TX:
26/01/2022 S18 France-Saint-Étienne: Travaux de construction de voies ferrées urbaines 2022/S 018-042567 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Travaux |
| |
| |
| Section I: Pouvoir adjudicateur |
| |
| I.1) | Nom et adresses Nom officiel: saint Etienne Métropole Numéro national d'identification: 24420077000117 Adresse postale: 2 Avenue Grüner, Cs 80257 Ville: Saint-Etienne Code NUTS: FRK25 Loire Code postal: 42006 Pays: France Courriel: marches@saint-etienne-metropole.fr Téléphone: +33 477497407 Fax: +33 477499821 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.saint-etienne-metropole.fr Adresse du profil d'acheteur: http://www.saint-etienne-metropole.fr |
| I.4) | Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public |
| I.5) | Activité principale Services généraux des administrations publiques |
| |
| |
| Section II: Objet |
| |
| II.1) | Étendue du marché |
| II.1.1) | Intitulé:
réfection des voies tramway entre Grouchy et la zone de retournement de la cité du Design à Saint-Etienne Numéro de référence: 2021-Tm-0006 |
| II.1.2) | Code CPV principal 45234129 Travaux de construction de voies ferrées urbaines |
| II.1.3) | Type de marché Travaux |
| II.1.4) | Description succincte:
dans le cadre de sa politique d'entretien du réseau tramway, Saint-Etienne Métropole souhaite procéder au remplacement des voies et au renforcement de la plate-forme tramway historique située entre la station Quartier Grouchy et la station Roger Rocher d'une part et entre le débranchement de la rue Claude Odde et le tiroir de rebroussement de la cité du Design d'autre part.Les travaux prévus à l'été 2022, qui font l'objet de la présente consultation, concernent le remplacement de la voie courante du site propre (Lots no1 et 2) et les travaux courants forts et courants faibles nécessaires avant et après travaux (Lots no3 et 4).Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée |
| II.1.6) | Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui |
| II.1.7) | Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 288 115.65 EUR |
| II.2) | Description |
| II.2.1) | Intitulé:
travaux de voie ferrée-réseaux multitubulaire - revêtements Béton (1)
Lot nº: 1 |
| II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) 45234129 Travaux de construction de voies ferrées urbaines 45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques |
| II.2.3) | Lieu d'exécution Code NUTS: FRK25 Loire Lieu principal d'exécution:
secteur Grouchy et la zone de retournement de la cité du Design 42000 St Etienne |
| II.2.4) | Description des prestations:
dans le cadre de sa politique d?entretien du réseau tramway, Saint-Etienne Métropole souhaite procéder au remplacement des voies et au renforcement de la plate-forme tramway historique située entre la station Quartier Grouchy et la station Roger Rocher |
| II.2.5) | Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 60 Prix - Pondération: 40 |
| II.2.11) | Information sur les options Options: non |
| II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non |
| II.2.14) | Informations complémentaires si le délai d'exécution est de 14 mois, les travaux proprement dits et nécessitant un arrêt d'exploitation se dérouleront sur 2 mois, en l'occurrence sur les mois de Juillet-Août 2022 et sur 8 semaines. Les temps précédents seront utilisés pour la préparation, les temps post août 2022 pour les finitions de chantier éventuelles et la réception-facturation |
| II.2) | Description |
| II.2.1) | Intitulé:
travaux de voie ferrée-réseaux multitubulaire - revêtements Béton et Revêtements Végétalisés (1)
Lot nº: 2 |
| II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) 45234129 Travaux de construction de voies ferrées urbaines 45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques |
| II.2.3) | Lieu d'exécution Code NUTS: FRK25 Loire Lieu principal d'exécution:
secteur Grouchy et la zone de retournement de la cité du Design 42000 St Etienne |
| II.2.4) | Description des prestations:
dans le cadre de sa politique d'entretien du réseau tramway, Saint-Etienne Métropole souhaite procéder au remplacement des voies et au renforcement de la plate-forme tramway historique située entre le débranchement de la rue Claude Odde et le tiroir de rebroussement de la cité du Design d'autre part |
| II.2.5) | Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 60 Prix - Pondération: 40 |
| II.2.11) | Information sur les options Options: non |
| II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non |
| II.2.14) | Informations complémentaires si le délai d'exécution est de 14 mois, les travaux proprement dits et nécessitant un arrêt d'exploitation se dérouleront sur 2 mois, en l'occurrence sur les mois de Juillet-Août 2022 et sur 8 semaines. Les temps précédents seront utilisés pour la préparation, les temps post août 2022 pour les finitions de chantier éventuelles et la réception-facturation |
| II.2) | Description |
| II.2.1) | Intitulé:
travaux courants forts et courants faibles (1)
Lot nº: 3 |
| II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) 45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques 45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques |
| II.2.3) | Lieu d'exécution Code NUTS: FRK25 Loire Lieu principal d'exécution:
secteur Grouchy et la zone de retournement de la cité du Design 42000 St Etienne |
| II.2.4) | Description des prestations:
travaux sur les courants forts et faibles à proximité de la voie Tramway |
| II.2.5) | Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 60 Prix - Pondération: 40 |
| II.2.11) | Information sur les options Options: non |
| II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non |
| II.2.14) | Informations complémentaires si le délai d'exécution est de 14 mois, les travaux proprement dits et nécessitant un arrêt d'exploitation se dérouleront sur 2 mois, en l'occurrence sur les mois de Juillet-Août 2022 et sur 8 semaines. Les temps précédents seront utilisés pour la préparation, les temps post août 2022 pour les finitions de chantier éventuelles et la réception-facturation |
| II.2) | Description |
| II.2.1) | Intitulé:
travaux courants forts et courants faibles (2)
Lot nº: 4 |
| II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) 45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques 45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques |
| II.2.3) | Lieu d'exécution Code NUTS: FRK25 Loire Lieu principal d'exécution:
secteur Grouchy et la zone de retournement de la cité du Design 42000 St Etienne |
| II.2.4) | Description des prestations:
travaux courants forts et faibles à proximité de la passerelle |
| II.2.5) | Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 60 Prix - Pondération: 40 |
| II.2.11) | Information sur les options Options: non |
| II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non |
| II.2.14) | Informations complémentaires si le délai d'exécution est de 14 mois, les travaux proprement dits et nécessitant un arrêt d'exploitation se dérouleront sur 2 mois, en l'occurrence sur les mois de Juillet-Août 2022 et sur 8 semaines. Les temps précédents seront utilisés pour la préparation, les temps post août 2022 pour les finitions de chantier éventuelles et la réception-facturation |
| |
| |
| Section IV: Procédure |
| |
| IV.1) | Description |
| IV.1.1) | Type de procédure Procédure concurrentielle avec négociation |
| IV.1.3) | Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique |
| IV.1.8) | Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui |
| IV.2) | Renseignements d'ordre administratif |
| IV.2.1) | Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 114-298431 |
| IV.2.8) | Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique |
| IV.2.9) | Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation |
| |
| |
| Section V: Attribution du marché |
Marché nº: 2021 Tm 365
Lot nº: 1 Intitulé:
travaux de voie ferrée-réseaux multitubulaire - revêtements Béton (1)
Un marché/lot est attribué: oui |
| V.2) | Attribution du marché |
| V.2.1) | Date de conclusion du marché:
20/01/2022 |
| V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
| V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel: groupement Tso / Agilis / Guintoli Adresse postale: chemin du corps de garde Ville: Chelles Code NUTS: FR102 Seine-et-Marne Code postal: 77500 Pays: France
Le titulaire est une PME: non |
| V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 710 376.30 EUR |
| V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
| |
| |
| Section V: Attribution du marché |
Marché nº: 2021 Tm 366
Lot nº: 2 Intitulé:
travaux de voie ferrée-réseaux multitubulaire - revêtements Béton et Revêtements Végétalisés (1)
Un marché/lot est attribué: oui |
| V.2) | Attribution du marché |
| V.2.1) | Date de conclusion du marché:
20/01/2022 |
| V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
| V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel: groupement Tso / Agilis / Guintoli / Terideal Adresse postale: chemin du corps de garde Ville: Chelles Code NUTS: FR102 Seine-et-Marne Code postal: 77500 Pays: France
Le titulaire est une PME: non |
| V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 1 417 372.35 EUR |
| V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
| |
| |
| Section V: Attribution du marché |
Marché nº: 2021 Tm 367
Lot nº: 3 Intitulé:
travaux courants forts et courants faibles (1)
Un marché/lot est attribué: oui |
| V.2) | Attribution du marché |
| V.2.1) | Date de conclusion du marché:
20/01/2022 |
| V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
| V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel: bouygues énergies & Services Adresse postale: 99 rue de gerland Ville: Lyon Code NUTS: FRK26 Rhône Code postal: 69007 Pays: France
Le titulaire est une PME: non |
| V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 81 326.49 EUR |
| V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
| |
| |
| Section V: Attribution du marché |
Marché nº: 2021 Tm 368
Lot nº: 4 Intitulé:
travaux courants forts et courants faibles (2)
Un marché/lot est attribué: oui |
| V.2) | Attribution du marché |
| V.2.1) | Date de conclusion du marché:
20/01/2022 |
| V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
| V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel: bouygues énergies & Services Adresse postale: 99 rue de gerland Ville: Lyon Code NUTS: FRK26 Rhône Code postal: 69007 Pays: France
Le titulaire est une PME: non |
| V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 79 040.51 EUR |
| V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
| |
| |
| Section VI: Renseignements complémentaires |
| |
| VI.3) | Informations complémentaires:
sous réserve du respect des secrets protégés par la loi, les contrats sont consultables au siège de Saint-Étienne Métropole, 2 Avenue Grüner à Saint-Étienne durant les horaires d'ouvertures au public |
| VI.4) | Procédures de recours |
| VI.4.1) | Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: tribunal administratif de Lyon Adresse postale: 184, rue Duguesclin Ville: Lyon Code postal: 69433 Pays: France Courriel: greffe.ta-lyon@juradm.fr Téléphone: +33 478141010 Fax: +33 478141065 |
| VI.4.3) | Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
avant la signature du contrat, les candidats ont la possibilité d'introduire devant le Tribunal administratif de Lyon un référé précontractuel dans les conditions prévues par les articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative.Une fois le contrat conclu, les candidats ont la possibilité d'introduire devant ce même tribunal un référé contractuel dans les conditions prévues par les articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative.Comme tout tiers au contrat, les candidats peuvent par ailleurs introduire un recours en contestation de la validité du contrat issu de la jurisprudence " Tarn-Et-Garonne ", dans un délai de deux mois à compter des mesures de publicité appropriées |
| VI.5) | Date d'envoi du présent avis:
21/01/2022 France-Saint-Étienne: Travaux de construction de voies ferrées urbainesType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure concurrentielle avec négociationType de marché: Marché de travaux 26/01/2022 FR National
|
