191/2026
See the notice on TED website
1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SP. Z O. O.
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public, contrôlé par une autorité régionale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
Activité de l’entité adjudicatrice: Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d’autobus
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z magazynem energii na terenie zajezdni autobusowej w Sosnowcu przy ulicy Lenartowicza 73
Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z magazynem energii na terenie zajezdni autobusowej w Sosnowcu przy ulicy Lenartowicza 73.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) zaprojektowanie – opracowanie kompleksowej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz z zasadami wiedzy technicznej kompletnej dokumentacji projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej ~ 600 kWp wraz z infrastruktura towarzyszaca w tym magazynem energii o minimalnej pojemnosci 2000 kWh” zlokalizowana na dzialkach nr. ewid. 3460; 1956/3; 1955/21, 2006/23; 1955/6; 1955/7; 1955/8; 1955/9; 1955/10; 1955/11; 1955/12; 1955/13, polozone w województwie Slaskim, powiat Sosnowiec, gmina miejska Sosnowiec, obreb 0003 (Zagórze). Ostateczna lokalizacje elektrowni oraz magazynu energii w obrebie tych dzialek nalezy uzgodnic z Zamawiajacym. Na etapie projektowym nalezy pozyskac niezbedne zgody z OSD Tauron, Urzedu Miasta, zlozyc wniosek wraz z projektem budowlanym (PZT, PAB); uzyskac prawomocne pozwolenie na budowe w Urzedzie Miejskim w Sosnowcu oraz wykonac niezbedne uzgodnienia w tym Ppoz, na naradzie koordynacyjnej przejscia nowych tras kablowych, a takze równolegle przed rozpoczeciem budowy obiektu uzgodnic z OSD Tauron Dystrybucja S.A. (zwanym dalej „OSD” lub „Tauron” rozwiazanie techniczne i sposób polaczenia z siecia publiczna (projekt techniczny) i pozostale dla projektowanego obiektu. Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej umozliwiajacej rozpoczecie budowy i jej oddanie (projekt techniczny uzgodniony); 2) budowe / roboty budowlane (montazowe) – wykonane na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego i Urzad Miejski w Sosnowcu (roboty budowlane, instalacyjne i montazowe polegajace na posadowieniu elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 600 kWp na konstrukcjach gruntowych wraz z niezbedna infrastruktura towarzyszaca w tym magazynem energii o minimalnej pojemnosci 2000 kWh, w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej, wraz z: uruchomieniem, testowaniem, wykonaniem pomiarów kontrolnych zgodnym z zakresem robót montazowych). Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy wybudowania i oddania do uzytkowania obiektu budowlanego wraz z pozyskaniem wszystkich zgód lub ich uzgodnienia na nowo dla ostatecznie przyjetego rozwiazania technicznego. Przedmiot zamówienia obejmuje równiez prace przygotowawcze dla obszaru objetego zamierzonym przedsiewzieciem w tym usuniecie plyt betonowych, jesli Zamawiajacy nie wskaze innego rozwiazania; 3) nadzór autorski – pelnienie nadzoru autorskiego przez projektanta / projektantów w okresie trwania inwestycji w zakresie przewidzianym w art. 20, ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2026 poz. 524 ze zm.).
3. Glównym celem wykonania przedmiotowej inwestycji jest zapewnienie alternatywnego zródla energii elektrycznej do ladowania autobusów elektrycznych. Ladowarki do ladowania autobusów elektrycznych zasilone sa z dwukontenerowej stacji transformatorowej oznaczonej na planie sytuacyjnym symbolem ST-2.
5. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia jak równiez opis sposobu wykonania znajduje sie w rozdziale III SWZ, Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), stanowiacym zalacznik nr 6 do SWZ oraz PPU stanowiacych zalacznik nr 3 do SWZ.
Identifiant de la procédure: af0a445e-7859-4162-8ea6-7ab0e207dac3
Identifiant interne: U/PN/2026/07/1
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
Principales caractéristiques de la procédure et informations sur l'endroit où obtenir les règles complètes applicables à la procédure: Czesc I.Zgodnie z art. 139 ust. 1 Zamawiajacy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nastepnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zostala najwyzej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia , o których mowa w sekcji
2. 1.6 niniejszego ogloszenia oraz sekcji
2. 1.4 czesc III niniejszego ogloszenia oraz spelniania warunków udzialu w postepowaniu, wskazanych przez Zamawiajacego w sekcji
5. 1.6 -informacje dodatkowe- czesc II niniejszego ogloszenia. Czesc II.Zamawiajacy uniewazni postepowanie przetargowe, jezeli zaistnieje jedna lub kilka z okolicznosci wymienionych w: art. 255 , 256 ustawy Pzp. Czesc III. Zgodnie z art. 99 § 1 k.c. -jezeli do waznosci czynnosci prawnej potrzebna jest szczególna forma, pelnomocnictwo do dokonania tej czynnosci powinno byc udzielone w tej samej formie, zatem w zwiazku z art. 63 ust. 1 ustawy Pzp wszelkie pelnomocnictwa w niniejszym postepowaniu nalezy zlozyc w formie elektronicznej. Czesc IV. Oferty, oswiadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe srodki dowodowe, w tym oswiadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiazanie podmiotu udostepniajacego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiazaniem podmiotu udostepniajacego zasoby”, przedmiotowe srodki dowodowe, pelnomocnictwo, sporzadza sie w postaci elektronicznej, w formatach danych okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnosci podmiotów realizujacych zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2025, poz. 1703 z pózn.zm.), z zastrzezeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzglednieniem rodzaju przekazywanych danych. Czesc V. W przedmiotowym postepowaniu wymagane sa kwalifikowane podpisy elektroniczne. Czesc VI.SRODKI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ
1. W przedmiotowym postepowaniu komunikacja miedzy Zamawiajacym, a Wykonawcami, w tym skladanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oswiadczen odbywa sie przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej t. j. za pomoca platformy do elektronicznej obslugi zamówien publicznych platformazakupowa.pl (zwanej dalej: „platforma”) dostepnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_sosnowiec , natomiast pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje znajduje sie instrukcja obslugi platformy. Link do platformy dostepny jest w na stronie internetowej Zamawiajacego, w profilu nabywcy, w zakladce „informacje o przetargach- biezace ogloszenia na platformie zakupowej” lub pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_sosnowiec. Pozostale informacje dotyczace komunikacji zawarte zostal w rozdziale XII SWZ
2. Informacje na temat sposobu sporzadzania i przekazywania informacji w przedmiotowym postepowaniu oraz wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych opisano w rozdziale XIII SWZ.
3. Oferte, oswiadczenie skladane na druku JEDZ, oswiadczenia dotyczace przeslanek wykluczenia z art. 5k Rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014, podmiotowe srodki dowodowe oraz podmiotu udostepniajacego zasoby, przedmiotowe srodki dowodowe, pelnomocnictwo, sporzadza sie w postaci elektronicznej w formatach danych okreslonych w rozdziale XIII SWZ z uwzglednieniem rodzaju przekazanych danych.
4. Wiecej informacji na temat srodków komunikacji elektronicznej, sposobu sporzadzania i przekazywania informacji w przedmiotowym postepowaniu oraz wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych opisano w rozdziale XII i XIII SWZ. Czesc VII. Dokumenty , które wykonawca zobowiazany jest zlozyc wraz z oferta, to miedzy innymi:
1. JEDZ (zaleca sie zlozenie JEDZ w wyodrebnionym pliku) – w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), 1) w przypadku, gdy Wykonawca powoluje sie na zasoby co najmniej jednego innego podmiotu na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy, musi zlozyc swój wlasny JEDZ wraz z odrebnym JEDZ zawierajacym stosowne informacje wskazane w czesci II, sekcji C JEDZ odnoszace sie do kazdego z podmiotów, na którego zdolnosciach Wykonawca polega i w zakresie, w którym podmiot ten udostepnia swoje zdolnosci Wykonawcy, 2) w przypadku, gdy Wykonawcy skladaja oferte wspólna, w rozumieniu art. 58 ustawy, nalezy przedstawic odrebny JEDZ zawierajacy informacje wymagane w czesciach II–IV JEDZ-a dla kazdego z bioracych udzial Wykonawców – kazdy z wyodrebnionych JEDZ-ów zaleca sie zlozyc w odrebnych plikach, 3) w przypadku wskazania w ofercie oraz JEDZ podwykonawców, którzy swoimi zdolnosciami, nie wspieraja Wykonawcy w celu wykazania spelniania warunków Zamawiajacy nie zada zlozenia odrebnego JEDZ dla tych podwykonawców, 4) zakres w jakim Wykonawca zobowiazany jest do wypelnienia i zlozenia JEDZ-a oraz pozostale informacje wskazano w rozdziale XVI ust.
3. 1. SWZ.
2. Pelnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegajacego/cych sie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego - przypadki, w których nalezy zlozyc pelnomocnictwo opisano w rozdziale XVI ust.3.2 SWZ
3. Dowód wniesienia wadium.
4. Przedmiotowe srodki dowodowe.
5. Potwierdzenie umocowania do dzialania w imieniu Wykonawcy.
6. Oswiadczenia, o których mowa w rozdziale XVI ust.
3. 5,
3. 6,
3. 7 SWZ.
7. Wszystkie dokumenty wskazano w rozdziale XVI SWZ
2.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Fournitures
Nature complémentaire du marché: Travaux, Services
Nomenclature principale (cpv): 09331200 Modules solaires photovoltaïques
Nomenclature complémentaire (cpv): 31430000 Accumulateurs électriques, 71220000 Services de création architecturale, 71323100 Services de conception de réseaux d'énergie électrique, 71320000 Services de conception technique, 45000000 Travaux de construction, 45231400 Travaux de construction de lignes électriques, 45220000 Ouvrages d'art et de génie civil, 45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques, 45315700 Travaux d'installation de postes de sectionnement, 31211000 Tableaux et boîtes à fusibles, 45310000 Travaux d'équipement électrique, 45223100 Assemblage de structures en métal, 09332000 Installation solaire
2.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Sosnowiec
Subdivision pays (NUTS): Sosnowiecki (PL22B)
Pays: Pologne
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Czesc I. Dokumenty, które wykonawca zobowiazany jest zlozyc wraz z oferta wskazano w sekcji2.1 -glówne aspekty procedury - czesc VII. Czesc II. Przedmiotowe srodki dowodowe
1. W celu potwierdzenia ,ze oferowany przez Wykonawce: 1) panel fotowoltaiczny spelnia parametry okreslone przez Zamawiajacego zawarte w PFU dla tego urzadzenia t.j.: moc nominalna min. 590 W; spadek mocy liniowej do min. 87% po 30 latach i nie wiekszy niz 1,0% po pierwszym roku; obciazenie sniegiem nie nizsze niz 5000 Pa i wiatrem nie nizsze niz 2000 pa; temperature pracy: -400C do +85 0C; sprawnosc modulu: min. 22,8%; roczna degradacje po pierwszym roku (rok do roku w kolejnych latach): max 0,4%; maksymalny prad wsteczny (ochrona przed zwarciem): min. 28A; wspólczynnik temperaturowy Pmax: nie wiekszy niz -0,30%/0C; napiecia pracy: min. 1100 V lub wyzsze- Zamawiajacy zada, aby Wykonawca zlozyl wraz z oferta przedmiotowy srodek dowodowy w postaci Karty technicznej oferowanego panelu fotowoltaicznego, 2) magazyn energii spelnia parametry okreslone przez Zamawiajacego zawarte w PFU dla tego urzadzenia t.j.: pojemnosc magazynu energii: >2000 [kWh]; Technologia: Litowo-fosforo-zelazowa LFP; Mozliwa glebokosc rozladowania: > 85% pojemnosci uzytecznej; Zakres temperatury pracy: od -30 do 50 0C; Klasa ochronnosci AKU: minimum IP55- Zamawiajacy zada, aby Wykonawca zlozyl wraz z oferta przedmiotowy srodek dowodowy w postaci Karty technicznej oferowanego magazynu energii.
2. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje oferte równowazna zobowiazany jest zlozyc dokumenty, o których mowa w rozdziale III ust. 13-16 SWZ potwierdzajace równowaznosc zaoferowanych materialów oraz/lub wyrobów w szczególnosci zaoferowanego panelu fotowoltaicznego oraz magazynu energii.
3. Warunki zamówienia mniej korzystne w odniesieniu do dostaw objetych niniejszym zamówieniem pochodzacych z panstw innych niz panstwa, o których mowa w art. 16a ustawy. 1) Zamawiajacy dzialajac na podstawie art. 393 ust. 2 ustawy , w zwiazku z art. 16b ust.2 ustawy, jezeli nie bedzie mógl wybrac oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze zlozono dwie lub wiecej ofert przedstawiajacych taki sam bilans punktów (suma punktów uzyskana za laczna cene ryczaltowa oferty, okres gwarancji , czas usuniecia awarii oraz termin wykonania zamówienia) wybierze oferte, która nie moglaby zostac odrzucona na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4 ustawy, 2) ceny przedstawione w ofertach sa takie same , jezeli róznica miedzy cena najkorzystniejszej oferty a cenami innych ofert , które nie moglyby zostac odrzucone na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4 ustawy, nie przekracza 3%, 3) w celu potwierdzenia warunku, o którym mowa w pkt 1) Zamawiajacy zada, aby Wykonawca zlozyl wraz z oferta oswiadczenie o % udziale produktów, w tym oprogramowania wykorzystywanego w wyposazeniu sieci telekomunikacyjnych, pochodzacych z panstw czlonkowskich Unii Europejskiej, panstw, z którymi Unia Europejska zawarla umowy o równym traktowaniu przedsiebiorców, lub panstw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje sie przepisy dyrektywy 2014/25/UE, 4) Zamawiajacy zaleca zlozenie tego oswiadczenia na druku stanowiacym zalacznik nr 7 do SWZ, poprzez odpowiednie skreslenia sformulowania: „przekracza 50%*/nie przekracza 50%*”. Uwaga Przedmiotowe oswiadczenie sluzyc bedzie wylacznie do wyboru oferty najkorzystniejszej w przypadku, gdy zlozono dwie lub wiecej ofert przedstawiajacych taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert wówczas Zamawiajacy wybierze oferte, która nie moglaby zostac odrzucona na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4 ustawy.
4. Jezeli Wykonawca nie zlozy przedmiotowych srodków dowodowych, o których mowa powyzej lub zlozone przedmiotowe srodki dowodowe beda niekompletne, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do ich zlozenia lub uzupelnienia w wyznaczonym terminie.
5. Przedmiotowe srodki dowodowe skladane sa w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Czesc III. O udzielenie zamówienia moga sie ubiegac Wykonawcy, którzy nie podlegaja wykluczeniu na podstawie art. 108 ust.1 ustawy Pzp oraz na podstawie:
1. Art. 5k Rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie(Dz.Urz.UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1 ze zm.), w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie, zmienionego rozporzadzeniem UE: 2022/1269, 2023/1214, 2025/2033, 2025/395, zwanych lacznie „rozporzadzeniem 833/2014” lub „rozporzadzeniem sankcyjnym”.
1. 1.Zgodnie z trescia art. 5k ust. 1 rozporzadzenia 833/2014, zakazuje sie udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówien publicznych lub koncesji objetych zakresem dyrektyw w sprawie zamówien publicznych, a takze zakresem art. 10 ust. 1 i 3, art. 10 ust. 6 lit. a)-e), art. 10 ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 lit. a)-d), art. 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udzialem: a) obywateli rosyjskich, osób fizycznych zamieszkalych w Rosji lub osób prawnych, podmiotów lub organów z siedziba w Rosji; b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa wlasnosci bezposrednio lub posrednio w ponad 50 % naleza do osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w lit. a) niniejszego ustepu; lub; c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów dzialajacych w imieniu lub pod kierunkiem osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustepu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolnosci polega sie w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówien publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartosci zamówienia. Zamawiajacy oceni przedmiotowa przeslanke na podstawie oswiadczenia zlozonego przez Wykonawce na druku stanowiacym zalacznik nr 4 i 5 do SWZ (zwanym równiez „oswiadczeniem sankcyjnym”).
2. Art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 514 z pózn. zm.), zwana dalej równiez „ustawa sankcyjna”.Do Wykonawcy podlegajacego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje sie art. 7 ust. 3 powyzszej ustawy. Zamawiajacy oceni przedmiotowa przeslanke na podstawie oswiadczenia zlozonego przez Wykonawce na druku JEDZ w czesci III D.
2. 1. Zamawiajacy informuje, ze wykluczeniu z postepowania na podstawie ust. 2 podlega: 1) wykonawca wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej; 2) wykonawca, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzialaniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025 r. poz. 644, z pózn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostala wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej; 3) wykonawca, którego jednostka dominujaca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2026r. poz. 522,) jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostka dominujaca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostal wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyzej oceniona (przed wyborem najkorzystniejszej oferty), w celu wykazania braku podstaw , o których mowa w czesci III ust. 1 i 2, zostanie wezwany do zlozenia nastepujacych podmiotowych srodków dowodowych (aktualnych na dzien ich zlozenia): 1) oswiadczenia wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w JEDZ-u, w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych przez zamawiajacego w ust. 2, a o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej, 2) oswiadczenia wykonawcy o aktualnosci informacji w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych przez zamawiajacego w ust. 1, a o których mowa w art. 5K rozporzadzenia sankcyjnego. Czesc IV. Pozostale informacje:
1. Wykonawca, który zamierza wykonywac zamówienie przy udziale podwykonawcy/ów, musi wyraznie w ofercie wskazac, jaka czesc (zakres zamówienia) wykonywac bedzie w jego imieniu podwykonawca oraz podac nazwe ewentualnych podwykonawców, jezeli sa juz znani. Pozostale informacje dotyczace podwykonawców opisano w rozdziale XVIII SWZ.
2. Wszystkie wymagane dokumenty i ich formy wskazano w SWZ.
3. Informacje dotyczace udostepnienia zasobów opisano w rozdziale XX SWZ.
4. Zamawiajacy udostepni dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umozliwienia korzystania ze srodków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do uplywu terminu na ich wniesienie.
5. W zwiazku z art. 19 ust. 2 i 3 ustawy Pzp istnieja ograniczenia w stosowaniu przepisów rozporzadzenia 2016/679.
Base juridique:
Directive 2014/25/UE
Ustawa prawo zamówien publicznych t.j. dz. U. z 2026 r. poz. 793 z póz. zm. -
2.1.6.
Motifs d’exclusion
Sources des motifs d'exclusion: Avis
Association directe ou indirecte à la préparation de cette procédure de passation de marché: 1. Z przedmiotowego postepowania o udzielenie zamówienia Zamawiajacy wykluczy Wykonawce na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp -jezeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszlo do zaklócenia konkurencji wynikajacego z wczesniejszego zaangazowania tego wykonawcy lub podmiotu, który nalezy z wykonawca do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba ze spowodowane tym zaklócenie konkurencji moze byc wyeliminowane w inny sposób niz przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w postepowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Wykluczenie Wykonawcy nastapi jezeli w przedmiotowym postepowaniu zaistnieje zdarzenie bedace podstawa wykluczenia.
3. W celu potwierdzenia barku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzialu w niniejszym postepowaniu w okolicznosciach, o których mowa w ust. 1 , Wykonawca sklada wraz z oferta oswiadczenie. Oswiadczenie to Wykonawca zobowiazany jest zlozyc na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporzadzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza okreslonego w rozporzadzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiajacym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego w dalszej czesci ogloszenia "JEDZ", w zakresie wskazanym w SWZ.
4. Wykonawca, którego oferta bedzie najkorzystniejsza na wezwane zamawiajacego, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzialu w postepowaniu w okolicznosciach, o których mowa w ust. 1, sklada - oswiadczenie wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych przez zamawiajacego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy.
Corruption: 1. Z przedmiotowego postepowania o udzielenie zamówienia Zamawiajacy wykluczy Wykonawce na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1i 2 ustawy Pzp : 1) bedacego osoba fizyczna, którego prawomocnie skazano za przestepstwo, o którym mowa w art. 228-230a lub art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46 lub 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2026 r. poz.95 i 615) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, srodków spozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 253), 2) jezeli urzedujacego czlonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspólnika spólki w spólce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spólce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o którym mowa w pkt
1.
2. Wykluczenie Wykonawcy nastapi na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajacego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostal okreslony inny okres wykluczenia.
3. W celu potwierdzenia barku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzialu w niniejszym postepowaniu w okolicznosciach, o których mowa w ust. 1 , Wykonawca sklada wraz z oferta oswiadczenie "JEDZ", w zakresie wskazanym w SWZ.
4. Wykonawca, którego oferta bedzie najkorzystniejsza na wezwane zamawiajacego, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzialu w postepowaniu w okolicznosciach, o których mowa w ust. 1, sklada informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, wskazanym w ust.1- sporzadzonej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej zlozeniem.
5. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 4 - sklada informacje z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sadowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równowazny dokument wydany przez wlasciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie, o którym mowa w ust.4.
6. Dokument, o którym mowa w ust. 5, powinien byc wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jego zlozeniem.
7. Jezeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentów, o których mowa w ust. 5, lub gdy dokumenty te nie odnosza sie do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 , ustawy, zastepuje sie je odpowiednio w calosci lub w czesci dokumentem zawierajacym odpowiednio oswiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, której dokument mial dotyczyc, zlozone pod przysiega, lub, jezeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument mial dotyczyc, nie ma przepisów o oswiadczeniu pod przysiega, zlozone przed organem sadowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego, wlasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument mial dotyczyc. Przepis ust. 6 stosuje sie.
8. Poslugiwanie sie certyfikatem zamiast podmiotowych srodków dowodowych: 1) Wykonawca moze, zamiast odpowiednich podmiotowych srodków dowodowych wskazanych w SWZ, zlozyc albo powolac sie na certyfikat, o którym mowa w art. 124 ust. 2 ustawy Pzp, w zakresie certyfikacji niepodlegania wykluczeniu w postepowaniu. 2) Certyfikat wywoluje skutek wylacznie w zakresie, w jakim potwierdza brak podstaw wykluczenia w postepowaniu wymaganych przez Zamawiajacego w SWZ. 3) W zakresie objetym waznym certyfikatem Zamawiajacy nie bedzie zadal od Wykonawcy innych podmiotowych srodków dowodowych, z zastrzezeniem przypadków przewidzianych w ustawie Pzp oraz ustawie o certyfikacji wykonawców zamówien publicznych. 4) Jezeli Wykonawca wskaze, ze posluguje sie certyfikatem, Zamawiajacy w pierwszej kolejnosci zweryfikuje waznosc i zakres certyfikatu w bazie certyfikacji wykonawców zamówien publicznych. 5) Jezeli certyfikat nie obejmuje wszystkich podstaw wykluczenia wymaganych w SWZ, Wykonawca wykazuje pozostale okolicznosci przez zlozenie odpowiednich podmiotowych srodków dowodowych na wezwanie Zamawiajacego. 6) Jezeli Wykonawca wskazal, ze bedzie poslugiwal sie certyfikatem, ale nie podal danych umozliwiajacych jego jednoznaczna identyfikacje, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zlozenia podmiotowych srodków dowodowych na zasadach ogólnych. Po wezwaniu Wykonawca moze powolac sie na certyfikat, podajac dane jednoznacznie identyfikujace certyfikat. 7) Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za jednoznaczne wskazanie zakresu, w jakim posluguje sie certyfikatem. Jezeli z oswiadczenia Wykonawcy, certyfikatu albo danych ujawnionych w bazie certyfikacji nie wynika, ze certyfikat obejmuje dana podstawe wykluczenia, Zamawiajacy wezwie w tym zakresie do zlozenia podmiotowych srodków dowodowych. 8) Pozostale informacje dotyczace certyfikatów zawarte zostaly w rozdziale XIX ust. 7 SWZ.
Fraude: 1. Z przedmiotowego postepowania o udzielenie zamówienia Zamawiajacy wykluczy Wykonawce na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1i 2 ustawy Pzp : 1) bedacego osoba fizyczna, którego prawomocnie skazano za przestepstwo, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, jak równiez przestepstw skarbowych, o których mowa w art 108 ust. 1 pkt 1 lit g) ustawy Pzp, 2) jezeli urzedujacego czlonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspólnika spólki w spólce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spólce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o którym mowa w pkt
1.
2. Wykluczenie Wykonawcy nastapi na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajacego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostal okreslony inny okres wykluczenia.
3. W celu potwierdzenia barku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzialu w niniejszym postepowaniu w okolicznosciach, o których mowa w ust. 1 , Wykonawca sklada wraz z oferta oswiadczenie "JEDZ", w zakresie wskazanym w SWZ.
4. Wykonawca, którego oferta bedzie najkorzystniejsza na wezwane zamawiajacego, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzialu w postepowaniu w okolicznosciach, o których mowa w ust. 1, sklada informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, w zakresie skazanym w ust.1- sporzadzona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej zlozeniem.
5. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 4 - sklada informacje z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sadowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równowazny dokument wydany przez wlasciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie, o którym mowa w ust.4.
6. Dokument, o którym mowa w ust. 5, powinien byc wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jego zlozeniem.
7. Jezeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentów, o których mowa w ust. 5, lub gdy dokumenty te nie odnosza sie do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 , ustawy, zastepuje sie je odpowiednio w calosci lub w czesci dokumentem zawierajacym odpowiednio oswiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, której dokument mial dotyczyc, zlozone pod przysiega, lub, jezeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument mial dotyczyc, nie ma przepisów o oswiadczeniu pod przysiega, zlozone przed organem sadowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego, wlasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument mial dotyczyc. Przepis ust. 6 stosuje sie.
8. Poslugiwanie sie certyfikatem zamiast podmiotowych srodków dowodowych: 1) Wykonawca moze, zamiast odpowiednich podmiotowych srodków dowodowych wskazanych w SWZ, zlozyc albo powolac sie na certyfikat, o którym mowa w art. 124 ust. 2 ustawy Pzp, w zakresie certyfikacji niepodlegania wykluczeniu. 2) Certyfikat wywoluje skutek wylacznie w zakresie, w jakim potwierdza brak podstaw wykluczenia wymaganych przez Zamawiajacego w SWZ. 3) W zakresie objetym waznym certyfikatem Zamawiajacy nie bedzie zadal od Wykonawcy innych podmiotowych srodków dowodowych, z zastrzezeniem przypadków przewidzianych w ustawie Pzp oraz ustawie o certyfikacji wykonawców zamówien publicznych. 4) Jezeli Wykonawca wskaze, ze posluguje sie certyfikatem, Zamawiajacy w pierwszej kolejnosci zweryfikuje waznosc i zakres certyfikatu w bazie certyfikacji wykonawców zamówien publicznych. 5) Jezeli certyfikat nie obejmuje wszystkich podstaw wykluczenia wymaganych w SWZ, Wykonawca wykazuje pozostale okolicznosci przez zlozenie odpowiednich podmiotowych srodków dowodowych na wezwanie Zamawiajacego. 6) Jezeli Wykonawca wskazal, ze bedzie poslugiwal sie certyfikatem, ale nie podal danych umozliwiajacych jego jednoznaczna identyfikacje, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zlozenia podmiotowych srodków dowodowych na zasadach ogólnych. Po wezwaniu Wykonawca moze powolac sie na certyfikat, podajac dane jednoznacznie identyfikujace certyfikat. 7) Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za jednoznaczne wskazanie zakresu, w jakim posluguje sie certyfikatem. Jezeli z oswiadczenia Wykonawcy, certyfikatu albo danych ujawnionych w bazie certyfikacji nie wynika, ze certyfikat obejmuje dana podstawe wykluczenia, Zamawiajacy wezwie w tym zakresie do zlozenia podmiotowych srodków dowodowych. 8) Pozostale informacje dotyczace certyfikatów zawarte zostaly w rozdziale XIX ust. 7 SWZ.
Manquement à l’obligation relative au paiement de cotisations de sécurité sociale: 1.Z przedmiotowego postepowania o udzielenie zamówienia Zamawiajacy wykluczy Wykonawce na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp ,wobec którego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczna decyzje administracyjna o zaleganiu z uiszczeniem oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uplywem terminu skladania ofert dokonal platnosci naleznych oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wiazace porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci.
2. W celu potwierdzenia barku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzialu w niniejszym postepowaniu w okolicznosciach, o których mowa w ust. 1 , Wykonawca sklada wraz z oferta oswiadczenie "JEDZ", w zakresie wskazanym w SWZ.
3. Wykonawca, którego oferta bedzie najkorzystniejsza na wezwane zamawiajacego, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzialu w postepowaniu w okolicznosciach, o których mowa w ust. 1, sklada - oswiadczenie wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych przez zamawiajacego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy.
4. Poslugiwanie sie certyfikatem zamiast podmiotowych srodków dowodowych: 1) Wykonawca moze, zamiast odpowiednich podmiotowych srodków dowodowych wskazanych w SWZ, zlozyc albo powolac sie na certyfikat, o którym mowa w art. 124 ust. 2 ustawy Pzp, w zakresie certyfikacji niepodlegania wykluczeniu. 2) Certyfikat wywoluje skutek wylacznie w zakresie, w jakim potwierdza brak podstaw wykluczenia wymaganych przez Zamawiajacego w SWZ. 3) W zakresie objetym waznym certyfikatem Zamawiajacy nie bedzie zadal od Wykonawcy innych podmiotowych srodków dowodowych, z zastrzezeniem przypadków przewidzianych w ustawie Pzp oraz ustawie o certyfikacji wykonawców zamówien publicznych. 4) Jezeli Wykonawca wskaze, ze posluguje sie certyfikatem, Zamawiajacy w pierwszej kolejnosci zweryfikuje waznosc i zakres certyfikatu w bazie certyfikacji wykonawców zamówien publicznych. 5) Jezeli certyfikat nie obejmuje wszystkich podstaw wykluczenia wymaganych w SWZ, Wykonawca wykazuje pozostale okolicznosci przez zlozenie odpowiednich podmiotowych srodków dowodowych na wezwanie Zamawiajacego. 6) Jezeli Wykonawca wskazal, ze bedzie poslugiwal sie certyfikatem, ale nie podal danych umozliwiajacych jego jednoznaczna identyfikacje, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zlozenia podmiotowych srodków dowodowych na zasadach ogólnych. Po wezwaniu Wykonawca moze powolac sie na certyfikat, podajac dane jednoznacznie identyfikujace certyfikat. 7) Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za jednoznaczne wskazanie zakresu, w jakim posluguje sie certyfikatem. Jezeli z oswiadczenia Wykonawcy, certyfikatu albo danych ujawnionych w bazie certyfikacji nie wynika, ze certyfikat obejmuje dana podstawe dowodowych. 8) Pozostale informacje dotyczace certyfikatów zawarte zostaly w rozdziale XIX ust. 7 SWZ.
Manquement à l’obligation relative au paiement d’impôts et taxes: 1.Z przedmiotowego postepowania o udzielenie zamówienia Zamawiajacy wykluczy Wykonawce na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp ,wobec którego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczna decyzje administracyjna o zaleganiu z uiszczeniem podatków, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uplywem terminu skladania ofert dokonal platnosci naleznych podatków wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wiazace porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci.
2. W celu potwierdzenia barku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzialu w niniejszym postepowaniu w okolicznosciach, o których mowa w ust. 1 , Wykonawca sklada wraz z oferta oswiadczenie "JEDZ", w zakresie wskazanym w SWZ.
3. Wykonawca, którego oferta bedzie najkorzystniejsza na wezwane zamawiajacego, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzialu w postepowaniu w okolicznosciach, o których mowa w ust. 1, sklada - oswiadczenie wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych przez zamawiajacego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy.
4. Poslugiwanie sie certyfikatem zamiast podmiotowych srodków dowodowych: 1) Wykonawca moze, zamiast odpowiednich podmiotowych srodków dowodowych wskazanych w SWZ, zlozyc albo powolac sie na certyfikat, o którym mowa w art. 124 ust. 2 ustawy Pzp, w zakresie certyfikacji niepodlegania wykluczeniu. 2) Certyfikat wywoluje skutek wylacznie w zakresie, w jakim potwierdza brak podstaw wykluczenia wymaganych przez Zamawiajacego w SWZ. 3) W zakresie objetym waznym certyfikatem Zamawiajacy nie bedzie zadal od Wykonawcy innych podmiotowych srodków dowodowych, z zastrzezeniem przypadków przewidzianych w ustawie Pzp oraz ustawie o certyfikacji wykonawców zamówien publicznych. 4) Jezeli Wykonawca wskaze, ze posluguje sie certyfikatem, Zamawiajacy w pierwszej kolejnosci zweryfikuje waznosc i zakres certyfikatu w bazie certyfikacji wykonawców zamówien publicznych. 5) Jezeli certyfikat nie obejmuje wszystkich podstaw wykluczenia wymaganych w SWZ, Wykonawca wykazuje pozostale okolicznosci przez zlozenie odpowiednich podmiotowych srodków dowodowych na wezwanie Zamawiajacego. 6) Jezeli Wykonawca wskazal, ze bedzie poslugiwal sie certyfikatem, ale nie podal danych umozliwiajacych jego jednoznaczna identyfikacje, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zlozenia podmiotowych srodków dowodowych na zasadach ogólnych. Po wezwaniu Wykonawca moze powolac sie na certyfikat, podajac dane jednoznacznie identyfikujace certyfikat. 7) Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za jednoznaczne wskazanie zakresu, w jakim posluguje sie certyfikatem. Jezeli z oswiadczenia Wykonawcy, certyfikatu albo danych ujawnionych w bazie certyfikacji nie wynika, ze certyfikat obejmuje dana podstawe wykluczenia, Zamawiajacy wezwie w tym zakresie do zlozenia podmiotowych srodków dowodowych. 8) Pozostale informacje dotyczace certyfikatów zawarte zostaly w rozdziale XIX ust. 7 SWZ.
Manquement à des obligations liées à des motifs d’exclusion purement nationaux: 1. Z przedmiotowego postepowania Zamawiajacy wykluczy Wykonawcenapodstawie: 1) art.108:ust.1 pkt:1, 2,4 ustawyPzp, 2) art.7 ust.1 ustawyzdnia 13 kw. 2022 r.,o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine(zw. dalej ustawa sankcyjna) 3) art. 5k Rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destab. sytuacje na Ukrainie(Dz.Urz.UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1 ze zm.), w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie, zmienionego rozporzadzeniem UE: 2022/1269, 2023/1214, 2025/2033, 2025/395, zwanych lacznie „rozporzadzeniem 833/2014” lub „rozporzadzeniem sankcyjnym”.
2. Przeslanki z art.108:ust.1 pkt:1, 2,4 ustawy Pzp dotycza: 1) wykluczenia wykonawcy w przypadku skazania za przestepstwo, o którym mowa w art.47 ustawy osporcie, 2) wykluczenia wykonawcy w przypadku skazania za przestepstwa przeciwko wiarygodnosci dokumentów i przestepstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (art.108 ust.1 pkt1 lit.g) i pkt2 ustawy,tj. za przestepstwa, o których mowa w art.270-277d K.k. [przestepstwa wiarygodnosci dokumentów] i przestepstwa,o których mowa w art.296-307 K.u k. [przestepstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu] , z wyjatkiem przestepstwa udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którymmowa w art.299 K.k., 3)wykluczenia wykonawcy, wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie o zamówieni a publiczne (art.108 ust.1 pkt4 ustawy Pzp,); zakazorzekany jest wobecpodmiotu zbiorowego w oparciu o przep. ustawy zdnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialnosci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary (Dz.U.z2024 r. poz.1822 oraz z2017 r. poz.724 i 933),a wobec osoby fizycznej w oparciu o przepisy Kodeksu postepowania karnego.
3. Wykluczenie Wykonawcy nastapi: 1) w przypadku, o którymmowa w ust.2 pkt3, na okres, na jaki zostal prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania sie o zamówienia publiczne, 2) w przypadkach, o których mowa w ust.2 pkt1 i 2 , na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajacego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostal okreslony inny okres wykluczenia.
4. Wykonawca sklada wraz z oferta- w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzialu w postepowaniu w okolicznosciach, o których mowa w: 1) ust. 1 pkt 1i2- oswiadczenie JEDZ w zakresie wskazanym powyzej, 2) ust1pkt3 oswiadczenie zlozone przez Wykonawce na druku stanowiacym zalacznik nr 4 i 5 do SWZ.
5. Wykonawca, którego oferta bedzie najkorzystniejsza na wezwane zamawiajacego, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzialu w postepowaniu w okolicznosciach, o których mowa w ust. 2: 1) pkt 1-3 sklada informacje z KRK w zakresie: a) art108 ust.1 pkt4 ustawy, dotyczacej orzeczenia zakazu ubiegania sie o zamówienie publiczne tytulem srodka karnego, b) art108 ust. 1 pkt1 i 2 ustawy, sporzadzonej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej zlozeniem, 2) pkt 3 -oswiadczenie wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy , dotyczacych orzeczenia zakazu ubiegania sie o zamówienie publiczne tytulem srodka zapobiegawczego - (dot. wykonawcy bedacego osoba fizyczna),
6. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: - informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust 5 pkt 1- sklada informacje z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sadowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równowazny dokument wydany przez wlasciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie, o którym mowa w ust. 5 pkt
1.
7. Dokument, o którym mowa w ust. 6, powinien byc wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jego zlozeniem.
8. Jezeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentów, o których mowa w ust. 6, lub gdy dokumenty te nie odnosza sie do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, ustawy, zastepuje sie je odpowiednio w calosci lub w czesci dokumentem zawierajacym odpowiednio oswiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub osw. osoby,której dokument mial dotyczyc, zlozone pod przysiega, lub, jezeli w kraju,w którym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dok. mial dotyczyc, nie ma przep. o oswiadczeniu pod przysiega, zlozone przed organem sadowym lub administracyjnym, notariuszem,notariuszem, organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego, wlas. ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkaniaosoby, której dokument mial dotyczyc. Przepis ust.7 stosuje sie.
9. Wykonawca, którego oferta bedzie najkorzystniejsza na wezwane zamawiajacego, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzialu w postepowaniu w okolicznosciach, o których mowa w ust. 1 pkt 2i 3 sklada: 1) oswiadczenie wykonawcy o aktual. info. zawartych w JEDZ, w zakresie podstawy wykluczenia z ust. 1 pkt 2, 2)oswiadczenie wykonawcy o aktual. info. zawartychw oswiadczeniu- ust1pkt3, 11.Poslugiwanie sie certyfikatem zamiast podmiotowych srodków dowodowych: 1) Wykonawca moze, zamiast odpowiednich podmiotowych srodków dowodowych wskazanych w SWZ, zlozyc albo powolac sie na certyfikat, o którym mowa w art. 124 ust. 2 ustawy Pzp, w zakresie certyfikacji niepodlegania wykluczeniu w zakresie wskazanym w ust1pkt1). 2) Pozostale informacje dotyczace certyfikatów zawarte zostaly wrozdziale XIX ust.7
Accords avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence: 1. Z przedmiotowego postepowania o udzielenie zamówienia Zamawiajacy wykluczy Wykonawce na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp -jezeli, zamawiajacy moze stwierdzic, na podstawie wiarygodnych przeslanek, ze wykonawca zawarl z innymi wykonawcami porozumienie majace na celu zaklócenie konkurencji, w szczególnosci jezeli nalezac do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zlozyli odrebne oferty, oferty czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, chyba ze wykaza, ze przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od siebie;
2. Wykluczenie Wykonawcy nastapi na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia bedacego podstawa wykluczenia.
3. W celu potwierdzenia barku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzialu w niniejszym postepowaniu w okolicznosciach, o których mowa w ust. 1 , Wykonawca sklada wraz z oferta oswiadczenie "JEDZ", w zakresie wskazanym w SWZ.
4. Wykonawca, którego oferta bedzie najkorzystniejsza na wezwane zamawiajacego, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzialu w postepowaniu w okolicznosciach, o których mowa w ust. 1, sklada: 1) oswiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy o braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1714), z innym wykonawca, który zlozyl odrebna oferte, albo oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajacymi przygotowanie oferty, niezaleznie od innego wykonawcy nalezacego do tej samej grupy kapitalowej, UWAGA:jezeli w przedmiotowym postepowaniu zostanie zlozona jedna oferta wówczas wykonawca ten nie musi skladac powyzszego oswiadczenia, 2) oswiadczenie wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych przez zamawiajacego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczacych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia majacego na celu zaklócenie konkurencji.
5. Poslugiwanie sie certyfikatem zamiast podmiotowych srodków dowodowych: 1) Wykonawca moze, zamiast odpowiednich podmiotowych srodków dowodowych wskazanych w SWZ, zlozyc albo powolac sie na certyfikat, o którym mowa w art. 124 ust. 2 ustawy Pzp, w zakresie certyfikacji niepodlegania wykluczeniu wykonawcy. 2) Certyfikat wywoluje skutek wylacznie w zakresie, w jakim potwierdza brak podstaw wykluczenia w postepowaniu wymaganych przez Zamawiajacego w SWZ. 3) W zakresie objetym waznym certyfikatem Zamawiajacy nie bedzie zadal od Wykonawcy innych podmiotowych srodków dowodowych, z zastrzezeniem przypadków przewidzianych w ustawie Pzp oraz ustawie o certyfikacji wykonawców zamówien publicznych. 4) Jezeli Wykonawca wskaze, ze posluguje sie certyfikatem, Zamawiajacy w pierwszej kolejnosci zweryfikuje waznosc i zakres certyfikatu w bazie certyfikacji wykonawców zamówien publicznych. 5) Jezeli certyfikat nie obejmuje wszystkich podstaw wykluczenia wymaganych w SWZ, Wykonawca wykazuje pozostale okolicznosci przez zlozenie odpowiednich podmiotowych srodków dowodowych na wezwanie Zamawiajacego. 6) Jezeli Wykonawca wskazal, ze bedzie poslugiwal sie certyfikatem, ale nie podal danych umozliwiajacych jego jednoznaczna identyfikacje, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zlozenia podmiotowych srodków dowodowych na zasadach ogólnych. Po wezwaniu Wykonawca moze powolac sie na certyfikat, podajac dane jednoznacznie identyfikujace certyfikat. 7) Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za jednoznaczne wskazanie zakresu, w jakim posluguje sie certyfikatem. Jezeli z oswiadczenia Wykonawcy, certyfikatu albo danych ujawnionych w bazie certyfikacji nie wynika, ze certyfikat obejmuje dana podstawe wykluczenia, Zamawiajacy wezwie w tym zakresie do zlozenia podmiotowych srodków dowodowych. 8) Certyfikat nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zlozenia oswiadczen lub dokumentów wymaganych w SWZ w zakresie, który nie jest objety certyfikacja albo nie moze zostac potwierdzony certyfikatem: a) oswiadczen dotyczacych okolicznosci zaistnialych w niniejszym postepowaniu, w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy (grupa kapitalowa); b) oswiadczenia o aktualnosci informacji zawartych w JEDZ tj. art. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, c) zawieszenia albo utraty waznosci certyfikacji; d) koniecznosci udostepnienia danych niejawnych lub nieogólnodostepnych w bazie certyfikacji (art. 31 ust. 6 uoc). 9) Pozostale informacje dotyczace certyfikatów zawarte zostaly w rozdziale XIX ust. 7 SWZ.
Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains: 1. Z przedmiotowego postepowania o udzielenie zamówienia Zamawiajacy wykluczy Wykonawce na podstawie art. 108 ust. 1 pkt: 1i 2 ustawy Pzp : w odniesieniu do przestepstwa powierzenia wykonywania pracy maloletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. - o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz handlu ludzmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego .
2. Wykluczenie Wykonawcy nastapi na okres: na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajacego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostal okreslony inny okres wykluczenia.
3. W celu potwierdzenia barku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzialu w niniejszym postepowaniu w okolicznosciach, o których mowa w ust. 1 , Wykonawca sklada wraz z oferta oswiadczenie "JEDZ", w zakresie wskazanym w SWZ.
4. Wykonawca, którego oferta bedzie najkorzystniejsza na wezwane zamawiajacego, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzialu w postepowaniu w okolicznosciach, o których mowa w ust. 1- sklada informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy - sporzadzona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej zlozeniem.
5. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 4 - sklada informacje z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sadowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równowazny dokument wydany przez wlasciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie, o którym mowa w ust.4.
6. Dokument, o którym mowa w ust. 5, powinien byc wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jego zlozeniem.
7. Jezeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentów, o których mowa w ust. 5, lub gdy dokumenty te nie odnosza sie do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 , ustawy, zastepuje sie je odpowiednio w calosci lub w czesci dokumentem zawierajacym odpowiednio oswiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, której dokument mial dotyczyc, zlozone pod przysiega, lub, jezeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument mial dotyczyc, nie ma przepisów o oswiadczeniu pod przysiega, zlozone przed organem sadowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego, wlasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument mial dotyczyc. Przepis ust. 6 stosuje sie.
8. Poslugiwanie sie certyfikatem zamiast podmiotowych srodków dowodowych: 1) Wykonawca moze, zamiast odpowiednich podmiotowych srodków dowodowych wskazanych w SWZ, zlozyc albo powolac sie na certyfikat, o którym mowa w art. 124 ust. 2 ustawy Pzp, w zakresie certyfikacji niepodlegania wykluczeniu. 2) Certyfikat wywoluje skutek wylacznie w zakresie, w jakim potwierdza brak podstaw wykluczenia w postepowaniu wymaganych przez Zamawiajacego w SWZ. 3) W zakresie objetym waznym certyfikatem Zamawiajacy nie bedzie zadal od Wykonawcy innych podmiotowych srodków dowodowych, z zastrzezeniem przypadków przewidzianych w ustawie Pzp oraz ustawie o certyfikacji wykonawców zamówien publicznych. 4) Jezeli Wykonawca wskaze, ze posluguje sie certyfikatem, Zamawiajacy w pierwszej kolejnosci zweryfikuje waznosc i zakres certyfikatu w bazie certyfikacji wykonawców zamówien publicznych. 5) Jezeli certyfikat nie obejmuje wszystkich podstaw wykluczenia wymaganych w SWZ, Wykonawca wykazuje pozostale okolicznosci przez zlozenie odpowiednich podmiotowych srodków dowodowych na wezwanie Zamawiajacego. 6) Jezeli Wykonawca wskazal, ze bedzie poslugiwal sie certyfikatem, ale nie podal danych umozliwiajacych jego jednoznaczna identyfikacje, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zlozenia podmiotowych srodków dowodowych na zasadach ogólnych. Po wezwaniu Wykonawca moze powolac sie na certyfikat, podajac dane jednoznacznie identyfikujace certyfikat. 7) Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za jednoznaczne wskazanie zakresu, w jakim posluguje sie certyfikatem. Jezeli z oswiadczenia Wykonawcy, certyfikatu albo danych ujawnionych w bazie certyfikacji nie wynika, ze certyfikat obejmuje dana podstawe wykluczenia, Zamawiajacy wezwie w tym zakresie do zlozenia podmiotowych srodków dowodowych. 8) Pozostale informacje dotyczace certyfikatów zawarte zostaly w rozdziale XIX ust. 7 SWZ.
Blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme: 1. Z przedmiotowego postepowania o udzielenie zamówienia Zamawiajacy wykluczy Wykonawce na podstawie art. 108 ust. 1 pkt: 1i 2 ustawy Pzp : w odniesieniu do przestepstw wskazanych w 299 lub art. 165a Kodeksu karnego.
2. Wykluczenie Wykonawcy nastapi na okres: na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajacego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostal okreslony inny okres wykluczenia.
3. W celu potwierdzenia barku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzialu w niniejszym postepowaniu w okolicznosciach, o których mowa w ust. 1 , Wykonawca sklada wraz z oferta oswiadczenie "JEDZ", w zakresie wskazanym w SWZ.
4. Wykonawca, którego oferta bedzie najkorzystniejsza na wezwane zamawiajacego, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzialu w postepowaniu w okolicznosciach, o których mowa w ust. 1- sklada informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy - sporzadzonej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej zlozeniem.
5. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 4 - sklada informacje z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sadowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równowazny dokument wydany przez wlasciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie, o którym mowa w ust.4.
6. Dokument, o którym mowa w ust. 5, powinien byc wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jego zlozeniem.
7. Jezeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentów, o których mowa w ust. 5, lub gdy dokumenty te nie odnosza sie do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 , ustawy, zastepuje sie je odpowiednio w calosci lub w czesci dokumentem zawierajacym odpowiednio oswiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, której dokument mial dotyczyc, zlozone pod przysiega, lub, jezeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument mial dotyczyc, nie ma przepisów o oswiadczeniu pod przysiega, zlozone przed organem sadowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego, wlasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument mial dotyczyc. Przepis ust. 6 stosuje sie.
8. Poslugiwanie sie certyfikatem zamiast podmiotowych srodków dowodowych: 1) Wykonawca moze, zamiast odpowiednich podmiotowych srodków dowodowych wskazanych w SWZ, zlozyc albo powolac sie na certyfikat, o którym mowa w art. 124 ust. 2 ustawy Pzp, w zakresie certyfikacji niepodlegania wykluczeniu. 2) Certyfikat wywoluje skutek wylacznie w zakresie, w jakim potwierdza brak podstaw wykluczenia w postepowaniu wymaganych przez Zamawiajacego w SWZ. 3) W zakresie objetym waznym certyfikatem Zamawiajacy nie bedzie zadal od Wykonawcy innych podmiotowych srodków dowodowych, z zastrzezeniem przypadków przewidzianych w ustawie Pzp oraz ustawie o certyfikacji wykonawców zamówien publicznych. 4) Jezeli Wykonawca wskaze, ze posluguje sie certyfikatem, Zamawiajacy w pierwszej kolejnosci zweryfikuje waznosc i zakres certyfikatu w bazie certyfikacji wykonawców zamówien publicznych. 5) Jezeli certyfikat nie obejmuje wszystkich podstaw wykluczenia wymaganych w SWZ, Wykonawca wykazuje pozostale okolicznosci przez zlozenie odpowiednich podmiotowych srodków dowodowych na wezwanie Zamawiajacego. 6) Jezeli Wykonawca wskazal, ze bedzie poslugiwal sie certyfikatem, ale nie podal danych umozliwiajacych jego jednoznaczna identyfikacje, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zlozenia podmiotowych srodków dowodowych na zasadach ogólnych. Po wezwaniu Wykonawca moze powolac sie na certyfikat, podajac dane jednoznacznie identyfikujace certyfikat. 7) Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za jednoznaczne wskazanie zakresu, w jakim posluguje sie certyfikatem. Jezeli z oswiadczenia Wykonawcy, certyfikatu albo danych ujawnionych w bazie certyfikacji nie wynika, ze certyfikat obejmuje dana podstawe wykluczenia, Zamawiajacy wezwie w tym zakresie do zlozenia podmiotowych srodków dowodowych. 8) Pozostale informacje dotyczace certyfikatów zawarte zostaly w rozdziale XIX ust. 7 SWZ.
Participation à une organisation criminelle: 1. Z przedmiotowego postepowania o udzielenie zamówienia Zamawiajacy wykluczy Wykonawce na podstawie art. 108 ust. 1 pkt: 1i 2 ustawy Pzp : w odniesieniu do przestepstwa wskazanego w art. 258 Kodeksu karnego.
2. Wykluczenie Wykonawcy nastapi na okres: na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajacego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostal okreslony inny okres wykluczenia.
3. W celu potwierdzenia barku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzialu w niniejszym postepowaniu w okolicznosciach, o których mowa w ust. 1 , Wykonawca sklada wraz z oferta oswiadczenie "JEDZ", w zakresie wskazanym w SWZ.
4. Wykonawca, którego oferta bedzie najkorzystniejsza na wezwane zamawiajacego, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzialu w postepowaniu w okolicznosciach, o których mowa w ust. 1- sklada informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy - sporzadzonej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej zlozeniem.
5. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 4 - sklada informacje z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sadowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równowazny dokument wydany przez wlasciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie, o którym mowa w ust.4.
6. Dokument, o którym mowa w ust. 5, powinien byc wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jego zlozeniem.
7. Jezeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentów, o których mowa w ust. 5, lub gdy dokumenty te nie odnosza sie do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 , ustawy, zastepuje sie je odpowiednio w calosci lub w czesci dokumentem zawierajacym odpowiednio oswiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, której dokument mial dotyczyc, zlozone pod przysiega, lub, jezeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument mial dotyczyc, nie ma przepisów o oswiadczeniu pod przysiega, zlozone przed organem sadowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego, wlasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument mial dotyczyc. Przepis ust. 6 stosuje sie.
8. Poslugiwanie sie certyfikatem zamiast podmiotowych srodków dowodowych: 1) Wykonawca moze, zamiast odpowiednich podmiotowych srodków dowodowych wskazanych w SWZ, zlozyc albo powolac sie na certyfikat, o którym mowa w art. 124 ust. 2 ustawy Pzp, w zakresie certyfikacji niepodlegania wykluczeniu wykonawcy. 2) Certyfikat wywoluje skutek wylacznie w zakresie, w jakim potwierdza brak podstaw wykluczenia lub spelnianie warunków udzialu w postepowaniu wymaganych przez Zamawiajacego w SWZ. 3) W zakresie objetym waznym certyfikatem Zamawiajacy nie bedzie zadal od Wykonawcy innych podmiotowych srodków dowodowych, z zastrzezeniem przypadków przewidzianych w ustawie Pzp oraz ustawie o certyfikacji wykonawców zamówien publicznych. 4) Jezeli Wykonawca wskaze, ze posluguje sie certyfikatem, Zamawiajacy w pierwszej kolejnosci zweryfikuje waznosc i zakres certyfikatu w bazie certyfikacji wykonawców zamówien publicznych. 5) Jezeli certyfikat nie obejmuje wszystkich podstaw wykluczenia postepowaniu wymaganych w SWZ, Wykonawca wykazuje pozostale okolicznosci przez zlozenie odpowiednich podmiotowych srodków dowodowych na wezwanie Zamawiajacego. 6) Jezeli Wykonawca wskazal, ze bedzie poslugiwal sie certyfikatem, ale nie podal danych umozliwiajacych jego jednoznaczna identyfikacje, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zlozenia podmiotowych srodków dowodowych na zasadach ogólnych. Po wezwaniu Wykonawca moze powolac sie na certyfikat, podajac dane jednoznacznie identyfikujace certyfikat. 7) Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za jednoznaczne wskazanie zakresu, w jakim posluguje sie certyfikatem. Jezeli z oswiadczenia Wykonawcy, certyfikatu albo danych ujawnionych w bazie certyfikacji nie wynika, ze certyfikat obejmuje dana podstawe wykluczenia, Zamawiajacy wezwie w tym zakresie do zlozenia podmiotowych srodków dowodowych. 8) Pozostale informacje dotyczace certyfikatów zawarte zostaly w rozdziale XIX ust. 7 SWZ.
Infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristes: 1. Z przedmiotowego postepowania o udzielenie zamówienia Zamawiajacy wykluczy Wykonawce na podstawie art. 108 ust. 1 pkt: 1i 2 ustawy Pzp : która dotyczy przestepstwa terrorystycznego lub przestepstwa zwiazanego z dzialalnoscia terrorystyczna, czyli przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o których mowa w art. 115 par. 20 Kodeksu karnego.
2. Wykluczenie Wykonawcy nastapi na okres: na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajacego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostal okreslony inny okres wykluczenia.
3. W celu potwierdzenia barku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzialu w niniejszym postepowaniu w okolicznosciach, o których mowa w ust. 1 , Wykonawca sklada wraz z oferta oswiadczenie "JEDZ", w zakresie wskazanym w SWZ.
4. Wykonawca, którego oferta bedzie najkorzystniejsza na wezwane zamawiajacego, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzialu w postepowaniu w okolicznosciach, o których mowa w ust. 1- sklada informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy - sporzadzonej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej zlozeniem.
5. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 4 - sklada informacje z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sadowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równowazny dokument wydany przez wlasciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie, o którym mowa w ust.4.
6. Dokument, o którym mowa w ust. 5, powinien byc wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jego zlozeniem.
7. Jezeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentów, o których mowa w ust. 5, lub gdy dokumenty te nie odnosza sie do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 , ustawy, zastepuje sie je odpowiednio w calosci lub w czesci dokumentem zawierajacym odpowiednio oswiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, której dokument mial dotyczyc, zlozone pod przysiega, lub, jezeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument mial dotyczyc, nie ma przepisów o oswiadczeniu pod przysiega, zlozone przed organem sadowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego, wlasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument mial dotyczyc. Przepis ust. 6 stosuje sie.
8. Poslugiwanie sie certyfikatem zamiast podmiotowych srodków dowodowych: 1) Wykonawca moze, zamiast odpowiednich podmiotowych srodków dowodowych wskazanych w SWZ, zlozyc albo powolac sie na certyfikat, o którym mowa w art. 124 ust. 2 ustawy Pzp, w zakresie certyfikacji niepodlegania wykluczeniu wykonawcy. 2) Certyfikat wywoluje skutek wylacznie w zakresie, w jakim potwierdza brak podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiajacego w SWZ. 3) W zakresie objetym waznym certyfikatem Zamawiajacy nie bedzie zadal od Wykonawcy innych podmiotowych srodków dowodowych, z zastrzezeniem przypadków przewidzianych w ustawie Pzp oraz ustawie o certyfikacji wykonawców zamówien publicznych. 4) Jezeli Wykonawca wskaze, ze posluguje sie certyfikatem, Zamawiajacy w pierwszej kolejnosci zweryfikuje waznosc i zakres certyfikatu w bazie certyfikacji wykonawców zamówien publicznych. 5) Jezeli certyfikat nie obejmuje wszystkich podstaw wykluczenia wskazanych w SWZ, Wykonawca wykazuje pozostale okolicznosci przez zlozenie odpowiednich podmiotowych srodków dowodowych na wezwanie Zamawiajacego. 6) Jezeli Wykonawca wskazal, ze bedzie poslugiwal sie certyfikatem, ale nie podal danych umozliwiajacych jego jednoznaczna identyfikacje, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zlozenia podmiotowych srodków dowodowych na zasadach ogólnych. Po wezwaniu Wykonawca moze powolac sie na certyfikat, podajac dane jednoznacznie identyfikujace certyfikat. 7) Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za jednoznaczne wskazanie zakresu, w jakim posluguje sie certyfikatem. Jezeli z oswiadczenia Wykonawcy, certyfikatu albo danych ujawnionych w bazie certyfikacji nie wynika, ze certyfikat obejmuje dana podstawe wykluczenia , Zamawiajacy wezwie w tym zakresie do zlozenia podmiotowych srodków dowodowych. 8) Pozostale informacje dotyczace certyfikatów zawarte zostaly w rozdziale XIX ust. 7 SWZ.
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z magazynem energii na terenie zajezdni autobusowej w Sosnowcu przy ulicy Lenartowicza 73
Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z magazynem energii na terenie zajezdni autobusowej w Sosnowcu przy ulicy Lenartowicza 73.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) zaprojektowanie – opracowanie kompleksowej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz z zasadami wiedzy technicznej kompletnej dokumentacji projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej ~ 600 kWp wraz z infrastruktura towarzyszaca w tym magazynem energii o minimalnej pojemnosci 2000 kWh” zlokalizowana na dzialkach nr. ewid. 3460; 1956/3; 1955/21, 2006/23; 1955/6; 1955/7; 1955/8; 1955/9; 1955/10; 1955/11; 1955/12; 1955/13, polozone w województwie Slaskim, powiat Sosnowiec, gmina miejska Sosnowiec, obreb 0003 (Zagórze). Ostateczna lokalizacje elektrowni oraz magazynu energii w obrebie tych dzialek nalezy uzgodnic z Zamawiajacym. Na etapie projektowym nalezy pozyskac niezbedne zgody z OSD Tauron, Urzedu Miasta, zlozyc wniosek wraz z projektem budowlanym (PZT, PAB); uzyskac prawomocne pozwolenie na budowe w Urzedzie Miejskim w Sosnowcu oraz wykonac niezbedne uzgodnienia w tym Ppoz, na naradzie koordynacyjnej przejscia nowych tras kablowych, a takze równolegle przed rozpoczeciem budowy obiektu uzgodnic z OSD Tauron Dystrybucja S.A. (zwanym dalej „OSD” lub „Tauron” rozwiazanie techniczne i sposób polaczenia z siecia publiczna (projekt techniczny) i pozostale dla projektowanego obiektu. Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej umozliwiajacej rozpoczecie budowy i jej oddanie (projekt techniczny uzgodniony); 2) budowe / roboty budowlane (montazowe) – wykonane na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego i Urzad Miejski w Sosnowcu (roboty budowlane, instalacyjne i montazowe polegajace na posadowieniu elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 600 kWp na konstrukcjach gruntowych wraz z niezbedna infrastruktura towarzyszaca w tym magazynem energii o minimalnej pojemnosci 2000 kWh, w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej, wraz z: uruchomieniem, testowaniem, wykonaniem pomiarów kontrolnych zgodnym z zakresem robót montazowych). Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy wybudowania i oddania do uzytkowania obiektu budowlanego wraz z pozyskaniem wszystkich zgód lub ich uzgodnienia na nowo dla ostatecznie przyjetego rozwiazania technicznego. Przedmiot zamówienia obejmuje równiez prace przygotowawcze dla obszaru objetego zamierzonym przedsiewzieciem w tym usuniecie plyt betonowych, jesli Zamawiajacy nie wskaze innego rozwiazania; 3) nadzór autorski – pelnienie nadzoru autorskiego przez projektanta / projektantów w okresie trwania inwestycji w zakresie przewidzianym w art. 20, ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2026 poz. 524 ze zm.).
3. Glównym celem wykonania przedmiotowej inwestycji jest zapewnienie alternatywnego zródla energii elektrycznej do ladowania autobusów elektrycznych. Ladowarki do ladowania autobusów elektrycznych zasilone sa z dwukontenerowej stacji transformatorowej oznaczonej na planie sytuacyjnym symbolem ST-2.
4. Calosciowy opis przedmiotu zamówienia znajduje sie w rozdziale III SWZ.
5. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia jak równiez opis sposobu wykonania znajduje sie w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) stanowiacym zalacznik nr 6 do SWZ oraz PPU stanowiacych zalacznik nr 3 do SWZ.
Identifiant interne: U/PN/2026/07/1
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Fournitures
Nature complémentaire du marché: Travaux
Nature complémentaire du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 09331200 Modules solaires photovoltaïques
Nomenclature complémentaire (cpv): 09332000 Installation solaire, 31430000 Accumulateurs électriques, 71323100 Services de conception de réseaux d'énergie électrique, 71320000 Services de conception technique, 45000000 Travaux de construction, 45231400 Travaux de construction de lignes électriques, 45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques, 45315700 Travaux d'installation de postes de sectionnement, 45310000 Travaux d'équipement électrique, 71220000 Services de création architecturale, 45220000 Ouvrages d'art et de génie civil, 31211000 Tableaux et boîtes à fusibles, 45223100 Assemblage de structures en métal
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Sosnowiecki (PL22B)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 9 Mois
5.1.4.
Reconduction
Nombre maximum de reconductions: 0
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée:
La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Exigence dans l’offre
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Information sur les fonds de l'Union européenne:
Identifiant des fonds de l’UE: FESL.10.06-IZ.01-0HE0/25
Autres informations sur les fonds de l’UE: w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Slaskiego 2021-2027, Priorytet FESL.10 „Fundusze Europejskie na transformacje” Dzialanie FESL.10.06 „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne zródla energii
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): oui
Informations complémentaires: CzescI. UWAGI do terminu wykonania zamówienia
1. Wykonanie wszystkich obowiazków objetych Umowa nastapi w terminie nie pózniej niz 9 miesiecy liczonych od dnia jej zawarcia z zastrzezeniem, iz:
1. 1. przygotowanie i przedstawienie dokumentacji projektowej instalacji nastapi nie pózniej niz do 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy;
1. 2. realizacja dostawy i montazu zostanie okreslona w szczególowym harmonogramie rzeczowo – finansowym zlozonym przez Wykonawce.
2. Za termin odbioru rozumie sie date odbioru calosci przedmiotu umowy, tj. date podpisania przez Zamawiajacego bez uwag bezusterkowego protokolu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
3. Jezeli Wykonawca w zlozonej ofercie zobowiaze sie zrealizowac przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1, w krótszym terminie wówczas termin wykonania zamówienia bedzie zgodny z terminem, w którym Wykonawca zobowiazal sie zrealizowac przedmiot zamówienia. Czesc II. Warunki udzialu w postepowaniu:
1. Warunki udzialu w postepowaniu dotycza: 1) sytuacji finansowej lub ekonomicznej, 2) zdolnosci technicznej lub zawodowej.
2. W odniesieniu do warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej
2. 1. Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku: Zamawiajacy okresla, ze ww. warunek zostanie spelniony, jesli Wykonawca wykaze, ze posiada srodki finansowe lub zdolnosc kredytowa na kwote, co najmniej
3. 000.000,00 PLN (slownie: trzy miliony zlotych).
2. 2. Zamawiajacy dopuszcza spelnianie w/w warunku lacznie z podmiotem trzecim (w przypadku polegania na zasobach podmiotu trzeciego) lub lacznie z wykonawcami wspólnie ubiegajacymi sie o udzielenie zamówienia.
3. W odniesieniu do warunku zdolnosci technicznej lub zawodowej Zamawiajacy okresla opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku: 1) Zamawiajacy okresla, ze warunek zostanie spelniony, jesli Wykonawca wykaze, ze wykonal nalezycie nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy - w tym okresie: - montaz wraz z uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 300 kwp; - montaz wraz z uruchomieniem magazynu energii elektrycznej o pojemnosci co najmniej 1000 kWh. Informacje dodatkowe dotyczace powyzszego warunku: a) Zamawiajacy nie okresla szczególowego sposobu spelniania okreslonego warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia (brak skorzystania z dyspozycji zawartej w art. 117 ust. 1 ustawy). b) Wykonawcy moga wykazac sie doswiadczeniem zdobytym zarówno, jesli realizowali wymagane zamówienie w formule dostaw z montazem jak i robót budowlanych. c) Powyzsze realizacje mogly byc wykonywane równoczesnie jako jedno zamówienie. d) Jezeli Wykonawca powoluje sie na doswiadczenie w realizacji zamówienia wykonywanego wspólnie z innymi wykonawcami, nalezy wykazac dostawy lub roboty budowlane, w których wykonaniu Wykonawca bezposrednio uczestniczyl. e) Dla danego przedmiotu nie zostaly jeszcze okreslone poziomy zdolnosci, o których mowa w art. 112 ust. 3 ustawy (brak w tym zakresie przepisów wykonawczych, które maja zostac wydane na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2025 r. o certyfikacji wykonawców zamówien publicznych (Dz.U. poz. 1235, z pózn.zm.). 2) O udzielenie zamówienia moga ubiegac sie Wykonawcy, którzy dysponuja lub beda dysponowac w okresie wykonywania zamówienia i skieruja do jego realizacji: a) w zakresie projektowania: -min. jedna osobe, która bedzie pelnila funkcje Glównego Projektanta budowy w rozumieniu art. 20 ustawy Prawo budowlane posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, których zakres uprawnia ja do projektowania robót objetych przedmiotem zamówienia, b) w zakresie wykonywania robót: - min. jedna osobe (która bedzie Kierownikiem budowy w rozumieniu art. 22 ustawy Prawo budowlane) posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, których zakres uprawnia ja do kierowania robotami objetymi przedmiotem zamówienia, Informacje dodatkowe dotyczace powyzszego warunku: a) Przez posiadanie uprawnien budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczacych w realizacji zamówienia, rozumie sie uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2026 r., poz. 524) oraz przepisów wczesniejszych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (nazwy specjalnosci i ich zakresy) beda rozpatrywane zgodnie z przepisami regulujacymi nadawanie uprawnien budowlanych w dacie ich nadania oraz zgodnie z trescia decyzji o ich nadaniu. b) Wykonawca w celu wykazania spelniania warunków okreslonych w pkt 2, ust.
3. 4. SWZ moze wskazac osobe bedaca obywatelem panstwa czlonkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektów oraz inzynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 1783 ze zm.), która nabyla kwalifikacje zawodowe do wykonywania dzialalnosci w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z wlasciwymi przepisami, w szczególnosci z ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2026 r., poz. 166) oraz ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektów oraz inzynierów budownictwa. c) Dla danego przedmiotu nie zostaly jeszcze okreslone poziomy zdolnosci, o których mowa w art. 112 ust. 3 ustawy (brak w tym zakresie przepisów wykonawczych, które maja zostac wydane na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2025 r. o certyfikacji wykonawców zamówien publicznych (Dz.U. poz. 1235, z pózn.zm.).
4. Zamawiajacy nie okresla wymagan w zakresie warunków: 1) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym, 2) uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisów.
5. Wykonawca wraz z oferta sklada oswiadczenie na formularzu JEDZ o spelnieniu warunków udzialu w postepowaniu okreslonych w czesci II. ust.1 powyzej.
6. Podmiotowe srodki dowodowe- na potwierdzenie spelnienia warunków, o których mowa w czesci II. ust.1 , które przed wyborem najkorzystniejszej oferty obowiazany jest zlozyc na wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym przez niego terminie Wykonawca , którego oferta zostanie oceniona najwyzej:
6. 1. W celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce warunku, o którym mowa w czesci II ust.2 , Zamawiajacy zada, aby Wykonawca zlozyl: informacje banku lub spóldzielczej kasy oszczednosciowo kredytowej potwierdzajacej wysokosc posiadanych srodków finansowych lub zdolnosc kredytowa wykonawcy, w okresie nie wczesniejszym niz 3 miesiace przed jej zlozeniem. jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze zlozyc dokumentu, o którym mowa powyzej, Wykonawca sklada inny podmiotowy srodek dowodowy, który w wystarczajacy sposób potwierdza spelnianie opisanego warunku udzialu w niniejszym postepowaniu dotyczacego sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
6. 2. Zamawiajacy zada, aby Wykonawca zlozyl- w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce warunku, o którym mowa w: 1) czesci II ust.3 pkt1) : - wykaz dostaw (lub robót budowlanych w przypadku gdy Wykonawca wykonywal wczesniej wymagane prace jako roboty budowlane) wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy (lub roboty budowlane) zostaly wykonane, oraz zalaczeniem dowodów okreslajacych, czy te dostawy (lub roboty budowlane) zostaly wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o których mowa, sa referencje badz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy (lub roboty budowlane) zostaly wykonane, a jezeli wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyskac tych dokumentów: – oswiadczenie wykonawcy – w przypadku dostaw, - inne dokumenty – w przypadku robót budowlanych. Zamawiajacy zaleca zlozenie przedmiotowego wykazu na zalaczniku nr 8 do SWZ 2) czesci II. ust.3 pkt2): wykaz osób, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamówienia publicznego, w szczególnosci odpowiedzialnych za swiadczenie uslug lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, niezbednych do wykonania zamówienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiajacy zaleca zlozenie przedmiotowego wykazu na zalaczniku nr 9 do SWZ Uwaga: Okresy wyrazone w latach lub miesiacach, o których mowa w ust.3 powyzej, liczy sie wstecz od dnia w którym uplywa termin skladania ofert.
7. Wykonawca lub podmiot udostepniajacy Wykonawcy swoje zasoby w celu potwierdzenia spelniania warunków udzialu w postepowaniu, zamiast odpowiednich podmiotowych srodków dowodowych wskazanych w ust. 3 moze zlozyc certyfikat potwierdzajacy udzielenie certyfikacji wykonawców zamówien publicznych w zakresie, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2025 r. o certyfikacji wykonawców zamówien publicznych (Dz.U. poz. 1235, z pózn.zm.). .
5.1.9.
Critères de sélection
Sources des critères de sélection: Document de marché
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Laczna cena ryczaltowa oferty – 88 pkt. Laczna cena ryczaltowa oferty (IPc ) - Liczba punktów za to kryterium zostanie obliczona wedlug wzoru: IPc = lPcp+lPcm + lPcd Gdzie: a) lPcp- wyliczane bedzie wedlug wzoru: lPcp = (cpN/cpB) x 37,22 b) lPcm- wyliczane bedzie wedlug wzoru: lPcm= (cmN/cmB) x48,46 c) lPcd- wyliczane bedzie wedlug wzoru: lPcd = (cdN/cdB) x 2,32 gdzie poszczególne litery oznaczaja: IPc – liczba punktów w kryterium „laczna cena ryczaltowa oferty”, lPcp – liczba punktów w podkryterium – cena ryczaltowa za wykonanie robót budowlanych i pozostalych swiadczen (dostawe instalacji wraz z montazem, uruchomieniem, szkoleniem) dotyczaca paneli fotowoltaicznych cpN – cena ryczaltowa brutto za wykonanie robót budowlanych i pozostalych swiadczen (dostawe instalacji wraz z montazem, uruchomieniem, szkoleniem) dotyczaca paneli fotowoltaicznych -najnizsza z posród rozpatrywanych ofert cpB –cena ryczaltowa brutto za wykonanie robót budowlanych i pozostalych swiadczen (dostawe instalacji wraz z montazem, uruchomieniem, szkoleniem) dotyczaca paneli fotowoltaicznych – oferty badanej lPcm – liczba punktów w podkryterium – cena ryczaltowa za wykonanie robót budowlanych i pozostalych swiadczen (dostawe instalacji wraz z montazem, uruchomieniem, szkoleniem) dotyczaca magazynu energii cmN – cena ryczaltowa brutto za wykonanie robót budowlanych i pozostalych swiadczen (dostawe instalacji wraz z montazem, uruchomieniem, szkoleniem) dotyczaca magazynu energii -najnizsza z posród rozpatrywanych ofert cmB –cena ryczaltowa brutto za wykonanie robót budowlanych i pozostalych swiadczen (dostawe instalacji wraz z montazem, uruchomieniem, szkoleniem) dotyczaca magazynu energii – oferty badanej lPcd – liczba punktów w podkryterium – cena ryczaltowa za wykonanie dokumentacji projektowej cdN – cena ryczaltowa brutto za wykonanie dokumentacji projektowej -najnizsza z posród rozpatrywanych ofert cdB –cena ryczaltowa brutto za wykonanie dokumentacji projektowej – oferty badanej Uwaga1: Jezeli zlozono oferte, której wybór prowadzilby do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i uslug, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i uslug, który mialby obowiazek rozliczyc zgodnie z tymi przepisami Uwaga2: przy obliczaniu punktów, Zamawiajacy zastosuje zaokraglenie do dwóch miejsc po przecinku wedlug zasady, ze trzecia cyfra po przecinku od 5 w góre powoduje zaokraglenie drugiej cyfry po przecinku w góre o
1. Jesli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niz 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie. Uwaga3:Przy przyznawaniu punktów zamawiajacy bedzie stosowal zapis , o którym mowa w rozdziale XXXII ust. 3 SWZ. Uwaga4 : Cena ryczaltowa brutto za wykonanie dokumentacji projektowej nie moze przekroczyc 3% lacznej ceny ryczaltowej oferty. W przypadku, gdy Wykonawca wskaze w formularzu oferty cene ryczaltowa brutto za wykonanie dokumentacji projektowej wyzsza niz 3% lacznej ceny ryczaltowej oferty , Zamawiajacy odrzuci oferte na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp.
Critère:
Type: Coût
Description: Okres gwarancji (IPog)- 5 pkt. Kryterium okres gwarancji (IPog) na wykonane roboty budowlano – montazowe jak i dostarczone i zamontowane urzadzenia (max 5 pkt) minimalne wymagania dotyczace okresu gwarancji (IPog) na wykonane roboty budowlano – montazowe jak i dostarczone i zamontowane urzadzenia wynosi 5 lat liczony od dnia podpisania przez Zamawiajacego bezusterkowego protokolu odbioru koncowego przedmiotu zamówienia (o którym mowa w § 16 PPU) i nie podlegaja one ocenie punktowej (formalny wymóg minimalny) – za wydluzenie okresu gwarancji przez Wykonawce w stosunku do okresu gwarancji (wymogu minimalnego) nie wiecej jednak niz 8 lat beda przyznane punkty wedlug ponizszych zasad: 1) 5 lat gwarancji na wykonane roboty budowlano – montazowe jak i dostarczone i zamontowane urzadzenia – 0 pkt, 2) 6 lat gwarancji na wykonane roboty budowlano – montazowe jak i dostarczone i zamontowane urzadzenia – 1 pkt, 3) 7 lat gwarancji na wykonane roboty budowlano – montazowe jak i dostarczone i zamontowane urzadzenia – 3 pkt, 4) 8 lat gwarancji na wykonane roboty budowlano – montazowe jak i dostarczone i zamontowane urzadzenia – 5 pkt. W celu przyznania punktów w przedmiotowym kryterium Wykonawca zobowiazany jest do wpisania tego okresu w czesci C pkt 2) zalacznika nr 1do SWZ –Formularza oferty. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje krótszy okres gwarancji na wykonane roboty budowlano – montazowe jak i dostarczone i zamontowane urzadzenia od okresu minimalnego (tj. okres krótszy niz 5 lat) jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z trescia SWZ. Wykonawca, który zaproponuje maksymalny okres gwarancji na wykonane roboty budowlano – montazowe jak i dostarczone i zamontowane urzadzenia 8 lat lub okres dluzszy niz maksymalny (tj. okres dluzszy niz 8 lat) otrzyma maksymalna liczbe punktów tj. 5 pkt. W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze w Formularzu oferty okresu udzielonej gwarancji na wykonane roboty budowlano – montazowe jak i dostarczone i zamontowane urzadzenia – Zamawiajacy przyzna w tym kryterium 0 pkt - przyjmujac minimalny okres gwarancji na wykonane roboty budowlano – montazowe jak i dostarczone i zamontowane urzadzenia tj. 5 lat
Critère:
Type: Coût
Description: Czas usuniecia awarii (IPcua) - 2 pkt. Czas usuniecia awarii oznacza czas, w którym Wykonawca bedzie zobowiazany do usuniecia wad, awarii i usterek zestawu (dostarczonych i wbudowanych materialów, urzadzen, podzespolów i prac montazowych i instalacyjnych) od dnia zgloszenia o ich wystapieniu w okresie obowiazywania zadeklarowanej przez Wykonawce gwarancji. Maksymalny (wymagany) czas usuniecia awarii wynosi 5 dni roboczych od dnia zgloszenia o ich wystapieniu. Zamawiajacy przyzna punkty w tym kryterium zgodnie z ponizsza zasada: 1) Czas usuniecia awarii do 5 dni roboczych - 0 pkt, 2) Czas usuniecia awarii do 4 dni roboczych - 1 pkt, 3) Czas usuniecia awarii do 3 dni roboczych - 2 pkt. W celu przyznania punktów w przedmiotowym kryterium Wykonawca zobowiazany jest do postawienia znaku „x” w tabeli znajdujacej sie pod ust. 3) w czesci C zalacznika nr 1do SWZ –Formularz oferty, Zaoferowanie czasu usuniecia awarii krótszego niz 3 dni robocze nie bedzie dodatkowo punktowane. W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma 2 punkty. W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje czas usuniecia awarii dluzszy niz 5 dni roboczych - oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaze w Formularzu oferty czasu usuniecia awarii – Zamawiajacy przyzna w tym kryterium 0 pkt - przyjmujac maksymalny (wymagany) czas – 5 dni roboczych.
Critère:
Type: Coût
Description: Termin wykonania zamówienia (IPtwz) – maksymalnie 5 pkt. Termin wykonania zamówienia oznacza termin, w którym Wykonawca bedzie zobowiazany do wykonania wszystkich obowiazków wynikajacych z zawartej- w wyniku rozstrzygniecia niniejszego postepowania- umowy z Zamawiajacym, liczony od dnia zawarcia umowy. Punkty za to kryterium przyznane beda wedlug ponizszych zasad: a) termin wykonania zamówienia do 9 miesiecy, liczac od dnia zawarcia umowy – wymóg formalny– 0 pkt, b) termin wykonania zamówienia do 8 miesiecy, liczac od dnia zawarcia umowy –1 pkt, z zastrzezeniem, ze : - przygotowanie i przedstawienie dokumentacji projektowej instalacji nastapi nie pózniej niz do 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy; - realizacja dostawy i montazu zostanie okreslona w szczególowym harmonogramie rzeczowo – finansowym zlozonym przez Wykonawce; c) termin wykonania zamówienia do 7 miesiecy, liczac od dnia zawarcia umowy –3 pkt, z zastrzezeniem, ze : - przygotowanie i przedstawienie dokumentacji projektowej instalacji nastapi nie pózniej niz do 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy; - realizacja dostawy i montazu zostanie okreslona w szczególowym harmonogramie rzeczowo – finansowym zlozonym przez Wykonawce; d) termin wykonania zamówienia do 6 miesiecy, liczac od dnia zawarcia umowy – 5 pkt, - przygotowanie i przedstawienie dokumentacji projektowej instalacji nastapi nie pózniej niz do 5 miesiecy od dnia zawarcia umowy; - realizacja dostawy i montazu zostanie okreslona w szczególowym harmonogramie rzeczowo – finansowym zlozonym przez Wykonawce; Uwagi do kryterium termin wykonania zamówienia: - w celu przyznania punktów w przedmiotowym kryterium Wykonawca zobowiazany jest do wpisania tego okresu w czesci C pkt 4) zalacznika nr 1do SWZ –Formularza oferty - jezeli Wykonawca nie wypelni powyzszego punktu Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie do 9 miesiecy, i przyzna Wykonawcy w tym kryterium zero punktów, - jezeli Wykonawca w czesci C pkt 4) zalacznika nr 1do SWZ – druk oferty- wpisze termin wykonania zamówienia krótszy niz 6 miesiecy Zamawiajacy przyzna w tym kryterium Wykonawcy maksymalnie 5 punktów, a Wykonawca zobowiazany bedzie do wykonania przedmiotu zamówienia we wskazanym terminie, - jezeli Wykonawca zaoferuje termin wykonania zamówienia dluzy niz 9 miesiecy wówczas oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. W ramach wszystkich wskazanych i opisanych kryteriów, Wykonawca otrzyma laczna (koncowa) ilosc punktów wyliczona w nastepujacy sposób:KIP = IPc +IPog +IPcua + IPtwz; gdzie poszczególne symbole oznaczaja: KIP – koncowa ilosc punktów, IPc – ilosc punktów uzyskanych w kryterium: laczna cena ryczaltowa oferty, IPog - ilosc punktów uzyskanych w kryterium: okres gwarancji , IPcua - ilosc punktów uzyskanych w kryterium: czas usuniecia awarii, IPtwz - ilosc punktów uzyskanych w kryterium: termin wykonania zamówienia
5.1.11.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: polonais
Langues dans lesquelles les documents de marché (ou des parties de ceux-ci) sont officieusement disponibles: polonais
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de soumission:
Soumission par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: polonais
Catalogue électronique: Autorisée
Variantes: Non autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres: Non autorisée
Description de la garantie financière: 1. Oferta musi byc zabezpieczona wadium w wysokosci: 100 000,00 PLN (slownie: sto tysiecy zl 00/100).
2. Wadium nalezy wniesc przed uplywem terminu skladania ofert i utrzymywac nieprzerwanie do dnia uplywu terminu zwiazania oferta t.j. do dnia 03 lutego 2027 roku, z wyjatkiem przypadków, o których mowa w niniejszym rozdziale SWZ.
3. Formy wnoszenia wadium: wadium moze byc wniesione wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku nastepujacych formach: 1) pieniadzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (t.j. Dz.U. z 2025r. poz. 98).
4. Termin wnoszenia wadium uplywa w terminie skladania ofert.
5. Wadium wnoszone w pieniadzu nalezy wplacac przelewem na nastepujacy rachunek bankowy: PL 46 1050 1142 1000 0022 6439 4442, Kod Swift przy przelewach miedzynarodowych: INGBPLPW. Uwaga: Wadium w tej formie uwaza sie za wniesione w sposób prawidlowy, gdy srodki pieniezne wplyna na konto Zamawiajacego przed uplywem terminu skladnia ofert.
6. Wadium wnoszone w postaci niepienieznej nalezy zlozyc wraz z oferta poprzez Platforme - w wydzielonym, odrebnym pliku. Nalezy przekazac oryginal gwarancji lub poreczenia w postaci elektronicznej. Uwaga: W przypadku zabezpieczenia oferty wadium w formie innej niz w pieniadzu, konieczne jest wskazanie w tym dokumencie okolicznosci okreslonych w art. 98 ust. 6 ustawy, jako przeslanek powodujacych utrate wadium. Z tresci dokumentu powinno wynikac bezwarunkowe, nieodwolalne na pierwsze pisemne zadanie zgloszone przez Zamawiajacego w terminie zwiazania z oferta zobowiazanie Gwaranta do wyplaty Zamawiajacemu pelnej kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w art. 98 ust. 6 ustawy. Dokument ten nie moze zawierac postanowien o jego wygasnieciu bez pisemnego oswiadczenia Zamawiajacego o zwolnieniu wadium przed dokonaniem jego zwrotu przez Zamawiajacego regulowanymi przepisami art.98 ust. 2 ustawy. Zwrot wadium wniesionego w innej formie niz w pieniadzu polegac bedzie na zlozeniu gwarantowi lub poreczycielowi oswiadczenia o zwolnieniu wadium. Jezeli wadium w formie innej niz w pieniadzu (gwarancja/poreczenie) ma zabezpieczac oferte wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia, udzielenie gwarancji lub poreczenia powinno nastapic w imieniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia. Niezbedne jest wskazanie w tresci gwarancji lub poreczenia wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegaja sie o udzielenie zamówienia i wskazanie, który z wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia jest podmiotem wnoszacym wadium.
7. Jezeli Wykonawca nie wniesie wadium, lub wniesie w sposób nieprawidlowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do uplywu terminu zwiazania oferta lub zlozy wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy, jego oferta zostanie odrzucona.
8. Zamawiajacy zwraca wadium niezwlocznie, nie pózniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia wystapienia jednej z okolicznosci wskazanych w art. 98 ust. 1 pkt 1-3 ustawy.
9. Zamawiajacy, niezwlocznie, nie pózniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia zlozenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy: 1) który wycofal oferte przed uplywem terminu skladania ofert; 2) którego oferta zostala odrzucona; 3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjatkiem Wykonawcy, którego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza; 4) po uniewaznieniu postepowania, w przypadku gdy nie zostalo rozstrzygniete odwolanie na czynnosc uniewaznienia albo nie uplynal termin do jego wniesienia. Uwaga: Zlozenie wniosku o zwrot wadium, powoduje rozwiazanie stosunku prawnego z Wykonawca wraz z utrata przez niego prawa do korzystania ze srodków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie oraz sekcji
5. 1.16 ogloszenia. 10. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie innej niz w pieniadzu, wystepuje odpowiednio do gwaranta lub poreczyciela z zadaniem zaplaty wadium, jezeli: 10.1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie zlozyl podmiotowych srodków dowodowych lub przedmiotowych srodków dowodowych potwierdzajacych okolicznosci, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oswiadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oswiadczen lub nie wyrazil zgody na poprawienie omylki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowalo brak mozliwosci wybrania oferty zlozonej przez Wykonawce jako najkorzystniejszej. 10.2. Wykonawca, którego oferta zostala wybrana: 1) odmówil podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie; 2) nie wniósl wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy; 10.3. Zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego stanie sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, którego oferta zostala wybrana. 11. Jezeli Wykonawca jest podmiotem niepodlegajacym rezimowi prawa polskiego i wlasciwosci sadów polskich, w tresci gwarancji musi figurowac zapis o poddaniu sporów wynikajacych z wadium prawu polskiemu i polskiemu sadownictwu. 12. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uplywem terminu zwiazania oferta, o którym mowa w ust. 2 niniejszej sekcji, Zamawiajacy przed uplywem terminu zwiazania oferta zwróci sie jednokrotnie do Wykonawców o wyrazenie zgody na przedluzenie tego terminu o wskazany okres nie dluzszy niz 60 dni. 13. Przedluzenie terminu zwiazania oferta , o którym mowa w ust.2 niniejszej sekcji wymagac bedzie zlozenia przez Wykonawce pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przedluzenie terminu zwiazania z oferta. Przedluzenie terminu zwiazania oferta nastepuje wraz z przedluzeniem okresu waznosci wadium albo jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedluzony okres zwiazania oferta.
Date limite de réception des offres: 06/11/2026 11:00:00 (UTC+01:00) Heure de l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale
Durée de validité des offres: 90 Jours
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 06/11/2026 11:30:00 (UTC+01:00) Heure de l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale
Informations complémentaires: 1. Zamawiajacy nie przewiduje publicznego otwarcia ofert, natomiast Zamawiajacy niezwlocznie po otwarciu ofert udostepni na platformie informacje z otwarcia, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.
2. Zamawiajacy, najpózniej przed otwarciem ofert, udostepni na platformie informacje o kwocie, jaka zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia.
3. W przypadku awarii tego systemu teleinformatycznego (platformy), która powoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreslonym w ogloszeniu, otwarcie ofert nastapi niezwlocznie po usunieciu awarii.
4. Zamawiajacy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na platformie.
Conditions du marché:
Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Conditions relatives à l’exécution du contrat: 1. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostaly w projektowanych postanowieniach umowy (PPU) stanowiacych zalacznik nr 3 do SWZ.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwosc zmian postanowien zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy) w stosunku do tresci oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w zalaczniku nr 3 do SWZ.
3. Zmiana umowy moze takze nastapic w przypadkach, o których mowa w : 1) art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy, 2) art. 439 ustawy, w przypadku okolicznosci, o których mowa w § 17a zalacznika nr 3 do SWZ -PPU.
4. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiazany jest do wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% lacznej ceny ryczaltowej brutto przedstawionej w ofercie.
Facturation électronique: Requise
La commande en ligne sera utilisée: oui
Le paiement électronique sera utilisé: oui
Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué: Czesc I. Jezeli jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta zlozona przez Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy Wykonawcy ci beda zobowiazani do przedstawienia kopii umowy regulujacej ich wspólprace. czesc II. Wykonawcy wspólnie ubiegajacy sie o udzielenia zamówienia (tzw. konsorcjum oraz spólki cywilne) musza spelnic nastepujace warunki: 1) moga ustanowic pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego- w tym przypadku do oferty nalezy dolaczyc odpowiednie pelnomocnictwo; tresc pelnomocnictwa powinna dokladnie okreslac zakres umocowania; umocowanie takie moze wynikac albo z dokumentu pod taka sama nazwa albo z dolaczonej do oferty umowy konsorcjum lub umowy spólki cywilnej, lub JEDZ-a (uwaga znajdujaca sie w rozdziale XVI ust.
3. 2 SWZ), 2) w odniesieniu do wymagan postawionych przez Zamawiajacego w sekcji
2. 1.4 czesc III niniejszego ogloszenia, kazdy z Wykonawców oddzielnie musi wykazac, brak podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie niniejszego zamówienia w okolicznosciach, o których mowa w rozdziale sekcji
2. 1.6 oraz sekcji2.1.4 czesc III niniejszego ogloszenia , tj. kazdy z wykonawców musi zlozyc: a) wraz z oferta JEDZ (zapis sekcji
2. 1 - "Glówne aspekty procedury" czesc VII ust. 1 pkt 2 ),oraz oswiadczenie , o którym mowa w rozdziale XVI ust.
3. 6 SWZ, b) na wezwanie Zamawiajacego przedstawic dokumenty, o których mowa w sekcji
2. 1.6 i sekcji
2. 1.4 czesc III ust. 3 niniejszego ogloszenia, 3) w odniesieniu do warunków dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia wykonawcy wspólnie ubiegajacy sie o udzielenie zamówienia moga polegac na zdolnosciach tych z wykonawców, którzy wykonaja roboty budowlane lub uslugi, do realizacji których te zdolnosci sa wymagane. 4) w przypadku, o którym mowa w pkt 3) wykonawcy wspólnie ubiegajacy sie o udzielenie zamówienia, dolaczaja odpowiednio do oferty oswiadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub uslugi wykonaja poszczególni wykonawcy, 5) oswiadczenia o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, sklada kazdy z wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia, 6) pozostale dokumenty, Wykonawcy skladajacy oferte wspólna moga zlozyc lacznie, 7) oferta musi byc podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiazywala wszystkich Wykonawców wystepujacych wspólnie (przez kazdego z wykonawców albo pelnomocnika- w tym przypadku nalezy dolaczyc do oferty stosowne pelnomocnictwo), 8) Wykonawca wchodzacy w sklad wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia moze byc czlonkiem tylko jednej grupy wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia, w przypadku, gdy dany Wykonawca bedzie czlonkiem np. w dwóch grupach wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia, wówczas Zamawiajacy odrzuci obydwie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy, w zwiazku z art. 218 ust 1 ustawy. 9) w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niz w pieniadzu (gwarancja/poreczenie), udzielenie gwarancji lub poreczenia powinno nastapic w imieniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia; niezbedne jest wskazanie w tresci gwarancji lub poreczenia wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegaja sie o udzielenie zamówienia i wskazanie, który z wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia jest podmiotem wnoszacym wadium.
Arrangement financier: 1. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastapi faktura czesciowa oraz faktura koncowa.
2. Faktura czesciowa oraz faktura koncowa beda wystawiane wg nastepujacych zasad: 1) faktura czesciowa na kwote wskazana w § 9 ust. 1 pkt 1) PPU za wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wszelkich decyzji, zgód i pozwolen niezbednych do rozpoczecia realizacji robót wystawiona zostanie po odbiorze, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 1) PPU; 2) faktura koncowa na kwote pozostala z wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 9 ust. 1 pkt 2) i pkt) 3 . Faktura koncowa zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru koncowego zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 3) PPU.
3. Zaplata za przedmiot umowy dokonywana bedzie w terminie do 30 dni, liczac od momentu dostarczenia faktury (uznania jej za otrzymana przez Zamawiajacego), zgodnie z §10 ust. 17 PPU.
4. Pozostale zasady okreslono w PPU stanowiacym zalacznik nr 3 do SWZ.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Krakowa Izba Odwolawcza
Description des délais d'introduction des procédures de recours: 1. Srodki ochrony prawnej przewidziane sa w dziale IX ustawy.
2. Srodkami ochrony prawnej sa odwolanie i skarga do sadu.
3. Srodki ochrony prawnej przysluguja Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
4. Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo ze Zamawiajacy byl do tego obowiazany.
5. Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej. Odwolujacy przekazuje Zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu. Domniemywa sie, ze Zamawiajacy mógl zapoznac sie z trescia odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie odpowiednio odwolania albo jego kopii nastapilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej.
6. Terminy wnoszenia odwolan: 1) Odwolanie wnosi sie w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w lit. a). 2) Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, 3) Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 1 i 2 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia, 4) Jezeli Zamawiajacy nie opublikowal ogloszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiazku nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwolanie wnosi sie nie pózniej niz w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia zawierajacego uzasadnienie udzielenia zamówienia, b) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie opublikowal w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia.
7. Odwolanie powinno zawierac informacje, o których mowa w art. 516 ustawy.
8. Do odwolania dolacza sie: 1) dowód uiszczenia wpisu od odwolania w wymaganej wysokosci; 2) dowód przekazania odpowiednio odwolania albo jego kopii Zamawiajacemu; 3) dokument potwierdzajacy umocowanie do reprezentowania odwolujacego, 4) dowody, o których mowa w art. 516 ust. 1 pkt 10) ustawy.
9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postepowania odwolawczego przysluguje skarga do sadu. Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie - sadu zamówien publicznych. 10. Zamawiajacy informuje, iz szczególowe uregulowanie srodków ochrony prawnej zawarte jest w dziale IX ustawy. 11. Srodki ochrony prawnej okreslone w ustawie w dziale IX , nie przysluguja wykonawcy, ani innemu podmiotowi, o którym mowa w art. 505 ust. 1 ustawy, pochodzacym z panstw trzecich niebedacych stronami umów miedzynarodowych. 12. Zródlo, gdzie mozna uzyskac informacje na temat skladania odwolan : Urzad Zamówien Publicznych Departament Odwolan , ul. Postepu 17a , 02-676 Warszawa, POLSKA, e-mail: odwolania@uzp.gov.pl ,tel. +48 224587801, faks +48 224587800 Strona internetowa: https://www.gov.pl/web/uzp/. 13. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postepowania odwolawczego przysluguje skarga do sadu. 14. W postepowaniu toczacym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy Dzialu IX rozdzialu 3 ustawy nie stanowia inaczej.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SP. Z O. O.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krakowa Izba Odwolawcza
Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SP. Z O. O.
Organisation qui traite les offres: PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SP. Z O. O.
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SP. Z O. O.
Numéro d’enregistrement: 644-25-21-816
Adresse postale: UL. LENARTOWICZA 73
Ville: SOSNOWIEC
Code postal: 41-219
Subdivision pays (NUTS): Sosnowiecki (PL22B)
Pays: Pologne
Point de contact: dzial zamówien publicznych
Téléphone: +48322635016
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures
Organisation qui traite les offres
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krakowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Département: Departament Odwolan
Adresse postale: ul. Postepu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: sekretariat biura odwolan
Téléphone: +48224587801
Télécopieur: +48224587800
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0000
Nom officiel: Publications Office of the European Union
Numéro d’enregistrement: PUBL
Ville: Luxembourg
Code postal: 2417
Subdivision pays (NUTS): Luxembourg (LU000)
Pays: Luxembourg
Téléphone: +352 29291
Rôles de cette organisation:
TED eSender
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 5a78a350-d694-4792-a023-115b9c34ef36 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 17
Date d’envoi de l’avis: 30/09/2026 13:06:45 (UTC+00:00) Heure de l'Europe occidentale, GMT
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
Numéro de publication de l’avis: 680988-2026
Numéro de publication au JO S: 191/2026
Date de publication: 02/10/2026
|
|
