Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2026
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de modification de marché		 Portugal
appel-offre

Portugal - Travaux d'entretien routier - Empreitada CONSERVAEEO CORRETIVA DO PAVIMENTO 2025 NORTE - 7 LOTES

2026/S 2026-184422  (Voir l'avis original TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
53/2026
184422-2026 - Modification du marché
Portugal – Travaux d'entretien routier – Empreitada CONSERVAÇÃO CORRETIVA DO PAVIMENTO 2025 NORTE - 7 LOTES
OJ S 53/2026 17/03/2026
Avis de modification de marché
Travaux

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Infraestruturas de Portugal, S. A.

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Empreitada CONSERVAÇÃO CORRETIVA DO PAVIMENTO 2025 NORTE - 7 LOTES
Description: Empreitada CONSERVAÇÃO CORRETIVA DO PAVIMENTO 2025 NORTE - 7 LOTES
Identifiant de la procédure: 2bc12857-b9a6-42a5-a4de-62f7b2dc1e3f
Identifiant interne: 10020269
2.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45233141 Travaux d'entretien routier
2.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Portugal
N’importe où dans le pays donné
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Empreitada CONSERVAÇÃO CORRETIVA DO PAVIMENTO 2025 NORTE - 7 LOTES / LOTE 1 - ER204
Description: Empreitada CONSERVAÇÃO CORRETIVA DO PAVIMENTO 2025 NORTE - 7 LOTES / LOTE 1 - ER204
Identifiant interne: 10020269 - LOT-0001
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45233141 Travaux d'entretien routier
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Barcelos
Subdivision pays (NUTS): Cávado (PT112)
Pays: Portugal
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 90 Jours
5.1.4.
Reconduction
Nombre maximum de reconductions: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Réduction des incidences sur l’environnement
Description: Definições das soluções gerais que fundamentam a utilização de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados, descrevendo a percentagem m'nima relativamente à quantidade total
Critères marchés publics écologiques: Critères applicables aux marchés publics écologiques nationaux
5.1.8.
Critères d’accessibilité
Des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ne sont pas appliqués parce que le marché n’est pas destiné aux personnes physiques
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administrativo de C'rculo de Lisboa
Description des délais d'introduction des procédures de recours: De acordo com a legislação em vigor
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Empreitada CONSERVAÇÃO CORRETIVA DO PAVIMENTO 2025 NORTE - 7 LOTES / LOTE 2 - ER205
Description: Empreitada CONSERVAÇÃO CORRETIVA DO PAVIMENTO 2025 NORTE - 7 LOTES / LOTE 2 - ER205
Identifiant interne: 10020269 - LOT-0002
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45233141 Travaux d'entretien routier
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Barcelos
Subdivision pays (NUTS): Cávado (PT112)
Pays: Portugal
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 180 Jours
5.1.4.
Reconduction
Nombre maximum de reconductions: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Réduction des incidences sur l’environnement
Description: Definições das soluções gerais que fundamentam a utilização de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados, descrevendo a percentagem m'nima relativamente à quantidade total
Critères marchés publics écologiques: Critères applicables aux marchés publics écologiques nationaux
5.1.8.
Critères d’accessibilité
Des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ne sont pas appliqués parce que le marché n’est pas destiné aux personnes physiques
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administrativo de C'rculo de Lisboa
Description des délais d'introduction des procédures de recours: De acordo com a legislação em vigor
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Empreitada CONSERVAÇÃO CORRETIVA DO PAVIMENTO 2025 NORTE - 7 LOTES / LOTE 3 - ER101-4
Description: Empreitada CONSERVAÇÃO CORRETIVA DO PAVIMENTO 2025 NORTE - 7 LOTES / LOTE 3 - ER101-4
Identifiant interne: 10020269 - LOT-0003
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45233141 Travaux d'entretien routier
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Barcelos
Subdivision pays (NUTS): Cávado (PT112)
Pays: Portugal
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 180 Jours
5.1.4.
Reconduction
Nombre maximum de reconductions: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Réduction des incidences sur l’environnement
Description: Definições das soluções gerais que fundamentam a utilização de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados, descrevendo a percentagem m'nima relativamente à quantidade total
Critères marchés publics écologiques: Critères applicables aux marchés publics écologiques nationaux
5.1.8.
Critères d’accessibilité
Des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ne sont pas appliqués parce que le marché n’est pas destiné aux personnes physiques
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administrativo de C'rculo de Lisboa
Description des délais d'introduction des procédures de recours: De acordo com a legislação em vigor
5.1.
Lot: LOT-0004
Titre: Empreitada CONSERVAÇÃO CORRETIVA DO PAVIMENTO 2025 NORTE - 7 LOTES / LOTE 4 - EN12/EN309
Description: Empreitada CONSERVAÇÃO CORRETIVA DO PAVIMENTO 2025 NORTE - 7 LOTES / LOTE 4 - EN12/EN309
Identifiant interne: 10020269 - LOT-0004
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45233141 Travaux d'entretien routier
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Barcelos
Subdivision pays (NUTS): Cávado (PT112)
Pays: Portugal
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 180 Jours
5.1.4.
Reconduction
Nombre maximum de reconductions: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Réduction des incidences sur l’environnement
Description: Definições das soluções gerais que fundamentam a utilização de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados, descrevendo a percentagem m'nima relativamente à quantidade total
Critères marchés publics écologiques: Critères applicables aux marchés publics écologiques nationaux
5.1.8.
Critères d’accessibilité
Des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ne sont pas appliqués parce que le marché n’est pas destiné aux personnes physiques
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administrativo de C'rculo de Lisboa
Description des délais d'introduction des procédures de recours: De acordo com a legislação em vigor
5.1.
Lot: LOT-0005
Titre: Empreitada CONSERVAÇÃO CORRETIVA DO PAVIMENTO 2025 NORTE - 7 LOTES / LOTE 5 - EN109
Description: Empreitada CONSERVAÇÃO CORRETIVA DO PAVIMENTO 2025 NORTE - 7 LOTES / LOTE 5 - EN109
Identifiant interne: 10020269 - LOT-0005
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45233141 Travaux d'entretien routier
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Barcelos
Subdivision pays (NUTS): Cávado (PT112)
Pays: Portugal
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 90 Jours
5.1.4.
Reconduction
Nombre maximum de reconductions: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Réduction des incidences sur l’environnement
Description: Definições das soluções gerais que fundamentam a utilização de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados, descrevendo a percentagem m'nima relativamente à quantidade total
Critères marchés publics écologiques: Critères applicables aux marchés publics écologiques nationaux
5.1.8.
Critères d’accessibilité
Des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ne sont pas appliqués parce que le marché n’est pas destiné aux personnes physiques
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administrativo de C'rculo de Lisboa
Description des délais d'introduction des procédures de recours: De acordo com a legislação em vigor
5.1.
Lot: LOT-0006
Titre: Empreitada CONSERVAÇÃO CORRETIVA DO PAVIMENTO 2025 NORTE - 7 LOTES / LOTE 6 - EN14
Description: Empreitada CONSERVAÇÃO CORRETIVA DO PAVIMENTO 2025 NORTE - 7 LOTES / LOTE 6 - EN14
Identifiant interne: 10020269 - LOT-0006
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45233141 Travaux d'entretien routier
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Barcelos
Subdivision pays (NUTS): Cávado (PT112)
Pays: Portugal
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 90 Jours
5.1.4.
Reconduction
Nombre maximum de reconductions: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Réduction des incidences sur l’environnement
Description: Definições das soluções gerais que fundamentam a utilização de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados, descrevendo a percentagem m'nima relativamente à quantidade total
Critères marchés publics écologiques: Critères applicables aux marchés publics écologiques nationaux
5.1.8.
Critères d’accessibilité
Des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ne sont pas appliqués parce que le marché n’est pas destiné aux personnes physiques
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administrativo de C'rculo de Lisboa
Description des délais d'introduction des procédures de recours: De acordo com a legislação em vigor
5.1.
Lot: LOT-0007
Titre: Empreitada CONSERVAÇÃO CORRETIVA DO PAVIMENTO 2025 NORTE - 7 LOTES / LOTE 7 - IP1(A20)
Description: Empreitada CONSERVAÇÃO CORRETIVA DO PAVIMENTO 2025 NORTE - 7 LOTES / LOTE 7 - IP1(A20)
Identifiant interne: 10020269 - LOT-0007
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45233141 Travaux d'entretien routier
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Barcelos
Subdivision pays (NUTS): Cávado (PT112)
Pays: Portugal
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 180 Jours
5.1.4.
Reconduction
Nombre maximum de reconductions: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Réduction des incidences sur l’environnement
Description: Definições das soluções gerais que fundamentam a utilização de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados, descrevendo a percentagem m'nima relativamente à quantidade total
Critères marchés publics écologiques: Critères applicables aux marchés publics écologiques nationaux
5.1.8.
Critères d’accessibilité
Des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ne sont pas appliqués parce que le marché n’est pas destiné aux personnes physiques
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administrativo de C'rculo de Lisboa
Description des délais d'introduction des procédures de recours: De acordo com a legislação em vigor

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 6 067 984,20 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: Alexandre Barbosa Borges, S.A.
Offre:
Identifiant de l’offre: Proposta vencedora lote 1
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 888 814,05 EUR
L’offre a été classée: oui
Rang de classement du candidat/lauréat: 1
Part sous-traitée: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: 10020269/DRR/2025 - Lote 1
Titre: EMPREITADA DENOMINADA “CONSERVAÇÃO CORRETIVA DO PAVIMENTO 2025 NORTE” LOTE 1 - ER204
Date de conclusion du marché/concession: 17/11/2025
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: Alexandre Barbosa Borges, S.A.
Offre:
Identifiant de l’offre: Proposta vencedora lote 2
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur de l'offre: 880 000,89 EUR
L’offre a été classée: oui
Rang de classement du candidat/lauréat: 1
Part sous-traitée: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: 10020269/DRR/2025 - Lote 2
Titre: EMPREITADA DENOMINADA “CONSERVAÇÃO CORRETIVA DO PAVIMENTO 2025 NORTE” LOTE 2 - ER205
Date de conclusion du marché/concession: 19/11/2025
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: Socorpena, Engenharia e Construção, S.A.
Offre:
Identifiant de l’offre: Proposta vencedora lote 3
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur de l'offre: 864 664,92 EUR
L’offre a été classée: oui
Rang de classement du candidat/lauréat: 1
Part sous-traitée: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: 10020269/DRR/2025 - Lote 3
Titre: EMPREITADA DENOMINADA “CONSERVAÇÃO CORRETIVA DO PAVIMENTO 2025 NORTE” LOTE 3 - ER101-4
Date de conclusion du marché/concession: 17/11/2025
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0004
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: CONSTRUÇÕES CARLOS PINHO, LDA
Offre:
Identifiant de l’offre: Proposta vencedora lote 4
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0004
Valeur de l'offre: 930 925,69 EUR
L’offre a été classée: oui
Rang de classement du candidat/lauréat: 1
Part sous-traitée: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: 10020269/DRR/2025 - Lote 4
Titre: EMPREITADA DENOMINADA “CONSERVAÇÃO CORRETIVA DO PAVIMENTO 2025 NORTE” LOTE 4 - EN12/EN309
Date de conclusion du marché/concession: 19/11/2025
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0005
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: ACA - ALBERTO COUTO ALVES, S.A.
Offre:
Identifiant de l’offre: Proposta vencedora lote 5
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0005
Valeur de l'offre: 809 150,07 EUR
L’offre a été classée: oui
Rang de classement du candidat/lauréat: 1
Part sous-traitée: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: 10020269/DRR/2025 - Lote 5
Titre: EMPREITADA DENOMINADA “CONSERVAÇÃO CORRETIVA DO PAVIMENTO 2025 NORTE” LOTE 5 - EN109
Date de conclusion du marché/concession: 25/11/2025
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0006
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: Alexandre Barbosa Borges, S.A.
Offre:
Identifiant de l’offre: Proposta vencedora lote 6
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0006
Valeur de l'offre: 889 990,98 EUR
L’offre a été classée: oui
Rang de classement du candidat/lauréat: 1
Part sous-traitée: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: 10020269/DRR/2025 - Lote 6
Titre: EMPREITADA DENOMINADA “CONSERVAÇÃO CORRETIVA DO PAVIMENTO 2025 NORTE” LOTE 6 - EN14
Date de conclusion du marché/concession: 17/11/2025
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0007
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: ACA - ALBERTO COUTO ALVES, S.A.
Offre:
Identifiant de l’offre: Proposta vencedora lote 7
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0007
Valeur de l'offre: 804 437,60 EUR
L’offre a été classée: oui
Rang de classement du candidat/lauréat: 1
Part sous-traitée: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: 10020269/DRR/2025 - Lote 7
Titre: EMPREITADA DENOMINADA “CONSERVAÇÃO CORRETIVA DO PAVIMENTO 2025 NORTE” LOTE 7: IP1 (A20)
Date de conclusion du marché/concession: 22/11/2025

   7.  Modification
7.1.
Modification
Identifiant de l'avis d'attribution précédent: 796438-2025
Identifiant du contrat modifié: CON-0002
Raison de la modification: Modifications fondées sur des clauses de réexamen ou options.
Description: 1.ª ADENDA N.º 12001267 AO CONTRATO N.º 10020269/DRR/2025 - lote 2
7.1.1.
Changement
Description des modifications: A presente Adenda tem por objeto prorrogar o prazo do contrato a partir de 24/02/2026 pelo per'odo de 90 (noventa) dias, transferindo a sua conclusão para o dia 25/05/2026, devido à suspensão do prazo ocorrida desde 15/12/2025, pelo per'odo de 90 dias, devido às condições meteorológicas que se fizeram sentir.

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Infraestruturas de Portugal, S. A.
Numéro d’enregistrement: 503933813
Département: Direção de Compras e Log'stica
Adresse postale: Praça da Portagem
Ville: Almada
Code postal: 2809-013
Subdivision pays (NUTS): Pen'nsula de Setúbal (PT1B0)
Pays: Portugal
Point de contact: Direção de Compras e Log'stica
Téléphone: 212879000
Rôles de cette organisation:
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Tribunal Administrativo de C'rculo de Lisboa
Numéro d’enregistrement: 600083152
Adresse postale: Av D. João II, Bloco G, piso 6-8, nº
   1. 08.01
Ville: Lisboa
Code postal: 1990-097
Subdivision pays (NUTS): Grande Lisboa (PT1A0)
Pays: Portugal
Adresse électronique: lisboa.tacl@tribunais.org.pt
Téléphone: +351 218367100
Télécopieur: +351 211545188
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Alexandre Barbosa Borges, S.A.
Numéro d’enregistrement: 500553408
Adresse postale: Rua do Labriosque nº 70, Lugar de Martim de Além, Martim
Ville: Barcelos
Code postal: 4755-307
Subdivision pays (NUTS): Cávado (PT112)
Pays: Portugal
Adresse électronique: geral@abborges.pt
Téléphone: +351253142000
Adresse internet: http://www.abborges.pt/
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0001, LOT-0002, LOT-0006
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Socorpena, Engenharia e Construção, S.A.
Numéro d’enregistrement: 503 496 251
Adresse postale: Zona Industrial do Entroncamento, n.º 10
Ville: Ribeira de Pena
Code postal: 4870-118
Subdivision pays (NUTS): Médio Tejo (PT1D2)
Pays: Portugal
Adresse électronique: geral@socorpena.com
Téléphone: 259494372
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0003
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: ACA - ALBERTO COUTO ALVES, S.A.
Numéro d’enregistrement: 501312412
Adresse postale: Lugar do Rio, freguesia de Vale (S. Martinho)
Ville: Vale S. Martinho
Code postal: 4470-616
Subdivision pays (NUTS): Área Metropolitana do Porto (PT11A)
Pays: Portugal
Adresse électronique: aca@grupo-aca.com
Téléphone: 252308250
Adresse internet: https://albertocoutoalves.pt
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0005, LOT-0007
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: CONSTRUÇÕES CARLOS PINHO, LDA
Numéro d’enregistrement: 503 369 489
Adresse postale: Zona Industrial da Farrapa
Ville: Chave
Code postal: 4540-267
Subdivision pays (NUTS): Região de Aveiro (PT191)
Pays: Portugal
Adresse électronique: geral.ccparc@gmail.com
Téléphone: +351256410780
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0004
8.1.
ORG-0000
Nom officiel: Publications Office of the European Union
Numéro d’enregistrement: PUBL
Ville: Luxembourg
Code postal: 2417
Subdivision pays (NUTS): Luxembourg (LU000)
Pays: Luxembourg
Adresse électronique: ted@publications.europa.eu
Téléphone: +352 29291
Adresse internet: https://op.europa.eu
Rôles de cette organisation:
TED eSender
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 88e4481e-8283-4f03-a9a6-6a65412bee6e - 01
Type de formulaire: Modification du marché
Type d’avis: Avis de modification de marché
Sous-type d’avis: 38
Date d’envoi de l’avis: 16/03/2026 12:37:42 (UTC+00:00) Heure de l'Europe occidentale, GMT
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: portugais
Numéro de publication de l’avis: 184422-2026
Numéro de publication au JO S: 53/2026
Date de publication: 17/03/2026

 
 
C L A S S E    C P V
45233141 - Travaux d'entretien routier