1.1.
Acheteur
Nom officiel: SYTRAL Mobilités
Activité de l’entité adjudicatrice: Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d’autobus
2.1.
Procédure
Titre: Création de ligne de Tramway T10 - Gare de Vénissieux <> Gerland - Travaux de courants faibles (CFA)
Description: >_Les prestations à réaliser sont les suivantes : >Etudes et mise en oeuvre des systèmes suivants : *Vidéosurveillance, *Téléphonie/interphonie, *Sonorisation, *Réseaux de transmission y compris la pose des câbles en ligne et en stations, *Mises en continuités et raccordement de fibres de réserves et nouvelles jusqu'au point de raccordement du réseau principal, *Contrôle d'accès. >Dévoiement de câbles de la multi T4, >Essais, >Documentation, >Formation, >Garantie. >_Le délai d'exécution du marché est de : 26 mois (y compris la période de préparation, la période des études d'exécution et le délai d'exécution des travaux) à compter de la date T0 fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage de la période de préparation et de la période des études d'exécution. >_La date prévisionnelle de début d'exécution est envisagée au 02/01/2024
Identifiant de la procédure: ca987d8e-5872-47c9-ad37-6d0173d8fa5a
Identifiant interne: 22M0160
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45310000 Travaux d'équipement électrique
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45314000 Installation de matériel de télécommunications, 45315600 Installations basse tension, 45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/25/UE
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Création de ligne de Tramway T10 - Gare de Vénissieux <> Gerland - Travaux de courants faibles (CFA)
Description: &gt;_Les prestations à réaliser sont les suivantes : &gt;Etudes et mise en oeuvre des systèmes suivants : *Vidéosurveillance, *Téléphonie/interphonie, *Sonorisation, *Réseaux de transmission y compris la pose des câbles en ligne et en stations, *Mises en continuités et raccordement de fibres de réserves et nouvelles jusqu'au point de raccordement du réseau principal, *Contrôle d'accès. &gt;Dévoiement de câbles de la multi T4, &gt;Essais, &gt;Documentation, &gt;Formation, &gt;Garantie. &gt;_Le délai d'exécution du marché est de : 26 mois (y compris la période de préparation, la période des études d'exécution et le délai d'exécution des travaux) à compter de la date T0 fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage de la période de préparation et de la période des études d'exécution. &gt;_La date prévisionnelle de début d'exécution est envisagée au 02/01/2024
Identifiant interne: T-PF-1330175
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45310000 Travaux d'équipement électrique
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45314000 Installation de matériel de télécommunications, 45315600 Installations basse tension, 45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques
Options:
Description des options: L'acheteur se réserve la possibilité de conclure un ou des marchés passés sans publicité ni mise en concurrence préalables pour la réalisation de prestations similaires avec le titulaire en application des articles L2122-1 et R2122-7 du Code de la Commande Publique
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Informations complémentaires: Dans le respect des règles relatives au secret des affaires protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, pour chaque lot, le contrat pourra être consulté sur demande aux coordonnées de l'organisme acheteur telles qu'indiquées au présent avis d'attribution
5.1.7.
Marché public stratégique
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre
Objectif social promu: Autre
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique
Pondération (points, valeur exacte): 35
Critère:
Type: Qualité
Description: Transition écologique des chantiers
Pondération (points, valeur exacte): 5
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
Pondération (points, valeur exacte): 60
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Cf. le greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Lyon
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SYTRAL
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: SERFIM T.I.C
Offre:
Identifiant de l’offre: SERFIM T.I.C
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 917 772,98 EUR
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 22m0160
Titre: Création de ligne de Tramway T10 - Gare de Vénissieux <> Gerland - Travaux de courants faibles (Cfa)
Date de conclusion du marché: 29/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 3
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 3
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement: 443928874
Ville: Seyssinet-Pariset
Code postal: 38170
Pays: France
Téléphone: +33480041260
Rôles de cette organisation:
TED eSender
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: SYTRAL Mobilités
Numéro d’enregistrement: 20009638600012
Adresse postale: 21 Boulevard Marius Vivier Merle Cs 63815
Ville: Lyon
Code postal: 69487
Pays: France
Point de contact: BERNARD Bruno
Téléphone: 0472845800
Télécopieur: 0478531284
Rôles de cette organisation:
Acheteur
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: SYTRAL
Numéro d’enregistrement: 0
Adresse postale: 21 boulevard vivier merle Cs 63815
Ville: Lyon
Code postal: 69487
Pays: France
Téléphone: 0472845800
Télécopieur: 0478531284
Rôles de cette organisation:
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Tribunal administratif de Lyon
Numéro d’enregistrement: 287623
Adresse postale: 184 rue Duguesclin
Ville: Lyon
Code postal: 69433
Pays: France
Téléphone: 0478141010
Télécopieur: 0478141065
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: SERFIM T.I.C
Taille de l’opérateur économique: large
Numéro d’enregistrement: 0
Adresse postale: 2 Che Du Genie - Bp 83
Ville: Venissieux Cedex
Code postal: 69633
Pays: France
Téléphone: 0437600500
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif:
Nationalité du propriétaire: FRA
Lauréat de ces lots: LOT-0000
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: b4ee148b-b332-45f6-95c8-4b6cdea77394 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 20/03/2024 17:50:50 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 173137-2024
Numéro de publication au JO S: 59/2024
Date de publication: 22/03/2024
