1.1.
Acheteur
Nom officiel: Ville de Versailles
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2.1.
Procédure
Titre: Assistance à maitrise d'ouvrage pour la requalification de la rue de la Porte de Buc aux abords de la gare Versailles Chantiers de la ligne 18
Description: Objet du contrat : Assistance à maitrise d'ouvrage pour la requalification de la rue de la Porte de Buc aux abords de la gare Versailles Chantiers de la ligne 18 Acheteur : Mairie de Versailles Type de contrat : Marché sans minimum et maximum mono-attributaire de services Structure : Lot unique Lieu d'exécution : Ville de Versailles Duré :e De la notification à la validation de la dernière mission Développement durable : Objectif environnemental Pénalités de retard : Pénalité de 200 euro(s) par jour calendaire de retard Variation des prix : Révisables (formule), formule Pn = P0 x
0. 15 +
0. 85x(ING n /ING 0) Nature des prix : Prix mixtes
Identifiant de la procédure: 84ed5c75-1e9a-4326-a370-7851687bf406
Identifiant interne: CLB205-5
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71241000 Études de faisabilité, service de conseil, analyse
Nomenclature supplémentaire (cpv): 71241000 Études de faisabilité, service de conseil, analyse
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Assistance à maitrise d'ouvrage pour la requalification de la rue de la Porte de Buc aux abords de la gare Versailles Chantiers de la ligne 18
Description: Objet du contrat : Assistance à maitrise d'ouvrage pour la requalification de la rue de la Porte de Buc aux abords de la gare Versailles Chantiers de la ligne 18 Acheteur : Mairie de Versailles Type de contrat : Marché sans minimum et maximum mono-attributaire de services Structure : Lot unique Lieu d'exécution : Ville de Versailles Duré :e De la notification à la validation de la dernière mission Développement durable : Objectif environnemental Pénalités de retard : Pénalité de 200 euro(s) par jour calendaire de retard Variation des prix : Révisables (formule), formule Pn = P0 x
0. 15 +
0. 85x(ING n /ING 0) Nature des prix : Prix mixtes
Identifiant interne: S-PF-1391507
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71241000 Études de faisabilité, service de conseil, analyse
Nomenclature supplémentaire (cpv): 71241000 Études de faisabilité, service de conseil, analyse
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Informations complémentaires: Les pièces du marché sont consultables sur demande au service des marchés publics, dans la limite du respect du secret industriel et commercial régi par les articles L311-6, L311-7 et L312-1-2 du code des relations entre le public et l'administration
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique
Pondération (points, valeur exacte): 60
Critère:
Type: Qualité
Description: Cohérence du prix
Pondération (points, valeur exacte): 10
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
Pondération (points, valeur exacte): 30
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Versailles
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Mairie de Versailles
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: UNE FABRIQUE DE LA VILLE
Offre:
Identifiant de l’offre: UNE FABRIQUE DE LA VILLE
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 360 000,00 EUR
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2024vv003
Titre: Assistance à maitrise d'ouvrage pour la requalification de la rue de la Porte de Buc aux abords de la gare Versailles Chantiers de la ligne 18
Date de conclusion du marché: 19/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 1
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement: 443928874
Ville: Seyssinet-Pariset
Code postal: 38170
Pays: France
Téléphone: +33480041260
Rôles de cette organisation:
TED eSender
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Ville de Versailles
Numéro d’enregistrement: 21780646200016
Adresse postale: Service des Marchés Publics Rp 1144
Ville: Versailles
Code postal: 78011
Pays: France
Point de contact: M. le Maire
Téléphone: (33)130972839
Rôles de cette organisation:
Acheteur
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Mairie de Versailles
Numéro d’enregistrement: 0
Adresse postale: 4 Avenue De Paris - Rp 1144
Ville: Versailles
Code postal: 78011
Pays: France
Téléphone: 0130972839
Rôles de cette organisation:
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Tribunal administratif de Versailles
Numéro d’enregistrement: 7499
Adresse postale: 56 avenue de Saint Cloud
Ville: Versailles
Code postal: 78011
Pays: France
Téléphone: 0139205400
Télécopieur: 0139205487
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: UNE FABRIQUE DE LA VILLE
Taille de l’opérateur économique: large
Numéro d’enregistrement: 0
Adresse postale: 3 Cite Falguiere
Ville: Paris 15
Code postal: 75003
Pays: France
Téléphone: 01 45 23 91 01
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif:
Nationalité du propriétaire: FRA
Lauréat de ces lots: LOT-0000
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 1804e334-6079-4205-b020-bdbcb2f3de06 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 19/03/2024 12:47:08 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 167152-2024
Numéro de publication au JO S: 57/2024
Date de publication: 20/03/2024
