See the notice on TED website
1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Infraestruturas de Portugal, S. A.
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: 5010039380: empreitada geral para a modernização da ligação ferroviária entre Sines e a Linha do Sul
Description: Empreitada geral para a modernização da ligação ferroviária entre Sines e a Linha do Sul.
Identifiant de la procédure: 8cc51fb8-6a2d-413e-98eb-67c8ccd9811c
Identifiant interne: 5010039380
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45234100 Ouvrages ferroviaires
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Pen'nsula de Setúbal (PT1B0)
Pays: Portugal
Informations complémentaires: Ligação ferroviária entre Sines e a Linha do Sul.
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: 5010039380: empreitada geral para a modernização da ligação ferroviária entre Sines e a Linha do Sul
Description: Modernização da ligação ferroviária entre Sines e a Linha do Sul.
Identifiant interne: 5010039380
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45234100 Ouvrages ferroviaires
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Pen'nsula de Setúbal (PT1B0)
Pays: Portugal
Informations complémentaires: Ligação ferroviária entre Sines e a Linha do Sul.
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 1 507 Jours
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administrativo de C'rculo de Lisboa
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Infraestruturas de Portugal, S. A.
Organisation qui exécute le paiement: Infraestruturas de Portugal, S. A.
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 35 304 897,81 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom de la partie appelante: Consórcio Sacyr Neopul / Sacyr Somague
Chef de file du soumissionnaire: Sacyr Neopul, S. A.
Nom officiel: Sacyr Somague, S. A.
Offre:
Identifiant de l’offre: Proposta: Consórcio Sacyr Neopul / Sacyr Somague
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur de l'offre: 35 304 897,81 EUR
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 5010039380/DEM/2021
Titre: 5010039380: empreitada geral para a modernização da ligação ferroviária entre Sines e a Linha do Sul
Date de conclusion du marché: 15/06/2021
Information sur les fonds de l'Union européenne:
Identifiant des fonds de l’UE: Candidatura CEF, coesão com a designação 2016-PT-TMC-0065-M: ligação ferroviária Sines/Elvas (Espanha): troço Sines-Ermidas-Grândola (obra).
7. Modification
7.1.
Modification
Identifiant de l'avis d'attribution de contrat précédent: 312406-2021
Identifiant du contrat modifié: CON-0001
Raison de la modification: Besoin de travaux, de services ou de fournitures supplémentaires de la part du contractant initial.
Description: 9.ª ADENDA N.º 12001101 AO CONTRATO N.º 5010039380/DEM/2021
7.1.1.
Modification
Description des modifications: A presente Adenda tem por objeto regularizar a prorrogação legal de prazo da empreitada desde 24/07/2025 até 31/10/2025, a que corresponde um per'odo adicional de 100 (cem) dias de calendário, transferindo a sua conclusão para o dia 31/10/2025,
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Infraestruturas de Portugal, S. A.
Numéro d’enregistrement: 503933813
Adresse postale: Praça da Portagem, Almada
Ville: Almada
Code postal: 2809-013
Subdivision pays (NUTS): Pen'nsula de Setúbal (PT1B0)
Pays: Portugal
Téléphone: +351 212879000
Télécopieur: +351 211021839
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui exécute le paiement
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Sacyr Neopul, S. A.
Numéro d’enregistrement: 501378375
Adresse postale: Rua Castilho, 165 - 4º
Ville: Lisboa
Code postal: 1070-050
Subdivision pays (NUTS): Grande Lisboa (PT1A0)
Pays: Portugal
Téléphone: +351 219 104 000
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Chef de file du soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0000
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Sacyr Somague, S. A.
Numéro d’enregistrement: 503156000
Adresse postale: Rua Tomás da Fonseca, Torre G, 9º andar, A, C e D, São Domingos de Benfica
Ville: Lisboa
Code postal: 1600-209
Subdivision pays (NUTS): Grande Lisboa (PT1A0)
Pays: Portugal
Téléphone: +351 219 104 000
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0000
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Tribunal Administrativo de C'rculo de Lisboa
Numéro d’enregistrement: 600083152
Adresse postale: Av D. João II, Bloco G, piso 6-8, nº
1. 08.01
Ville: Lisboa
Code postal: 1990-097
Subdivision pays (NUTS): Grande Lisboa (PT1A0)
Pays: Portugal
Téléphone: +351 218367100
Télécopieur: +351 211545188
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0000
Nom officiel: Publications Office of the European Union
Numéro d’enregistrement: PUBL
Ville: Luxembourg
Code postal: 2417
Subdivision pays (NUTS): Luxembourg (LU000)
Pays: Luxembourg
Téléphone: +352 29291
Rôles de cette organisation:
TED eSender
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 5df70b80-4732-4c3f-90a6-a158eaf1f469 - 01
Type de formulaire: Modification du marché
Type d’avis: Avis de modification de marché
Sous-type d’avis: 38
Date d’envoi de l’avis: 19/12/2025 17:33:48 (UTC+00:00) Heure de l'Europe occidentale, GMT
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: portugais
Numéro de publication de l’avis: 859578-2025
Numéro de publication au JO S: 247/2025
Date de publication: 23/12/2025
