 19/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui

Lauréat:

Nom officiel: GUYON GUSTAVE ET FILS

Offre:

Identifiant de l’offre: GUYON GUSTAVE ET FILS

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0016

Valeur du résultat: 25 785,00 EUR

Valeur de la concession:

L’offre est une variante: non

Informations relatives au marché:

Identifiant du marché: Lmm55993 Vdm13231

Titre: Accord cadre multi-attributaire à marchés subséquents - Travaux de réhabilitation et d'aménagement du patrimoine de Le Mans Métropole et de la Ville du Mans - Années 2024 à 2027

Date de conclusion du marché: 19/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui

6.1.4.

Informations statistiques:

Offres ou demandes de participation reçues:

Type de soumissions reçues: Offres

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2

Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2

Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2

6.1.

Résultat – Identifiants des lots: LOT-0017

Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2.

Informations sur les lauréats

Lauréat:

Nom officiel: GARCZYNSKI TRAPLOIR

Offre:

Identifiant de l’offre: GARCZYNSKI TRAPLOIR

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0017

Valeur du résultat: 33 763,29 EUR

Valeur de la concession:

L’offre est une variante: non

Informations relatives au marché:

Identifiant du marché: Lmm55994 Vdm13232

Titre: Accord cadre multi-attributaire à marchés subséquents - Travaux de réhabilitation et d'aménagement du patrimoine de Le Mans Métropole et de la Ville du Mans - Années 2024 à 2027

Date de conclusion du marché: 19/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui

Lauréat:

Nom officiel: CHAUFFAGE SANITAIRE SARTHOIS

Offre:

Identifiant de l’offre: CHAUFFAGE SANITAIRE SARTHOIS

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0017

Valeur du résultat: 20 306,00 EUR

Valeur de la concession:

L’offre est une variante: non

Informations relatives au marché:

Identifiant du marché: Lmm55994 Vdm13232

Titre: Accord cadre multi-attributaire à marchés subséquents - Travaux de réhabilitation et d'aménagement du patrimoine de Le Mans Métropole et de la Ville du Mans - Années 2024 à 2027

Date de conclusion du marché: 19/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui

Lauréat:

Nom officiel: ETS JOUVET

Offre:

Identifiant de l’offre: ETS JOUVET

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0017

Valeur du résultat: 26 802,00 EUR

Valeur de la concession:

L’offre est une variante: non

Informations relatives au marché:

Identifiant du marché: Lmm55994 Vdm13232

Titre: Accord cadre multi-attributaire à marchés subséquents - Travaux de réhabilitation et d'aménagement du patrimoine de Le Mans Métropole et de la Ville du Mans - Années 2024 à 2027

Date de conclusion du marché: 19/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui

6.1.4.

Informations statistiques:

Offres ou demandes de participation reçues:

Type de soumissions reçues: Offres

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 6

Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 5

Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 6

6.1.

Résultat – Identifiants des lots: LOT-0018

Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2.

Informations sur les lauréats

Lauréat:

Nom officiel: GARCZYNSKI TRAPLOIR

Offre:

Identifiant de l’offre: GARCZYNSKI TRAPLOIR

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0018

Valeur du résultat: 215 858,61 EUR

Valeur de la concession:

L’offre est une variante: non

Informations relatives au marché:

Identifiant du marché: Lmm55995 Vdm13233

Titre: Accord cadre multi-attributaire à marchés subséquents - Travaux de réhabilitation et d'aménagement du patrimoine de Le Mans Métropole et de la Ville du Mans - Années 2024 à 2027

Date de conclusion du marché: 19/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui

Lauréat:

Nom officiel: CHAUFFAGE SANITAIRE SARTHOIS

Offre:

Identifiant de l’offre: CHAUFFAGE SANITAIRE SARTHOIS

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0018

Valeur du résultat: 211 665,00 EUR

Valeur de la concession:

L’offre est une variante: non

Informations relatives au marché:

Identifiant du marché: Lmm55995 Vdm13233

Titre: Accord cadre multi-attributaire à marchés subséquents - Travaux de réhabilitation et d'aménagement du patrimoine de Le Mans Métropole et de la Ville du Mans - Années 2024 à 2027

Date de conclusion du marché: 19/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui

Lauréat:

Nom officiel: S.A.S. ALLARD

Offre:

Identifiant de l’offre: S.A.S. ALLARD

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0018

Valeur du résultat: 243 109,30 EUR

Valeur de la concession:

L’offre est une variante: non

Informations relatives au marché:

Identifiant du marché: Lmm55995 Vdm13233

Titre: Accord cadre multi-attributaire à marchés subséquents - Travaux de réhabilitation et d'aménagement du patrimoine de Le Mans Métropole et de la Ville du Mans - Années 2024 à 2027

Date de conclusion du marché: 19/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui

6.1.4.

Informations statistiques:

Offres ou demandes de participation reçues:

Type de soumissions reçues: Offres

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 6

Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 5

Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 6

6.1.

Résultat – Identifiants des lots: LOT-0019

Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2.

Informations sur les lauréats

Lauréat:

Nom officiel: SYGMATEL ELECTRICITE

Offre:

Identifiant de l’offre: SYGMATEL ELECTRICITE

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0019

Valeur du résultat: 29 992,63 EUR

Valeur de la concession:

L’offre est une variante: non

Informations relatives au marché:

Identifiant du marché: Lmm55996 Vdm13234

Titre: Accord cadre multi-attributaire à marchés subséquents - Travaux de réhabilitation et d'aménagement du patrimoine de Le Mans Métropole et de la Ville du Mans - Années 2024 à 2027

Date de conclusion du marché: 19/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui

Lauréat:

Nom officiel: GARCZYNSKI TRAPLOIR

Offre:

Identifiant de l’offre: GARCZYNSKI TRAPLOIR

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0019

Valeur du résultat: 38 500,00 EUR

Valeur de la concession:

L’offre est une variante: non

Informations relatives au marché:

Identifiant du marché: Lmm55996 Vdm13234

Titre: Accord cadre multi-attributaire à marchés subséquents - Travaux de réhabilitation et d'aménagement du patrimoine de Le Mans Métropole et de la Ville du Mans - Années 2024 à 2027

Date de conclusion du marché: 19/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui

Lauréat:

Nom officiel: ENTREPRISE DESSAIGNE

Offre:

Identifiant de l’offre: ENTREPRISE DESSAIGNE

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0019

Valeur du résultat: 61 243,22 EUR

Valeur de la concession:

L’offre est une variante: non

Informations relatives au marché:

Identifiant du marché: Lmm55996 Vdm13234

Titre: Accord cadre multi-attributaire à marchés subséquents - Travaux de réhabilitation et d'aménagement du patrimoine de Le Mans Métropole et de la Ville du Mans - Années 2024 à 2027

Date de conclusion du marché: 19/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui

6.1.4.

Informations statistiques:

Offres ou demandes de participation reçues:

Type de soumissions reçues: Offres

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 5

Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 0

Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 5

6.1.

Résultat – Identifiants des lots: LOT-0020

Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2.

Informations sur les lauréats

Lauréat:

Nom officiel: BARBE - DEVAUX SAS

Offre:

Identifiant de l’offre: BARBE - DEVAUX SAS

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0020

Valeur du résultat: 9 715,14 EUR

Valeur de la concession:

L’offre est une variante: non

Informations relatives au marché:

Identifiant du marché: Lmm55997 Vdm13235

Titre: Accord cadre multi-attributaire à marchés subséquents - Travaux de réhabilitation et d'aménagement du patrimoine de Le Mans Métropole et de la Ville du Mans - Années 2024 à 2027

Date de conclusion du marché: 19/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui

Lauréat:

Nom officiel: GARCZYNSKI TRAPLOIR

Offre:

Identifiant de l’offre: GARCZYNSKI TRAPLOIR

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0020

Valeur du résultat: 14 624,21 EUR

Valeur de la concession:

L’offre est une variante: non

Informations relatives au marché:

Identifiant du marché: Lmm55997 Vdm13235

Titre: Accord cadre multi-attributaire à marchés subséquents - Travaux de réhabilitation et d'aménagement du patrimoine de Le Mans Métropole et de la Ville du Mans - Années 2024 à 2027

Date de conclusion du marché: 19/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui

Lauréat:

Nom officiel: INEO ATLANTIQUE

Offre:

Identifiant de l’offre: INEO ATLANTIQUE

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0020

Valeur du résultat: 18 497,62 EUR

Valeur de la concession:

L’offre est une variante: non

Informations relatives au marché:

Identifiant du marché: Lmm55997 Vdm13235

Titre: Accord cadre multi-attributaire à marchés subséquents - Travaux de réhabilitation et d'aménagement du patrimoine de Le Mans Métropole et de la Ville du Mans - Années 2024 à 2027

Date de conclusion du marché: 19/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui

6.1.4.

Informations statistiques:

Offres ou demandes de participation reçues:

Type de soumissions reçues: Offres

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 6

Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 1

Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 6

6.1.

Résultat – Identifiants des lots: LOT-0021

Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2.

Informations sur les lauréats

Lauréat:

Nom officiel: SOLEWA

Offre:

Identifiant de l’offre: SOLEWA

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0021

Valeur du résultat: 42 356,93 EUR

Valeur de la concession:

L’offre est une variante: non

Informations relatives au marché:

Identifiant du marché: Lmm55998 Vdm13236

Titre: Accord cadre multi-attributaire à marchés subséquents - Travaux de réhabilitation et d'aménagement du patrimoine de Le Mans Métropole et de la Ville du Mans - Années 2024 à 2027

Date de conclusion du marché: 27/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui

Lauréat:

Nom officiel: GARCZYNSKI TRAPLOIR

Offre:

Identifiant de l’offre: GARCZYNSKI TRAPLOIR

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0021

Valeur du résultat: 18 500,00 EUR

Valeur de la concession:

L’offre est une variante: non

Informations relatives au marché:

Identifiant du marché: Lmm55998 Vdm13236

Titre: Accord cadre multi-attributaire à marchés subséquents - Travaux de réhabilitation et d'aménagement du patrimoine de Le Mans Métropole et de la Ville du Mans - Années 2024 à 2027

Date de conclusion du marché: 27/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui

Lauréat:

Nom officiel: Electricité Brossier

Offre:

Identifiant de l’offre: Electricité Brossier

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0021

Valeur du résultat: 28 716,64 EUR

Valeur de la concession:

L’offre est une variante: non

Informations relatives au marché:

Identifiant du marché: Lmm55998 Vdm13236

Titre: Accord cadre multi-attributaire à marchés subséquents - Travaux de réhabilitation et d'aménagement du patrimoine de Le Mans Métropole et de la Ville du Mans - Années 2024 à 2027

Date de conclusion du marché: 27/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui

6.1.4.

Informations statistiques:

Offres ou demandes de participation reçues:

Type de soumissions reçues: Offres

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 5

Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 1

Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 5

6.1.

Résultat – Identifiants des lots: LOT-0022

Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2.

Informations sur les lauréats

Lauréat:

Nom officiel: TK ELEVATOR

Offre:

Identifiant de l’offre: TK ELEVATOR

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0022

Valeur du résultat: 26 000,00 EUR

Valeur de la concession:

L’offre est une variante: non

Informations relatives au marché:

Identifiant du marché: Lmm55999 Vdm13237

Titre: Accord cadre multi-attributaire à marchés subséquents - Travaux de réhabilitation et d'aménagement du patrimoine de Le Mans Métropole et de la Ville du Mans - Années 2024 à 2027

Date de conclusion du marché: 19/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui

Lauréat:

Nom officiel: MISTRAL ASCENSEURS

Offre:

Identifiant de l’offre: MISTRAL ASCENSEURS

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0022

Valeur du résultat: 38 280,00 EUR

Valeur de la concession:

L’offre est une variante: non

Informations relatives au marché:

Identifiant du marché: Lmm55999 Vdm13237

Titre: Accord cadre multi-attributaire à marchés subséquents - Travaux de réhabilitation et d'aménagement du patrimoine de Le Mans Métropole et de la Ville du Mans - Années 2024 à 2027

Date de conclusion du marché: 19/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui

Lauréat:

Nom officiel: OTIS

Offre:

Identifiant de l’offre: OTIS

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0022

Valeur du résultat: 23 430,00 EUR

Valeur de la concession:

L’offre est une variante: non

Informations relatives au marché:

Identifiant du marché: Lmm55999 Vdm13237

Titre: Accord cadre multi-attributaire à marchés subséquents - Travaux de réhabilitation et d'aménagement du patrimoine de Le Mans Métropole et de la Ville du Mans - Années 2024 à 2027

Date de conclusion du marché: 19/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui

6.1.4.

Informations statistiques:

Offres ou demandes de participation reçues:

Type de soumissions reçues: Offres

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 3

Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 1

Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 3

6.1.

Résultat – Identifiants des lots: LOT-0023

Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2.

Informations sur les lauréats

Lauréat:

Nom officiel: TK ELEVATOR

Offre:

Identifiant de l’offre: TK ELEVATOR

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0023

Valeur du résultat: 13 000,00 EUR

Valeur de la concession:

L’offre est une variante: non

Informations relatives au marché:

Identifiant du marché: Lmm56000 Vdm13238

Titre: Accord cadre multi-attributaire à marchés subséquents - Travaux de réhabilitation et d'aménagement du patrimoine de Le Mans Métropole et de la Ville du Mans - Années 2024 à 2027

Date de conclusion du marché: 19/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui

Lauréat:

Nom officiel: SIMPLYACCESS

Offre:

Identifiant de l’offre: SIMPLYACCESS

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0023

Valeur du résultat: 16 957,00 EUR

Valeur de la concession:

L’offre est une variante: non

Informations relatives au marché:

Identifiant du marché: Lmm56000 Vdm13238

Titre: Accord cadre multi-attributaire à marchés subséquents - Travaux de réhabilitation et d'aménagement du patrimoine de Le Mans Métropole et de la Ville du Mans - Années 2024 à 2027

Date de conclusion du marché: 19/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui

Lauréat:

Nom officiel: MISTRAL ASCENSEURS

Offre:

Identifiant de l’offre: MISTRAL ASCENSEURS

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0023

Valeur du résultat: 14 950,00 EUR

Valeur de la concession:

L’offre est une variante: non

Informations relatives au marché:

Identifiant du marché: Lmm56000 Vdm13238

Titre: Accord cadre multi-attributaire à marchés subséquents - Travaux de réhabilitation et d'aménagement du patrimoine de Le Mans Métropole et de la Ville du Mans - Années 2024 à 2027

Date de conclusion du marché: 19/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui

6.1.4.

Informations statistiques:

Offres ou demandes de participation reçues:

Type de soumissions reçues: Offres

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 3

Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 1

Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 3

8.1.

ORG-0001

Nom officiel: Avenue-Web Systèmes

Numéro d’enregistrement: 443928874

Ville: Seyssinet-Pariset

Code postal: 38170

Pays: France

Adresse électronique: publications-joue@aws-france.com

Téléphone: +33480041260

Rôles de cette organisation:

TED eSender

8.1.

ORG-0002

Nom officiel: Le Mans Métropole

Numéro d’enregistrement: 24720013200014

Adresse postale: Service Marchés et Achats Publics Cs40010- 16 avenue François Mitterrand, Le Condorcet

Ville: Le Mans

Code postal: 72039

Pays: France

Point de contact: Le Président

Adresse électronique: marches@lemans.fr

Téléphone: 0243473731

Adresse internet: http://www.lemans.fr

Profil de l’acheteur: http://www.sarthe-marchespublics.fr

Rôles de cette organisation:

Acheteur

Chef de groupe

8.1.

ORG-0003

Nom officiel: Le Mans Métropole - Communauté Urbaine

Numéro d’enregistrement: 1546370

Adresse postale: Le Mans Métropole - Communauté Urbaine 16 avenue François Mitterrand, Cs40010

Ville: Le Mans

Code postal: 72039

Pays: France

Point de contact: Pôle Marchés et Achats Publics

Adresse électronique: marches@lemans.fr

Téléphone: 0243473731

Télécopieur: 0243473740

Profil de l’acheteur: http://www.sarthe-marchespublics.fr

Rôles de cette organisation:

Acheteur

8.1.

ORG-0004

Nom officiel: Ville du Mans

Numéro d’enregistrement: 1546371

Adresse postale: Ville du Mans 16 avenue François Mitterrand, Cs40010

Ville: Le Mans

Code postal: 72039

Pays: France

Point de contact: Pôle Marchés et Achats Publics

Adresse électronique: marches@lemans.fr

Téléphone: 0243473731

Télécopieur: 0243473740

Profil de l’acheteur: http://www.sarthe-marchespublics.fr

Rôles de cette organisation:

Acheteur

8.1.

ORG-0005

Nom officiel: Tribunal administratif de Nantes

Numéro d’enregistrement: 424746

Adresse postale: 6, allée de l'Ile-Gloriette

Ville: Nantes

Code postal: 44041

Pays: France

Adresse électronique: greffe.ta-nantes@juradm.fr

Téléphone: 0240994600

Télécopieur: 0240994658

Adresse internet: http://nantes.tribunal-administratif.fr

Rôles de cette organisation:

Organisation chargée des procédures de recours

8.1.

ORG-0006

Nom officiel: Comité Consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics

Numéro d’enregistrement: 424745

Adresse postale: 22 mail Pablo Picasso

Ville: Nantes

Code postal: 44042

Pays: France

Adresse électronique: Paysdl.ccira@direccte.gouv.fr

Téléphone: 0253467983

Télécopieur: 0253467979

Adresse internet: http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr

Rôles de cette organisation:

Organisation chargée des procédures de médiation

8.1.

ORG-0007

Nom officiel: Tribunal administratif de Nantes

Numéro d’enregistrement: 424744

Adresse postale: 6, allée de l'Ile-Gloriette

Ville: Nantes

Code postal: 44041

Pays: France

Adresse électronique: greffe.ta-nantes@juradm.fr

Téléphone: 0240994600

Télécopieur: 0240994658

Rôles de cette organisation:

Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours

8.1.

ORG-0008

Nom officiel: CHAMBRIARD DESAMIANTAGE

Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne

Numéro d’enregistrement: 0

Adresse postale: 575 Rte De Clermont

Ville: Issoire

Code postal: 63500

Pays: France

Adresse électronique: contact.decamiante@decamiante.fr

Téléphone: 0170276381

Rôles de cette organisation:

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif:

Nationalité du propriétaire: France

Lauréat de ces lots: LOT-0001

8.1.

ORG-0009

Nom officiel: SAS DIVARE

Taille de l’opérateur économique: Grande

Numéro d’enregistrement: 0

Adresse postale: 80 Rte Des Aulnays

Ville: Spay

Code postal: 72700

Pays: France

Adresse électronique: contact@divare.fr

Téléphone: 0243934709

Rôles de cette organisation:

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif:

Nationalité du propriétaire: France

Lauréat de ces lots: LOT-0002

8.1.

ORG-0010

Nom officiel: SOGEA ATLANTIQUE BTP

Taille de l’opérateur économique: Grande

Numéro d’enregistrement: 0

Adresse postale: 78 Rue Pierre Martin

Ville: Le Mans

Code postal: 72100

Pays: France

Adresse électronique: contact.heulin@vinci-construction.fr

Téléphone: 0243402828

Rôles de cette organisation:

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif:

Nationalité du propriétaire: France

Lauréat de ces lots: LOT-0003

8.1.

ORG-0011

Nom officiel: VALLEE SAS

Taille de l’opérateur économique: Grande

Numéro d’enregistrement: 0

Adresse postale: Bd Pierre Lefaucheux

Ville: Le Mans

Code postal: 72000

Pays: France

Adresse électronique: jpasquier@vallee.fr

Téléphone: 0252227515

Rôles de cette organisation:

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif:

Nationalité du propriétaire: France

Lauréat de ces lots: LOT-0005

8.1.

ORG-0012

Nom officiel: SMAC

Taille de l’opérateur économique: Grande

Numéro d’enregistrement: 0

Adresse postale: 51 Av Pierre Piffault

Ville: Le Mans

Code postal: 72100

Pays: France

Adresse électronique: lemans@smac-sa.com

Téléphone: 0243846003

Rôles de cette organisation:

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif:

Nationalité du propriétaire: France

Lauréat de ces lots: LOT-0007

8.1.

ORG-0013

Nom officiel: A.M.C.I

Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne

Numéro d’enregistrement: 0

Adresse postale: 11 Rue De Pied Sec

Ville: Le Mans

Code postal: 72100

Pays: France

Adresse électronique: contact@amci72.fr

Téléphone: 0243290351

Rôles de cette organisation:

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif:

Nationalité du propriétaire: France

Lauréat de ces lots: LOT-0008

8.1.

ORG-0014

Nom officiel: A.M.C.I

Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne

Numéro d’enregistrement: 0

Adresse postale: 11 Rue De Pied Sec

Ville: Le Mans

Code postal: 72100

Pays: France

Adresse électronique: contact@amci72.fr

Téléphone: 0243290351

Rôles de cette organisation:

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif:

Nationalité du propriétaire: France

Lauréat de ces lots: LOT-0009

8.1.

ORG-0015

Nom officiel: VALLEE SAS

Taille de l’opérateur économique: Grande

Numéro d’enregistrement: 0

Adresse postale: Bd Pierre Lefaucheux

Ville: Le Mans

Code postal: 72000

Pays: France

Adresse électronique: contacte@vallee.fr

Téléphone: 0243612828

Rôles de cette organisation:

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif:

Nationalité du propriétaire: France

Lauréat de ces lots: LOT-0010

8.1.

ORG-0016

Nom officiel: VALLEE SAS

Taille de l’opérateur économique: Grande

Numéro d’enregistrement: 0

Adresse postale: Bd Pierre Lefaucheux

Ville: Le Mans

Code postal: 72000

Pays: France

Adresse électronique: contacte@vallee.fr

Téléphone: 0243612828

Rôles de cette organisation:

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif:

Nationalité du propriétaire: France

Lauréat de ces lots: LOT-0011

8.1.

ORG-0017

Nom officiel: VALLEE SAS

Taille de l’opérateur économique: Grande

Numéro d’enregistrement: 0

Adresse postale: Bd Pierre Lefaucheux

Ville: Le Mans

Code postal: 72000

Pays: France

Adresse électronique: contacte@vallee.fr

Téléphone: 0243612828

Rôles de cette organisation:

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif:

Nationalité du propriétaire: France

Lauréat de ces lots: LOT-0012

8.1.

ORG-0018

Nom officiel: BLONDEAU CARRELAGES

Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne

Numéro d’enregistrement: 0

Adresse postale: Za De La Pecardiere

Ville: Montfort Le Gesnois

Code postal: 72450

Pays: France

Adresse électronique: accueil@blondeaucarrelages.com

Téléphone: 0243895134

Rôles de cette organisation:

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif:

Nationalité du propriétaire: France

Lauréat de ces lots: LOT-0013

8.1.

ORG-0019

Nom officiel: BOULFRAY

Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne

Numéro d’enregistrement: 0

Adresse postale: 8 Rue Gilbert Romme

Ville: La Fleche

Code postal: 72200

Pays: France

Adresse électronique: contact@boulfray.fr

Téléphone: 0243940477

Rôles de cette organisation:

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif:

Nationalité du propriétaire: France

Lauréat de ces lots: LOT-0014

8.1.

ORG-0020

Nom officiel: BOULFRAY

Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne

Numéro d’enregistrement: 0

Adresse postale: 8 Rue Gilbert Romme

Ville: La Fleche

Code postal: 72200

Pays: France

Adresse électronique: contact@boulfray.fr

Téléphone: 0243940477

Rôles de cette organisation:

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif:

Nationalité du propriétaire: France

Lauréat de ces lots: LOT-0015

8.1.

ORG-0021

Nom officiel: LINCONYL

Taille de l’opérateur économique: Grande

Numéro d’enregistrement: 0

Adresse postale: 5 Av Pierre Piffault

Ville: Le Mans

Code postal: 72100

Pays: France

Adresse électronique: pgauzentes@linconyl.com

Téléphone: 0243232373

Rôles de cette organisation:

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif:

Nationalité du propriétaire: France

Lauréat de ces lots: LOT-0016

8.1.

ORG-0022

Nom officiel: GARCZYNSKI TRAPLOIR

Taille de l’opérateur économique: Grande

Numéro d’enregistrement: 0

Adresse postale: Rte D''Alencon

Ville: Le Mans

Code postal: 72000

Pays: France

Adresse électronique: nicolas.fournier@tunzini.fr

Téléphone: 0243777630

Rôles de cette organisation:

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif:

Nationalité du propriétaire: France

Lauréat de ces lots: LOT-0017

8.1.

ORG-0023

Nom officiel: GARCZYNSKI TRAPLOIR

Taille de l’opérateur économique: Grande

Numéro d’enregistrement: 0

Adresse postale: Rte D''Alencon

Ville: Le Mans

Code postal: 72000

Pays: France

Adresse électronique: nicolas.fournier@tunzini.fr

Téléphone: 0243777630

Rôles de cette organisation:

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif:

Nationalité du propriétaire: France

Lauréat de ces lots: LOT-0018

8.1.

ORG-0024

Nom officiel: SYGMATEL ELECTRICITE

Taille de l’opérateur économique: Grande

Numéro d’enregistrement: 0

Adresse postale: 6 Rue De La Sapiniere

Ville: Change

Code postal: 72560

Pays: France

Adresse électronique: g.renard@sygmatel.fr

Téléphone: 0243503535

Rôles de cette organisation:

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif:

Nationalité du propriétaire: France

Lauréat de ces lots: LOT-0019

8.1.

ORG-0025

Nom officiel: BARBE - DEVAUX SAS

Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne

Numéro d’enregistrement: 0

Adresse postale: Zone Activite De La Chenardiere

Ville: Change

Code postal: 72560

Pays: France

Adresse électronique: m.barbe@devaux-elect.com

Téléphone: 0243872700

Rôles de cette organisation:

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif:

Nationalité du propriétaire: France

Lauréat de ces lots: LOT-0020

8.1.

ORG-0026

Nom officiel: SOLEWA

Taille de l’opérateur économique: Grande

Numéro d’enregistrement: 0

Adresse postale: 180 Rte De Beauge

Ville: Rouillon

Code postal: 72700

Pays: France

Adresse électronique: solewa@solewa.com

Téléphone: 0243548071

Rôles de cette organisation:

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif:

Nationalité du propriétaire: France

Lauréat de ces lots: LOT-0021

8.1.

ORG-0027

Nom officiel: TK ELEVATOR

Taille de l’opérateur économique: Grande

Numéro d’enregistrement: 0

Adresse postale: Rue De Champfleur

Ville: Saint Barthelemy D''Anjou

Code postal: 49001

Pays: France

Adresse électronique: supportcommercial-ni@tkelevator.com

Téléphone: 0241969658

Rôles de cette organisation:

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif:

Nationalité du propriétaire: France

Lauréat de ces lots: LOT-0022

8.1.

ORG-0028

Nom officiel: TK ELEVATOR

Taille de l’opérateur économique: Grande

Numéro d’enregistrement: 0

Adresse postale: Rue De Champfleur

Ville: Saint Barthelemy D''Anjou

Code postal: 49001

Pays: France

Adresse électronique: supportcommercial-ni@tkelevator.com

Téléphone: 0241969658

Rôles de cette organisation:

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif:

Nationalité du propriétaire: France

Lauréat de ces lots: LOT-0023

8.1.

ORG-0029

Nom officiel: SCAREV

Taille de l’opérateur économique: Grande

Numéro d’enregistrement: 0

Adresse postale: Rte De Spay

Ville: Allonnes

Code postal: 72700

Pays: France

Adresse électronique: contact.scarev@scarev.com

Téléphone: 0243217918

Rôles de cette organisation:

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif:

Nationalité du propriétaire: France

Lauréat de ces lots: LOT-0001

8.1.

ORG-0030

Nom officiel: DEMOSTEN

Taille de l’opérateur économique: Grande

Numéro d’enregistrement: 0

Adresse postale: 853 Misengrain

Ville: Segre-En-Anjou Bleu

Code postal: 49520

Pays: France

Adresse électronique: etudes-ouest@epc-demosten.fr

Téléphone: 0241616232

Rôles de cette organisation:

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif:

Nationalité du propriétaire: France

Lauréat de ces lots: LOT-0002

8.1.

ORG-0031

Nom officiel: SPIE BATIGNOLLES GRAND OUEST

Taille de l’opérateur économique: Grande

Numéro d’enregistrement: 0

Adresse postale: Rn 10

Ville: Monnaie

Code postal: 37380

Pays: France

Adresse électronique: presance.tours@spiebatignolles.fr

Téléphone: 0247280900

Rôles de cette organisation:

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif:

Nationalité du propriétaire: France

Lauréat de ces lots: LOT-0003

8.1.

ORG-0032

Nom officiel: dorize charpente couverture

Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne

Numéro d’enregistrement: 0

Adresse postale: route du mans

Ville: Pruillé-le-Chétif

Code postal: 72700

Pays: France

Adresse électronique: accueil@dorize.com

Téléphone: 0243247621

Rôles de cette organisation:

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif:

Nationalité du propriétaire: France

Lauréat de ces lots: LOT-0005

8.1.

ORG-0033

Nom officiel: SOPREMA ENTREPRISES

Taille de l’opérateur économique: Grande

Numéro d’enregistrement: 0

Adresse postale: 9 Rue Gustave Eiffel

Ville: Champagne

Code postal: 72470

Pays: France

Adresse électronique: travaux-lemans@soprema.fr

Téléphone: 0243890946

Rôles de cette organisation:

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif:

Nationalité du propriétaire: France

Lauréat de ces lots: LOT-0007

8.1.

ORG-0034

Nom officiel: GUYON GUSTAVE ET FILS

Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne

Numéro d’enregistrement: 0

Adresse postale: Zi La Chambrouillere Bp 26143

Ville: Bonchamp-lès-Laval

Code postal: 53960

Pays: France

Adresse électronique: accueil@sarl-guyon.com

Téléphone: 0243530230

Rôles de cette organisation:

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif:

Nationalité du propriétaire: France

Lauréat de ces lots: LOT-0008

8.1.

ORG-0035

Nom officiel: ETS HATTON M. PERE ET FILS

Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne

Numéro d’enregistrement: 0

Adresse postale: 16 Rte De Fay

Ville: Pruille Le Chetif

Code postal: 72700

Pays: France

Adresse électronique: Secretariat.hatton@gmail.com

Téléphone: 0243471982

Rôles de cette organisation:

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif:

Nationalité du propriétaire: France

Lauréat de ces lots: LOT-0009

8.1.

ORG-0036

Nom officiel: SOCIETE CHANOINE

Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne

Numéro d’enregistrement: 0

Adresse postale: Rue De Touraine

Ville: Saint Pavace

Code postal: 72190

Pays: France

Adresse électronique: accueil@chanoinemenuiserie.fr

Téléphone: 0243243719

Rôles de cette organisation:

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif:

Nationalité du propriétaire: France

Lauréat de ces lots: LOT-0010

8.1.

ORG-0037

Nom officiel: SOCIETE CHANOINE

Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne

Numéro d’enregistrement: 0

Adresse postale: Rue De Touraine

Ville: Saint Pavace

Code postal: 72190

Pays: France

Adresse électronique: accueil@chanoinemenuiserie.fr

Téléphone: 0243243719

Rôles de cette organisation:

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif:

Nationalité du propriétaire: France

Lauréat de ces lots: LOT-0011

8.1.

ORG-0038

Nom officiel: xxxxx

Taille de l’opérateur économique: Grande

Numéro d’enregistrement: 0

Adresse postale: xxxxx

Ville: xxxxx

Code postal: xxxxx

Pays: France

Adresse électronique: 99@99.fr

Téléphone: 9999999999

Rôles de cette organisation:

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif:

Nationalité du propriétaire: France

Lauréat de ces lots: LOT-0012

8.1.

ORG-0039

Nom officiel: SOGEA ATLANTIQUE BTP

Taille de l’opérateur économique: Grande

Numéro d’enregistrement: 0

Adresse postale: 78 Rue Pierre Martin

Ville: Le Mans

Code postal: 72100

Pays: France

Adresse électronique: contact.heulin@vinci-construction.fr

Téléphone: 0243402828

Rôles de cette organisation:

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif:

Nationalité du propriétaire: France

Lauréat de ces lots: LOT-0013

8.1.

ORG-0040

Nom officiel: VALLEE SAS

Taille de l’opérateur économique: Grande

Numéro d’enregistrement: 0

Adresse postale: Bd Pierre Lefaucheux

Ville: Le Mans

Code postal: 72000

Pays: France

Adresse électronique: contacte@vallee.fr

Téléphone: 0243612828

Rôles de cette organisation:

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif:

Nationalité du propriétaire: France

Lauréat de ces lots: LOT-0014

8.1.

ORG-0041

Nom officiel: VALLEE SAS

Taille de l’opérateur économique: Grande

Numéro d’enregistrement: 0

Adresse postale: Bd Pierre Lefaucheux

Ville: Le Mans

Code postal: 72000

Pays: France

Adresse électronique: contacte@vallee.fr

Téléphone: 0243612828

Rôles de cette organisation:

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif:

Nationalité du propriétaire: France

Lauréat de ces lots: LOT-0015

8.1.

ORG-0042

Nom officiel: GUYON GUSTAVE ET FILS

Taille de l’opérateur économique: Grande

Numéro d’enregistrement: 0

Adresse postale: Zi La Chambrouillere Bp 26143

Ville: Bonchamp-lès-Laval

Code postal: 53960

Pays: France

Adresse électronique: accueil@sarl-guyon.com

Téléphone: 0243530230

Rôles de cette organisation:

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif:

Nationalité du propriétaire: France

Lauréat de ces lots: LOT-0016

8.1.

ORG-0043

Nom officiel: CHAUFFAGE SANITAIRE SARTHOIS

Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne

Numéro d’enregistrement: 0

Adresse postale: 50 Rue Moliere

Ville: Le Mans

Code postal: 72000

Pays: France

Adresse électronique: Css72@sfr.fr

Téléphone: 0243851759

Rôles de cette organisation:

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif:

Nationalité du propriétaire: France

Lauréat de ces lots: LOT-0017

8.1.

ORG-0044

Nom officiel: CHAUFFAGE SANITAIRE SARTHOIS

Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne

Numéro d’enregistrement: 0

Adresse postale: 50 Rue Moliere

Ville: Le Mans

Code postal: 72000

Pays: France

Adresse électronique: Css72@sfr.fr

Téléphone: 0243851759

Rôles de cette organisation:

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif:

Nationalité du propriétaire: France

Lauréat de ces lots: LOT-0018

8.1.

ORG-0045

Nom officiel: GARCZYNSKI TRAPLOIR

Taille de l’opérateur économique: Grande

Numéro d’enregistrement: 0

Adresse postale: Rte D''Alencon

Ville: Le Mans

Code postal: 72000

Pays: France

Adresse électronique: gtiris@g-t.fr

Téléphone: 0243777872

Rôles de cette organisation:

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif:

Nationalité du propriétaire: France

Lauréat de ces lots: LOT-0019

8.1.

ORG-0046

Nom officiel: GARCZYNSKI TRAPLOIR

Taille de l’opérateur économique: Grande

Numéro d’enregistrement: 0

Adresse postale: Rte D''Alencon

Ville: Le Mans

Code postal: 72000

Pays: France

Adresse électronique: gtiris@g-t.fr

Téléphone: 0243777872

Rôles de cette organisation:

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif:

Nationalité du propriétaire: France

Lauréat de ces lots: LOT-0020

8.1.

ORG-0047

Nom officiel: GARCZYNSKI TRAPLOIR

Taille de l’opérateur économique: Grande

Numéro d’enregistrement: 0

Adresse postale: Rte D''Alencon

Ville: Le Mans

Code postal: 72000

Pays: France

Adresse électronique: gtiris@g-t.fr

Téléphone: 0243777872

Rôles de cette organisation:

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif:

Nationalité du propriétaire: France

Lauréat de ces lots: LOT-0021

8.1.

ORG-0048

Nom officiel: MISTRAL ASCENSEURS

Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne

Numéro d’enregistrement: 0

Adresse postale: 4 Rue Hippolyte Lecornue

Ville: Le Mans

Code postal: 72000

Pays: France

Adresse électronique: p.loison@mistral-ascenseurs.fr

Téléphone: 0252220011

Rôles de cette organisation:

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif:

Nationalité du propriétaire: France

Lauréat de ces lots: LOT-0022

8.1.

ORG-0049

Nom officiel: SIMPLYACCESS

Taille de l’opérateur économique: Grande

Numéro d’enregistrement: 0

Adresse postale: 2 All Ernest Nouel

Ville: Vendome

Code postal: 41100

Pays: France

Adresse électronique: contact@simply-access.fr

Téléphone: 0254897808

Rôles de cette organisation:

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif:

Nationalité du propriétaire: France

Lauréat de ces lots: LOT-0023

8.1.

ORG-0050

Nom officiel: AVENIR DECONSTRUCTION

Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne

Numéro d’enregistrement: 0

Adresse postale: 4 Av Descartes

Ville: Artigues Pres Bordeaux

Code postal: 33370

Pays: France

Adresse électronique: ad33@av-dc.com

Téléphone: 0557771313

Rôles de cette organisation:

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif:

Nationalité du propriétaire: France

Lauréat de ces lots: LOT-0001

8.1.

ORG-0051

Nom officiel: CARDEM sous nom commercial colombo

Taille de l’opérateur économique: Grande

Numéro d’enregistrement: 0

Adresse postale: 13 Voie Des Suisses

Ville: Bagneux

Code postal: 92220

Pays: France

Adresse électronique: Colombo@colombo-sas.fr

Téléphone: 0146552610

Rôles de cette organisation:

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif:

Nationalité du propriétaire: France

Lauréat de ces lots: LOT-0002

8.1.

ORG-0052

Nom officiel: Le Batimans

Taille de l’opérateur économique: Grande

Numéro d’enregistrement: 0

Adresse postale: 80 Route des Aulnays

Ville: Spay

Code postal: 72700

Pays: France

Adresse électronique: accueil@lebatimans.com

Téléphone: 0243216133

Rôles de cette organisation:

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif:

Nationalité du propriétaire: France

Lauréat de ces lots: LOT-0003

8.1.

ORG-0053

Nom officiel: EXETANCH

Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne

Numéro d’enregistrement: 0

Adresse postale: 151 Av Ibrahim Ali

Ville: Marseille 15

Code postal: 13015

Pays: France

Adresse électronique: appel-offre@exetanch.fr

Téléphone: 0185784078

Rôles de cette organisation:

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif:

Nationalité du propriétaire: France

Lauréat de ces lots: LOT-0007

8.1.

ORG-0054

Nom officiel: ETS HATTON M. PERE ET FILS

Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne

Numéro d’enregistrement: 0

Adresse postale: 16 Rte De Fay

Ville: Pruille Le Chetif

Code postal: 72700

Pays: France

Adresse électronique: Secretariat.hatton@gmail.com

Téléphone: 0243471982

Rôles de cette organisation:

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif:

Nationalité du propriétaire: France

Lauréat de ces lots: LOT-0008

8.1.

ORG-0055

Nom officiel: METALLERIE WILLIAMEY

Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne

Numéro d’enregistrement: 0

Adresse postale: Rte Les Gemardieres

Ville: Parigne L''Eveque

Code postal: 72250

Pays: France

Adresse électronique: metallerie@williamey.fr

Téléphone: 0243758209

Rôles de cette organisation:

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif:

Nationalité du propriétaire: France

Lauréat de ces lots: LOT-0009

8.1.

ORG-0056

Nom officiel: MENUISERIE ANTOINE REMI

Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne

Numéro d’enregistrement: 0

Adresse postale: Rue De Champ Fleuri

Ville: Coulaines

Code postal: 72190

Pays: France

Adresse électronique: contact@remi-antoine.com

Téléphone: 0243824026

Rôles de cette organisation:

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif:

Nationalité du propriétaire: France

Lauréat de ces lots: LOT-0010

8.1.

ORG-0057

Nom officiel: LUCAS LE MANS

Taille de l’opérateur économique: Grande

Numéro d’enregistrement: 0

Adresse postale: 6 Imp Des Grues Rouges

Ville: Saint-Saturnin

Code postal: 72650

Pays: France

Adresse électronique: lucaslemans@lucas.fr

Téléphone: 0243399740

Rôles de cette organisation:

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif:

Nationalité du propriétaire: France

Lauréat de ces lots: LOT-0014

8.1.

ORG-0058

Nom officiel: RGP - RENAUDIN- GOUHIER PEINTURE

Taille de l’opérateur économique: Grande

Numéro d’enregistrement: 0

Adresse postale: Rue Jean Perrin

Ville: La Chapelle-Saint-Aubin

Code postal: 72650

Pays: France

Adresse électronique: rgp72@renaudingouhier.fr

Téléphone: 0243820603

Rôles de cette organisation:

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif:

Nationalité du propriétaire: France

Lauréat de ces lots: LOT-0015

8.1.

ORG-0059

Nom officiel: ETS JOUVET

Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne

Numéro d’enregistrement: 0

Adresse postale: 13 Rue Charles Darwin

Ville: Allonnes

Code postal: 72700

Pays: France

Adresse électronique: sa.jouvet@wanadoo.fr

Téléphone: 0243805719

Rôles de cette organisation:

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif:

Nationalité du propriétaire: France

Lauréat de ces lots: LOT-0017

8.1.

ORG-0060

Nom officiel: S.A.S. ALLARD

Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne

Numéro d’enregistrement: 0

Adresse postale: 18 Rue Des Peupliers

Ville: Sarge Les Le Mans

Code postal: 72190

Pays: France

Adresse électronique: contact@clim-ma.fr

Téléphone: 0243840209

Rôles de cette organisation:

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif:

Nationalité du propriétaire: France

Lauréat de ces lots: LOT-0018

8.1.

ORG-0061

Nom officiel: ENTREPRISE DESSAIGNE

Taille de l’opérateur économique: Grande

Numéro d’enregistrement: 0

Adresse postale: 8 Rue Du Verger

Ville: Le Horps

Code postal: 53640

Pays: France

Adresse électronique: entreprise@dessaigne.fr

Téléphone: 0243804422

Rôles de cette organisation:

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif:

Nationalité du propriétaire: France

Lauréat de ces lots: LOT-0019

8.1.

ORG-0062

Nom officiel: INEO ATLANTIQUE

Taille de l’opérateur économique: Grande

Numéro d’enregistrement: 0

Adresse postale: 17 Rue Albert Einstein

Ville: Allonnes

Code postal: 72700

Pays: France

Adresse électronique: ineo72@equans.com

Téléphone: 0243525230

Rôles de cette organisation:

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif:

Nationalité du propriétaire: France

Lauréat de ces lots: LOT-0020

8.1.

ORG-0063

Nom officiel: Electricité Brossier

Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne

Numéro d’enregistrement: 0

Adresse postale: Za La Vollerie

Ville: Bouloire

Code postal: 72440

Pays: France

Adresse électronique: comptabilite@sarthesolaire.com

Téléphone: 0243359071

Rôles de cette organisation:

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif:

Nationalité du propriétaire: France

Lauréat de ces lots: LOT-0021

8.1.

ORG-0064

Nom officiel: OTIS

Taille de l’opérateur économique: Grande

Numéro d’enregistrement: 0

Adresse postale: 23 -27 Rue Delariviere Lefoulon

Ville: Puteaux

Code postal: 92800

Pays: France

Adresse électronique: fabien.beauchetfilleau@fr.otis.com

Téléphone: 0236478264

Rôles de cette organisation:

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif:

Nationalité du propriétaire: France

Lauréat de ces lots: LOT-0022

8.1.

ORG-0065

Nom officiel: MISTRAL ASCENSEURS

Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne

Numéro d’enregistrement: 0

Adresse postale: 4 Rue Hippolyte Lecornue

Ville: Le Mans

Code postal: 72000

Pays: France

Adresse électronique: p.loison@mistral-ascenseurs.fr

Téléphone: 0252220011

Rôles de cette organisation:

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif:

Nationalité du propriétaire: France

Lauréat de ces lots: LOT-0023

11.1.

Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis: 8a6e9ca7-16d3-45d1-b944-7516d192ec2c - 01

Type de formulaire: Résultats

Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire

Sous-type d’avis: 29

Date d’envoi de l’avis: 12/08/2024 11:17:11 (UTC+2)

Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français

11.2.

Informations relatives à la publication

Numéro de publication de l’avis: 488379-2024

Numéro de publication au JO S: 157/2024

Date de publication: 13/08/2024

France - Travaux de construction de bâtiments - Accord cadre multi-attributaire à marchés subséquents - Travaux de réhabilitation et d'aménagement du patrimoine de Le Mans Métropole et de la Ville du Mans - Années 2024 à 2027