1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Infraestruturas de Portugal S.A.
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: 10007240 - Empreitada "Modernização da ligação ferroviária entre Sines e a Linha do Sul 2ª Fase. Troço Ermidas Sado - Grândola Norte"
Description: Modernização da ligação ferroviária entre Sines e a Linha do Sul 2ª Fase. Troço Ermidas Sado - Grândola Norte.
Identifiant de la procédure: d7293ea4-ec5e-4a9a-97a4-fbc28f9a6494
Identifiant interne: 10007240
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45234100 Ouvrages ferroviaires
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Área Metropolitana de Lisboa (PT170)
Pays: Portugal
Informations complémentaires: Setúbal
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/25/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: 10007240 - Empreitada "Modernização da ligação ferroviária entre Sines e a Linha do Sul 2ª Fase. Troço Ermidas Sado - Grândola Norte"
Description: Modernização da ligação ferroviária entre Sines e a Linha do Sul 2ª Fase. Troço Ermidas Sado - Grândola Norte
Identifiant interne: 10007240
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45234100 Ouvrages ferroviaires
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Área Metropolitana de Lisboa (PT170)
Pays: Portugal
Informations complémentaires: Setúbal
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 420 Jour
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Infraestruturas de Portugal S.A.
Organisation qui signe le marché: Infraestruturas de Portugal S.A. TECNOVIA – SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A. SOMAFEL – ENGENHARIA E OBRAS FERROVIÁRIAS, S.A.
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 5 989 000,00 EUR
7. Modification
Identifiant de la section: 319636-2022
Raison de la modification: Modifications fondées sur des clauses de réexamen ou options.
Description: 3ª ADENDA N.º 12000490 AO CONTRATO N.º 10007240/DEM/2022
7.1.
Modification
Identifiant de la section: CON-0001
Description des modifications: A presente Adenda tem por objeto alterar a fórmula da revisão de preços tendo por base a entrada em vigor do Decreto-Lei nº 36/2022 de 20 de maio, que estabelece um regime excecional e temporário no âmbito do aumento dos preços, fixando-se dessa forma e nos termos da alínea a) do n° 3, do art.° 3° do referido Decreto-Lei n° 36/2022 de 20 de maio.
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Infraestruturas de Portugal S.A.
Numéro d’enregistrement: 503933813
Adresse postale: Praça da Portagem, Almada
Ville: Almada
Code postal: 2809-013
Subdivision pays (NUTS): Área Metropolitana de Lisboa (PT170)
Pays: Portugal
Téléphone: +351 212879300
Télécopieur: +351 211021839
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui signe le marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: TECNOVIA – SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A.
Numéro d’enregistrement: 500 280 908
Adresse postale: Rua António Variações, n.º 5
Ville: Porto Salvo
Code postal: 2740-315
Subdivision pays (NUTS): Área Metropolitana de Lisboa (PT170)
Pays: Portugal
Téléphone: +351 21 422 54 00
Rôles de cette organisation:
Organisation qui signe le marché
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: SOMAFEL – ENGENHARIA E OBRAS FERROVIÁRIAS, S.A.
Numéro d’enregistrement: 500 272 557
Adresse postale: Edifício 2, Lagoas Park
Ville: Porto Salvo
Code postal: 2740-265
Subdivision pays (NUTS): Área Metropolitana de Lisboa (PT170)
Pays: Portugal
Téléphone: +351 217990330
Rôles de cette organisation:
Organisation qui signe le marché
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa
Numéro d’enregistrement: 600083152
Adresse postale: Av D. João II, Bloco G, piso 6-8, nº
1. 08.01
Ville: Lisboa
Code postal: 1990-097
Subdivision pays (NUTS): Área Metropolitana de Lisboa (PT170)
Pays: Portugal
Téléphone: +351 218367100
Télécopieur: +351 211545188
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: f7f3b6ca-07fd-4887-9f84-36d00cbe3af7 - 01
Type de formulaire: Modification du marché
Type d’avis: Avis de modification de marché
Date d’envoi de l’avis: 19/03/2024 18:03:25 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: portugais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 170298-2024
Numéro de publication au JO S: 58/2024
Date de publication: 21/03/2024
