1.1.
Acheteur
Nom officiel: CNRS-Délégation Centre-Est
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Enseignement
2.1.
Procédure
Titre: Remise à niveau des infrastructures et réalisation d’économies d’énergie salle blanche
Description: Remise à niveau des infrastructures et réalisation d’économies d’énergie salle blanche
Identifiant de la procédure: a57cd8f4-1340-4e87-9fe0-094287a7ffc6
Identifiant interne: 25.06.034
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: FEMTO - ST / Centrale de technologie MIMENTO Bâtiment « Temis Innovation - Maison des Microtechniques » 18 rue Alain Savary
Ville: Besançon
Code postal: 25000
Subdivision pays (NUTS): Meurthe-et-Moselle (FRF31)
Pays: France
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Remise à niveau des infrastructures et réalisation d’économies d’énergie salle blanche
Description: Remise à niveau des infrastructures et réalisation d’économies d’énergie salle blanche
Identifiant interne: 25.06.034
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
Options:
Description des options: Présence de PSE facultatives et d'une variante facultative. Offre variante retenue.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: FEMTO - ST / Centrale de technologie MIMENTO Bâtiment « Temis Innovation - Maison des Microtechniques » 18 rue Alain Savary
Ville: Besançon
Code postal: 25000
Subdivision pays (NUTS): Meurthe-et-Moselle (FRF31)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 06/10/2025
Durée: 10 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Prix 50%
Description: Selon DPGF
Critère:
Type: Qualité
Nom: Adéquation de la réponse entreprise 15%
Description: Garanties apportées en termes de matériels, équipements ou matériaux installés. Garanties apportées en termes de références et compétences de l’entreprise.
Critère:
Type: Qualité
Nom: Organisation de chantier 15%
Description: Garanties apportées en termes de méthodologie, organisation de chantier en site occupé, effectifs et moyens matériels affectés à l’opération.
Critère:
Type: Qualité
Nom: Gestion du planning 10%
Description: Garanties apportées en termes de délai d’exécution, de temps de coupure et d’arrêt des salles.
Critère:
Type: Qualité
Nom: Environnemental 10%
Description: Garanties apportées en termes de prise en compte de l’environnement, de réduction des consommations, …
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Sans objet
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif de Nancy
Informations relatives aux délais de recours: Précisions concernant les recours susceptibles d'être introduits à l'encontre de la procédure ou du marché, ainsi que sur les délais d'introduction de ces recours: — référé précontractuel prévu aux articles L. 5511 à L. 55112 du code de justice administrative (CJA), pouvant être introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du marché, — référé contractuel prévu aux articles L. 55113 à L. 55123 du CJA, pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 5517 du CJA, — recours de pleine juridiction contestant la validité du marché dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées au sens de la décision département de TarnetGaronne (CE, Ass.,
4. 4.2014, n° 358994). Ce recours en contestation de validité peut être assorti d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 5211 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du contrat.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: CNRS-Délégation Centre-Est
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: CNRS-Délégation Centre-Est
Organisation qui signe le marché: CNRS-Délégation Centre-Est
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 1 068 716,36 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA CENTRE EST
Offre:
Identifiant de l’offre: Offre de EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA CENTRE EST
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 1 068 716,36 EUR
L’offre a été classée: oui
Place sur la liste des lauréats: 1
L’offre est une variante: oui
Sous-traitance: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 25.06.034
Titre: Remise à niveau des infrastructures et réalisation d’économies d’énergie salle blanche
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 29/09/2025
Date de conclusion du marché: 06/10/2025
Information sur les fonds de l'Union européenne:
Organisation qui signe le marché: CNRS-Délégation Centre-Est
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 5
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: CNRS-Délégation Centre-Est
Numéro d’enregistrement: 180089013
Adresse postale: 17, rue Notre Dame des Pauvres BP10075
Ville: Vandoeuvre-lès-Nancy
Code postal: 54519
Subdivision pays (NUTS): Meurthe-et-Moselle (FRF31)
Pays: France
Téléphone: +33 83856077
Télécopieur: +33 83324592
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation qui signe le marché
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Tribunal Administratif de Nancy
Numéro d’enregistrement: 17540005000019
Adresse postale: 5, Place Carrière - C.O. n°20038
Ville: Nancy
Code postal: 54036
Subdivision pays (NUTS): Meurthe-et-Moselle (FRF31)
Pays: France
Téléphone: +33 383174343
Télécopieur: +33 383174350
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA CENTRE EST
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 518 137 864 00105
Adresse postale: 10 boulevard Marcel Dassault
Ville: Jonage
Code postal: 69330
Subdivision pays (NUTS): Rhône (FRK26)
Pays: France
Téléphone: 0472931313
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1.
ORG-0000
Nom officiel: Publications Office of the European Union
Numéro d’enregistrement: PUBL
Ville: Luxembourg
Code postal: 2417
Subdivision pays (NUTS): Luxembourg (LU000)
Pays: Luxembourg
Téléphone: +352 29291
Rôles de cette organisation:
TED eSender
Identifiant/version de l’avis: a893de73-db8e-4ff4-9140-bcd1f51320e2 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 29
Date d’envoi de l’avis: 22/10/2025 08:28:28 (UTC+00:00) Heure de l'Europe occidentale, GMT
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
Numéro de publication de l’avis: 699279-2025
Numéro de publication au JO S: 204/2025
Date de publication: 23/10/2025
