1.1.
Acheteur
Nom officiel: Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Forme juridique de l’acheteur: Autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2.1.
Procédure
Titre: Réhabilitation intérieure tous niveaux de l'hôtel de Lesdiguières.
Description: Réhabilitation intérieure tous niveaux de l'hôtel de Lesdiguières.
Identifiant de la procédure: b95b3bfc-e97f-4dec-b101-c3f8365ba82d
Avis précédent: c42a4bb8-c98f-4304-9600-5d2d486e9986-01
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45453000 Travaux de remise en état et de remise à neuf
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Pôle Ministériel 246, bd Saint Germain
Ville: PARIS
Code postal: 75007
Subdivision pays (NUTS): Paris (FR101)
Pays: France
Informations complémentaires: Le présent marché porte sur la réhabilitation de l'Hôtel de Lesdiguières, par la réalisation de travaux structurels et d'aménagements intérieurs pour recloisonner des bureaux, salles de réunion, sanitaires, et espaces de convivialité. Le contrat vient en remplacement du marché du lot 01 précédemment attribué et pour lequel le précédent titulaire a été placé en liquidation judiciaire. Les travaux réalisés par le titulaire précédent se sont limités à un début de désamiantage et de déplombage. Le lot 1, objet de la présente consultation regroupe 12 corps d'état en gros oeuvre et second oeuvre. Les lots N°02 "Electricité courants faibles - courants forts" et N°03 "CVC, plomberie, sanitaires" sont déjà attribués.
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Equipements communs, Gros oeuvre, Déplombage, Désamiantage, Second oeuvre, Aménagements intérieurs et finitions
Description: Equipements communs, Gros oeuvre, Déplombage, Désamiantage, Second oeuvre, Aménagements intérieurs et finitions
Identifiant interne: Opération de réhabilitation de l'hôtel de Lesdiguières
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45453000 Travaux de remise en état et de remise à neuf
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Pôle Ministériel 246, bd Saint Germain
Ville: PARIS
Code postal: 75007
Subdivision pays (NUTS): Paris (FR101)
Pays: France
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
Informations complémentaires: Le délai de la période de préparation du lot part de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de la commencer. Par dérogation à l'article 28.1 du CCAG, la période de préparation n'est pas incluse dans le délai d'exécution. La durée de la période de préparation est fixée à 30 jours. Le délai d'exécution des travaux de l'ensemble des lots est de 8 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de commencer l'exécution du/des premier(s) lot(s). Liste et description succincte des critères de sélection : Les éléments de candidature attendus sont précisés à l'article 3-1.2 du règlement de la consultation. Niveau minimal attendu en termes de CA annuel général : 1 500 K euros. En cas de groupement et/ou de sous-traitance, ce CA annuel général sera calculé sur la base des CA de l'ensemble des membres du groupement et/ou des sous-traitants.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: La pondération de ce critère est de 30%. L'analyse du prix sera faite sur la base du montant indiqué dans l'acte d'engagement suivant la formule de notation suivante : Note prix brute sur 20 = (montant la moins disante / montant de l'offre) *20 La note pondérée du prix est obtenue par application de la pondération à la note brute.
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique : La pondération de ce critère est de 70%. La valeur technique des prestations, appréciée au vu du contenu du dossier justificatif et explicatif et notée sur 20 suivant les modalités ci-après indiquées : - La prise en compte des éléments essentiels du marché : compréhension du contexte, des besoins et des enjeux du projet, respect des contraintes et lisibilité de l'offre; - L'organisation du chantier (Méthodologie et gestion de la qualité, délai, moyens humains, proposition des modalités d'intervention) ; - Gestion de la qualité environnementale et sociale (Prévention des nuisances, Réduction de l'empreinte environnementale, Gestion et traçabilité des déchets, Prévention des risques professionnels et politique RSE).
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: La note pondérée est obtenue par application de la pondération à la note brute.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif Cergy Pontoise
Organisation qui signe le marché: Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 1 348 000,00 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: BC.n
Offre:
Identifiant de l’offre: Offre BC.n
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: SG-SAD3-017-24 Réhabilitation intérieure tous niveaux de l'hôtel de Lesdiguières.
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 01/07/2024
Date de conclusion du marché: 07/08/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
Organisation qui signe le marché: Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Tribunal administratif Cergy Pontoise
Numéro d’enregistrement: 17950702500015
Adresse postale: 2-4 bd de l'Hautil BP 30322
Ville: Cergy pontoise cedex
Code postal: 95027
Pays: France
Téléphone: 0130173400
Télécopieur: 0130173459
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Numéro d’enregistrement: 13001954000025
Adresse postale: Arche Sud
Ville: La défense cedex
Code postal: 92055
Pays: France
Téléphone: 0140812122
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui signe le marché
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: BC.n
Numéro d’enregistrement: 34197215600119
Adresse postale: 1 rue du Petit Clamart
Ville: Vélizy-Villacoublay
Code postal: 78140
Pays: France
Téléphone: 0141282956
Télécopieur: 0141282390
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 9a422dc4-0856-422f-9e63-3694f9730ff0 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 29
Date d’envoi de l’avis: 12/08/2024 09:21:39 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 485686-2024
Numéro de publication au JO S: 157/2024
Date de publication: 13/08/2024
