Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 18/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
LITUANIE
appel-offre

Lituanie-Kaunas: Travaux de construction de bâtiments liés à la santé

2021/S 179-465010  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Lituanie-Kaunas: Travaux de construction de bâtiments liés à la santé 2021/S 179-465010 Avis de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Lietuvos sveikatos moksl universiteto ligonin Kauno klinikos Numéro national d'identification: 135163499 Adresse postale: Eiveni g. 2, LT-50161 Kaunas Ville: Kaunas Code NUTS: LT Lietuva Code postal: 50161 Pays: Lituanie Point(s) de contact: Vaida Koniuchovien Courriel: vaida.koniuchoviene@kaunoklinikos.lt Téléphone: +370 37326140 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.kaunoklinikos.lt Adresse du profil d'acheteur: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/2153
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=596954 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=596954&B=PPO
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Vaik reabilitacijos pastato rangos darbai
II.1.2) Code CPV principal 45215100 Travaux de construction de bâtiments liés à la santé
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Vaik reabilitacijos pastato rangos darbai
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45215100 Travaux de construction de bâtiments liés à la santé
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: LT Lietuva Lieu principal d'exécution:
Lietuvos sveikatos moksl universiteto ligonin Kauno klinikos, adresas: Eiveni g. 2, Kaunas.
II.2.4) Description des prestations:
Vaik reabilitacijos pastato rangos darbai. Gydymo paskirties pastato (unik. Nr. 1993-9010-1032) rekonstravimo, gydymo paskirties pastato (unik. Nr. 1993-9010-1487) kapitalinio remonto ir tunelio (unik. Nr. 1993-9010-1854) kapitalinio remonto, 1 etapo (vaik reabilitacijos korpuso) statybos darbai. Pastato plotas apie 2 353 kv. m.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 16 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Sutarties galiojimo terminas rasytiniu Sali susitarimu gali b?ti prat?stas 1 kart?, ta?iau ne ilgesniam kaip 5 m?nesi laikotarpiui.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0011
II.2.14) Informations complémentaires Lietuvos sveikatos moksl universiteto ligonin Kauno klinikos numato ?sigyti vaik reabilitacijos pastato rangos darbus vykdant projekt "Asmens sveikatos priezi?ros paslaug sutrikusios raidos ir funkcij praradusiems vaikams uztikrinimas Kauno klinikose".
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 
1.Rangovai turi pateikti Europos bendr?j vies?j pirkim dokument - aktuali deklaracij?, pakei?ian?i kompetenting institucij isduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinan?i?, kad n?ra tiek?jo pasalinimo pagrind?, nustatyt vadovaujantis Vies?j pirkim ?statymo 46 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis vies?j pirkim dokumentas parengiamas pagal standartin form?, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos ?gyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo vies?j pirkim dokumento standartin forma (OL 2016 L 3, p. 16).
   2. Rangovas, rangov grup?s partneriai kartu, subrangovai toje srityje, kurioje vykdys veikl?, turi tur?ti teis b?ti ypatingojo statinio statybos rangovu: statini grup - negyvenamieji pastatai, pogrupis - gydymo paskirties pastatai ir kitos paskirties inzineriniai statiniai, taip pat min?ti statiniai, esantys kult?ros paveldo teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kult?ros paveldo vietov?je. Rangovas turi b?ti atestuotas negyvenam?j pastat?, pogrupis - gydymo paskirties ir kitos paskirties inzinerini statini bei ypating statini kategorijai priskiriam statini statybos darb atlikimui siose darb srityse:
   1.  Bendrieji statybos darbai:
   1. 1. Zem?s darbai - statybos sklypo reljefo tvarkymas, pamat duobi?, iskas?, trans?j kasimas ir uzpylimas;1.2. statybini konstrukcij - gelzbetonio, betono, metalo, m?ro, medzio ir kit statyba ir montavimas; hidroizoliacija; stog ?rengimas; apdailos darbai - grind ?rengimas, galutinis grind dang ?rengimas (slifavimas, lakavimas, kilimini ir kt. grind dang klojimas), lang ir dur blok montavimas, tinkavimas, dazymas, apmusal klijavimas, pavirsi apdaila plytel?mis, fasad?, pertvar?, lub?, grind ?rengimas is ploks?i?, atitvar apsiltinimas, technologini vamzdyn ir ?rengini dazymas; kitos panasaus profilio baigiam?j statybos darb r?sys;
   2. Specialieji statybos darbai:
   2. 1.mechanikos darbai - vandentiekio ir nuotek salinimo tinkl tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotek salinimo inzinerini sistem ?rengimas; silumos tiekimo tinkl tiesimas; statinio sildymo, v?dinimo, oro kondicionavimo inzinerini sistem ?rengimas; statini vidaus gaisrinio vandentiekio sistem ?rengimas, stacionari?j gaisr gesinimo sistem ?rengimas, lauko gaisrinio vandentiekio tinkl ?rengimas, d?m ir silumos valdymo sistem ?rengimas;
   2. 2. elektrotechnikos darbai - statinio elektros inzinerini sistem ?rengimas; proces valdymo ir automatizavimo sistem ?rengimas; statinio nuotolinio rysio (telekomunikacij?) inzinerini sistem ?rengimas; statinio apsaugin?s signalizacijos, gaisrin?s saugos inzinerini sistem ?rengimas. Pateikiamas LR Aplinkos ministerijos arba SPSC isduotas atestatas ar Teis?s pripazinimo pazyma (uzsienio valstyb?s ?registruotam tiek?jui), leidzianti vykdyti gydymo paskirties pogrupio negyvenamosios paskirties ypatingo statinio statybos darbus. Uzsienio valstyb?s ?registruotas Pateikiamas LR Aplinkos ministerijos arba SPSC isduotas atestatas ar Teis?s pripazinimo pazyma (uzsienio valstyb?s ?registruotam tiek?jui), leidzianti vykdyti gydymo paskirties pogrupio negyvenamosios paskirties ypatingo statinio statybos darbus. Uzsienio valstyb?s ?registruotas rangovas Teis?s pripazinimo pazym privalo pateikti iki sutarties sudarymo. Pateikiamos skaitmenin?s dokument kopijos.
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Sutarties ?vykdymo uztikrinim Rangovas privalo pateikti Uzsakovui ne v?liau kaip per 5 d. d. nuo Sutarties pasirasymo. Uztikrinimo vert 5 % nuo Pradin?s sutarties vert?s (su PVM). Sutarties ?vykdymo uztikrinimas ?sigalioja banko arba kredito unijos garantijos arba draudimo bendrov?s laidavimo rasto isdavimo dien arba joje nurodyt v?lesn dien?, ta?iau ne v?liau kaip jos pateikimo Uzsakovui dien?, ir galioja nepertraukiamai ir neatsaukiamai vis Sutarties galiojimo laikotarp?.
   2.  Jeigu Rangovas v?luoja atlikti bet kok Darb ar Darb etap pagal pateikt Ziniarast (Veikl s?ras?) ir nepateikia Uzsakovui pagr?st ?rodym?, pateisinan?i Darb v?lavim?, Uzsakovas pradeda skai?iuoti be oficialaus ?sp?jimo 0,05 % dydzio delspinigius nuo Pradin?s sutarties vert?s (su PVM) uz kiekvien termino praleidimo dien?.
   3.  Jeigu Rangovas negauna apmok?jimo nustatytu terminu, Uzsakovas privalo sumok?ti Rangovui uz kiekvien uzdelst dien 0,05 % delspinigi nuo laiku neapmok?tos sumos.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 18/10/2021 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
lituanien
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 18/01/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 18/10/2021 Heure locale: 09:45 Lieu:
LSMUL Kauno klinikos, Paslaug centras (III aukstas), Vies?j pirkim tarnyba, Eiveni g. 2, Kaunas Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Susipazinimo su pasi?lymais pos?dyje tiek?jai dalyvauti nekvie?iami
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:
Atsiskaitymo s?lygos:
   1.  Atsiskaitymai atliekami pagal Rangovo tinkamai surasyt ir, vadovaujantis viesuosius pirkimus reglamentuojan?iais teis?s aktais, nustatyta tvarka tik elektroniniu b?du pateikt Uzsakovui PVM s?skait?-fakt?r bei Uzsakovo pasirasyt Atlikt darb akt / Darb perdavimo-pri?mimo akt?.
   2.  Vykdant Sutart?, s?skaitos fakt?ros teikiamos tik elektroniniu b?du. Elektronin?s s?skaitos fakt?ros, atitinkan?ios Europos elektronini s?skait fakt?r standart?, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos ?gyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 d?l nuorodos Europos elektronini s?skait fakt?r standart ir sintaksi s?raso paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyv 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau - Europos elektronini s?skait fakt?r standartas), teikiamos Tiek?jo pasirinktomis priemon?mis. Europos elektronini s?skait fakt?r standarto neatitinkan?ios elektronin?s s?skaitos fakt?ros gali b?ti teikiamos tik naudojantis informacin?s sistemos "E. s?skaita" priemon?mis (informacin?s sistemos "E. s?skaita" svetain pasiekiama adresu https://www.esaskaita.eu). Pirk?jas elektronines s?skaitas fakt?ras priima ir apdoroja naudodamasis informacin?s sistemos "E. s?skaita" priemon?mis, isskyrus Lietuvos Respublikos vies?j pirkim ?statymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Tokiu atveju, jeigu yra informacin?s sistemos "E. s?skaita" pazeidim?, d?l kuri negalimas Pirk?jo ir Tiek?jo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis sia sistema, vykdant Sutart s?skaitos fakt?ros gali b?ti teikiamos ne elektronin?mis priemon?mis. Siame punkte elektronin s?skaita fakt?ra suprantama kaip s?skaita fakt?ra, israsyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimyb j apdoroti automatiniu ir elektroniniu b?du.
   3.  Atsiskaitymai atliekami ne v?liau kaip per:
   3. 1. 15 dien nuo atsiskaitymo dokument patvirtinimo dienos, iki kol galios Projekt administravimo ir finansavimo taisykli pakeitimas, patvirtintas LR finans ministro ?sakymu 2020 m. kovo 23 d. Nr. 1K-75 ir bus atsaukta Lietuvos Respublikos Vyriausyb?s 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 "D?l valstyb?s lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo" paskelbta valstyb?s lygio ekstremalioji situacija;
   3. 2. 60 dien nuo atsiskaitymo dokument patvirtinimo dienos, nustojus galioti Projekt administravimo ir finansavimo taisykli pakeitimui, patvirtintam LR finans ministro ?sakymu 2020 m. kovo 23 d. Nr. 1K-75 ir atsaukus Lietuvos Respublikos Vyriausyb?s 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 "D?l valstyb?s lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo" paskelbt valstyb?s lygio ekstremali?j situacij?.
   4.  Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimyb?: yra. https://www.esaskaita.eu
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Kauno apygardos teismas Adresse postale: A. Mickevi?iaus g. 18 Ville: Kaunas Pays: Lituanie
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
45215100 - Travaux de construction de bâtiments liés à la santé