Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/12/2025
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de modification de marché		 Portugal
appel-offre

Portugal - Ouvrages ferroviaires - 10012867 - LINHA DE ÉVORAàDO LESTE - TROEO ÉVORA/L. DO LESTEàTROEO ELVAS/FRONTEIRA - CONCEEEO/CONSTRUEEO DE TELEMÁTICA FERROVIÁRIA (VÁRIOS LOTES)

2025/S 2025-855380  (Voir l'avis original TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
247/2025
855380-2025 - Modification du marché
Portugal – Ouvrages ferroviaires – 10012867 - LINHA DE ÉVORAàDO LESTE - TROÇO ÉVORA/L. DO LESTEàTROÇO ELVAS/FRONTEIRA - CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO DE TELEMÁTICA FERROVIÁRIA (VÁRIOS LOTES)
OJ S 247/2025 23/12/2025
Avis de modification de marché
Marché de travaux

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Infraestruturas de Portugal S.A.

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: 10012867 - LINHA DE ÉVORAàDO LESTE - TROÇO ÉVORA/L. DO LESTEàTROÇO ELVAS/FRONTEIRA - CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO DE TELEMÁTICA FERROVIÁRIA (VÁRIOS LOTES)
Description: Execução da empreitada relativa ao Troço ET2 (excl) – Elvas/Fronteira da Linha de Évora e do Leste, troço Évora Linha do Leste e troço Elvas-Fronteira, em regime de conceção e construção de telemática ferroviária
Identifiant de la procédure: 96f449da-9c59-4a54-a14a-ef687b8da713
Identifiant interne: 10012867
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45234100 Ouvrages ferroviaires
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/25/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: LINHA DE ÉVORAàDO LESTE - TROÇO ÉVORA/L. DO LESTEàTROÇO ELVAS/FRONTEIRA - CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO DE TELEMÁTICA FERROVIÁRIA (VÁRIOS LOTES)” – LOTE 1 TROÇO ÉVORA - ET2
Description: Execução da empreitada relativa ao Troço ET2 (excl) – Elvas/Fronteira da Linha de Évora e do Leste, troço Évora Linha do Leste e troço Elvas-Fronteira, em regime de conceção e construção de telemática ferroviária
Identifiant interne: 10012867 - lote 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45234100 Ouvrages ferroviaires
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Alto Alentejo (PT1C3)
Pays: Portugal
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Alentejo Central (PT1C4)
Pays: Portugal
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 781 Jours
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administrativo de C'rculo de Lisboa
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Infraestruturas de Portugal S.A.

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 2 525 207,61 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom de la partie appelante: Consórcio GTSPT – SISINT – CONECTICABO
Chef de file du soumissionnaire: HITACHI RAIL GTS PORTUGAL, S.A. (anteriormente designada GTSPT – GROUND TRANSPORTATION SYSTEMS PORTUGAL, S.A.)
Nom officiel: SISINT - SUPERVISÃO, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃOàGESTÃO DE REDES DE ENERGIA, LDA, CONECTICABO – INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES, LDA
Offre:
Identifiant de l’offre: Proposta vencedora lote 1
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 2 525 207,61 EUR
Sous-traitance: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 10012867/DAT/2023 - lote 1
Titre: 10012867 - LINHA DE ÉVORAàDO LESTE - TROÇO ÉVORA/L. DO LESTEàTROÇO ELVAS/FRONTEIRA - CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO DE TELEMÁTICA FERROVIÁRIA (VÁRIOS LOTES)” - LOTE 1 TROÇO ÉVORA ET2
Date de conclusion du marché: 22/08/2023

   7.  Modification
7.1.
Modification
Identifiant de l'avis d'attribution de contrat précédent: 519000-2023
Identifiant du contrat modifié: CON-0001
Raison de la modification: Modifications fondées sur des clauses de réexamen ou options.
Description: 2.ª ADENDA N.º 12001125 AO CONTRATO N.º 10012867/DAT/2023
7.1.1.
Modification
Description des modifications: A presente Adenda tem por objeto regularizar a prorrogação do prazo do contrato desde 01/12/2025 por um per'odo adicional de 31 (trinta e um) dias, transferindo a sua conclusão para o dia 31/12/2025, sem qualquer custo adicional.

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Infraestruturas de Portugal S.A.
Numéro d’enregistrement: 503933813
Adresse postale: Praça da Portagem, Almada
Ville: Almada
Code postal: 2809-013
Subdivision pays (NUTS): Pen'nsula de Setúbal (PT1B0)
Pays: Portugal
Téléphone: +351 212879000
Télécopieur: +351 211021839
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: SISINT - SUPERVISÃO, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃOàGESTÃO DE REDES DE ENERGIA, LDA
Numéro d’enregistrement: 506 596 966
Adresse postale: Rua Murraceses 550
Ville: Vila Nova de Gaia
Code postal: 4416-901
Subdivision pays (NUTS): Área Metropolitana do Porto (PT11A)
Pays: Portugal
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0001
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: CONECTICABO – INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES, LDA
Numéro d’enregistrement: 505 265 869
Adresse postale: Rua Fonte dos Anjos, nº 4
Ville: Braga
Code postal: 4700-565
Subdivision pays (NUTS): Cávado (PT112)
Pays: Portugal
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0001
8.1.
ORG-0007
Nom officiel: HITACHI RAIL GTS PORTUGAL, S.A. (anteriormente designada GTSPT – GROUND TRANSPORTATION SYSTEMS PORTUGAL, S.A.)
Numéro d’enregistrement: 507 775 597
Adresse postale: Rua Calvet Magalhães, nº 245
Ville: Paço de Arcos
Code postal: 2770-153
Subdivision pays (NUTS): Grande Lisboa (PT1A0)
Pays: Portugal
Adresse électronique: comercial.pt@urbanandmainlines.com
Adresse internet: https://www.hitachirail.com/
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Chef de file du soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0001
8.1.
ORG-0008
Nom officiel: Tribunal Administrativo de C'rculo de Lisboa
Numéro d’enregistrement: 600083152
Adresse postale: Av D. João II, Bloco G, piso 6-8, nº
   1. 08.01
Ville: Lisboa
Code postal: 1990-097
Subdivision pays (NUTS): Grande Lisboa (PT1A0)
Pays: Portugal
Adresse électronique: lisboa.tacl@tribunais.org.pt
Téléphone: +351 218367100
Télécopieur: +351 211545188
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0000
Nom officiel: Publications Office of the European Union
Numéro d’enregistrement: PUBL
Ville: Luxembourg
Code postal: 2417
Subdivision pays (NUTS): Luxembourg (LU000)
Pays: Luxembourg
Adresse électronique: ted@publications.europa.eu
Téléphone: +352 29291
Adresse internet: https://op.europa.eu
Rôles de cette organisation:
TED eSender
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: e1acf6cf-f77b-4e6e-a657-5f2458d2b7f9 - 01
Type de formulaire: Modification du marché
Type d’avis: Avis de modification de marché
Sous-type d’avis: 39
Date d’envoi de l’avis: 19/12/2025 17:23:22 (UTC+00:00) Heure de l'Europe occidentale, GMT
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: portugais
Numéro de publication de l’avis: 855380-2025
Numéro de publication au JO S: 247/2025
Date de publication: 23/12/2025

 
 
C L A S S E    C P V
45234100 - Ouvrages ferroviaires