Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Hoofddorp: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil

2022/S 56-145602  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/03/2022 S56 Pays-Bas-Hoofddorp: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 2022/S 056-145602 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gemeente Haarlemmermeer Numéro national d'identification: 381942865 Adresse postale: Raadhuisplein 1 Ville: Hoofddorp Code NUTS: NL Nederland Code postal: 2132 TZ Pays: Pays-Bas Point(s) de contact: Thea Smid-Verheul Courriel: aanbesteden@haarlemmermeer.nl Téléphone: +31 9001852 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.haarlemmermeer.nl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Renovatie en herinrichting speelplekken 2022-2028 Numéro de référence: 2021-345
II.1.2) Code CPV principal 45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Renovatie en herinrichting van bestaande speelplekken in Haarlemmermeer. Dit omvat: Opname en inventarisatie Maken ontwerp obv programma van eisen, in samenspraak met de belanghebbenden Leveren van werktekeningen op schaal als basis voor de uitvoering. Leveren en plaatsen van speeltoestellen, speelprikkels en/of sportproducten. Leveren en plaatsen van valdempende ondergronden. Leveren en plaatsen van terreinmeubilair. Uitvoeren van aanlegwerkzaamheden groen- en verharding, inclusief afwerking. Uitvoeren van herstelwerkzaamheden groen- en verharding, inclusief verwijderen en afvoeren of verplaatsen van toestellen en andere materialen en afwerking. Het houden van werkbesprekingen, overleggen en opleveringen die betrekking hebben op de uitvoering van de te renoveren speelplekken. Het aanleveren van digitale revisiegegevens.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 6 000 000.00 EUR
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77310000 Réalisation et entretien d'espaces verts 45236200 Travaux de nivelage d'installations récréatives 37535200 Équipements pour terrain de jeux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: NL324 Agglomeratie Haarlem Code NUTS: NL329 Groot-Amsterdam Lieu principal d'exécution:
Haarlemmermeer
II.2.4) Description des prestations:
Budget: circa 1,5 miljoen Euro per jaar.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: GC1 Participatie / Pondération: 40 Critère de qualité - Nom: GV2 Ontwerp / Pondération: 30 Prix - Pondération: 30
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de opdracht te wijzigen, ongeacht de geldelijke waarde ervan, zonder een nieuwe aanbestedingsprocedure in het geval van onbedoelde vertraging. De algemene aard van de opdracht zal door deze herzieningsclausules echter niet veranderen.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 248-655321
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1 Intitulé:
Renovatie en herinrichting speelplekken 2022-2028
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Kompan B.V.
Numéro national d'identification: 11014131 Adresse postale: Langestraat 37 a Ville: Heerewaarden Code NUTS: NL Nederland Code postal: 6624AA Pays: Pays-Bas Courriel: kompan.nl@kompan.com Téléphone: +31 615558941 Fax: +31 0418681468 Adresse internet: http://www.kompan.nl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 6 000 000.00 EUR Valeur totale du marché/du lot: 6 000 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Rechtbank Noord-Holland Ville: Haarlem Pays: Pays-Bas Courriel: Info@rechtspraak.nl Téléphone: +31 883616100 Adresse internet: http://www.rechtspraak.nl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
16/03/2022 Pays-Bas-Hoofddorp: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civilType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Marché de travaux 21/03/2022 NL National
 
 
C L A S S E    C P V
37535200 - Équipements pour terrain de jeux 
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 
45236200 - Travaux de nivelage d'installations récréatives 
77310000 - Réalisation et entretien d'espaces verts