1.1.
Acheteur
Nom officiel: APRR.
Forme juridique de l’acheteur: Entité disposant de droits spéciaux ou exclusifs
Activité du pouvoir adjudicateur: Affaires économiques
2.1.
Procédure
Titre: A36 - Renouvellement des chaussées section Belfort / Montbéliard.
Description: Réfection des chaussées sur l'autoroute A36 du PR31+500 au PR50+000 en sens 1 et 2 ainsi que des deux diffuseurs n°9 Sochaux et n°10 Grand Charmont. District de Belfort Montbéliard - Site de Belfort et de Villars. PR31-50. En sens 1 et
2.
Identifiant de la procédure: fccb303f-b855-43f6-a1b4-a05a771ac005
Avis précédent: 369146-2024
Identifiant interne: BPC002026
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45233210 Travaux de revêtement d'autoroutes
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Modalités d'accès au DCE : Le dossier de consultation est téléchargeable par les candidats sur https://aprr.achatpublic.com en renseignant « Groupe APRR » dans la rubrique « Organisme ». Les modalités de remise des dossiers et contenu des offres sont décrites dans le Règlement de la consultation. Ils devront parvenir par voie électronique via ce profil d'acheteur. Les soumissionnaires sont invités à anticiper le temps de téléchargement de leur dossier et à vérifier le respect des prérequis techniques en amont. L'adresse mail utilisée pour le dépôt du pli sera celle utilisée pour la suite de la procédure.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Réfection des chaussées sur l'autoroute A36 du PR 31+500 au PR 50+000 en sens 1 & 2 ainsi que des diffuseurs n°9 - Sochaux et n°10 - Grand Charmont.
Description: Les prestations comprennent la réfection des chaussées sur l'autoroute A36 du PR 31+500 au PR 50+000 en sens 1 & 2 ainsi que des diffuseurs n°9 - Sochaux et n°10 - Grand Charmont. Les travaux sont situés dans le département du Doubs (25), ainsi que ceux des deux diffuseurs. Ceux du PR31+500 au PR43+700 sont dans le département du Territoire de Belfort (90).
Identifiant interne: BPC002026
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45233210 Travaux de revêtement d'autoroutes
Options:
Description des options: Le Maître d'ouvrage peut passer un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles confiées dans le cadre du présent marché, en application de l'article R2122-7 du Code de la commande publique.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Doubs (FRC21)
Pays: France
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Territoire de Belfort (FRC24)
Pays: France
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
Informations relatives aux avis antérieurs:
Identifiant de l’avis antérieur: 646975-2024
Informations complémentaires: Le délai d'exécution de la période des travaux est de 112 nuits, décomposé en plusieurs délais partiels : DP1 : De 22 nuits, relatif aux travaux de la phase 1 : A36 - sens 2 PR 38+000 à 31+500 et sens 1 PR 31+500 à 37+000 DP2 : De 32 nuits, relatif aux travaux de la phase 2 : A36 - sens 1 PR 37+000 à 45+000 DP3 : De 58 nuits, relatif aux travaux de la phase 3 : A36 - sens 1 PR 45+000 à 50+000 et sens 2 - PR 50+000 à 38+000
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 20
Critère:
Type: Qualité
Description: Durée
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 20
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal judiciaire de Nancy
Informations relatives aux délais de recours: Ils figurent à l'article L122-20 du Code de la voie routière.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: APRR.
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: APRR.
Organisation qui signe le marché: APRR.
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 17 931 510,00 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: TRABET
Offre:
Identifiant de l’offre: OFFRE TRABET
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 17 931 510,00 EUR
Valeur de la concession:
L’offre est une variante: oui
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 25B72
Titre: Réfection des chaussées sur l'autoroute A36 du PR 31+500 au PR 50+000 en sens 1 & 2 ainsi que des diffuseurs n°9 - Sochaux et n°10 - Grand Charmont.
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 13/02/2025
Date de conclusion du marché: 14/03/2025
Organisation qui signe le marché: APRR.
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 8
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: APRR.
Numéro d’enregistrement: 01625002900309
Département: Côte d'Or
Adresse postale: 36, rue du Docteur Schmitt
Ville: Saint Apollinaire
Code postal: 21850
Subdivision pays (NUTS): Côte-d’Or (FRC11)
Pays: France
Point de contact: Direction des opérations - Service Chaussées, Bâtiments et Aires - Pôle Chaussées, Mme Julie ROLLIN, conducteur d'Opérations.
Téléphone: +33 380776966
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui signe le marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Tribunal judiciaire de Nancy
Numéro d’enregistrement: 17540111600082
Département: Meurthe-et-Moselle
Adresse postale: Rue du Général Fabvier
Ville: NANCY
Code postal: 54035
Subdivision pays (NUTS): Meurthe-et-Moselle (FRF31)
Pays: France
Téléphone: 0383908500
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: TRABET
Numéro d’enregistrement: 81153701800020
Département: Bas-Rhin
Adresse postale: 35, rue des Aviateurs
Ville: HAGUENEAU
Code postal: 67500
Subdivision pays (NUTS): Bas-Rhin (FRF11)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
Identifiant/version de l’avis: 7cce35db-43b7-4bc5-8d9f-c59bfadca4b4 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 29
Date d’envoi de l’avis: 24/03/2025 14:41:06 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
Numéro de publication de l’avis: 190343-2025
Numéro de publication au JO S: 59/2025
Date de publication: 25/03/2025
