Type de procédure : Procédure ouverte Type de document : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Roumanie
Roumanie - Travaux de construction de centrales hydroélectriques - ,,ExecuÈ?ie lucrari pentru reabilitarea È?i modernizarea microhidrocentralei cu puterea instalata de 9,9 MW de la SE Turceni, inclusiv elaborare documentaÈ?ie tehnica È?i furnizare de echipamente/instalaÈ?ii''
Roumanie – Travaux de construction de centrales hydroélectriques – ,,Execu?ie lucrari pentru reabilitarea ?i modernizarea microhidrocentralei cu puterea instalata de 9,9 MW de la SE Turceni, inclusiv elaborare documenta?ie tehnica ?i furnizare de echipamente/instala?ii’’
OJ S 13/2025 20/01/2025
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire - Avis de changement
Marché de travaux
1.Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Forme juridique de l’acheteur: Entreprise publique, contrôlée par une autorité publique centrale
Activité de l’entité adjudicatrice: Activités liées à l’électricité
2.Procédure
2.1.
Procédure
Titre: ,,Execu?ie lucrari pentru reabilitarea ?i modernizarea microhidrocentralei cu puterea instalata de 9,9 MW de la SE Turceni, inclusiv elaborare documenta?ie tehnica ?i furnizare de echipamente/instala?ii’’
Description: ,,Execu?ie lucrari pentru reabilitarea ?i modernizarea microhidrocentralei cu puterea instalata de 9,9 MW de la SE Turceni, inclusiv elaborare documenta?ie tehnica ?i furnizare de echipamente/instala?ii’’, conform cerintelor tehnice din caietul de sarcini nr. 1740/DS/21.08.2024. Nota: În masura în care solicitarile de clarificari/informatii suplimentare vor fi adresate cu 18 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, entitatea contractanta va raspunde tuturor acestor solicitarile de clarificari/informatii suplimentare, de doua ori : prima data cu 30 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, iar a doua oara cu 11 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor (conf art. 172 si art. 173 din Legea nr. 99/2016).
Identifiant de la procédure: 3b3e08ca-1630-49f2-a02a-1ae5d969cbb2
Identifiant interne: 30267310-2024-1009.1
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale(cpv): 45251120Travaux de construction de centrales hydroélectriques
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 53 000 000,00RON
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: 1) raspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participa la procedura vor fi completate în SEAP în mod direct, dupa autentificare, de catre fiecare participant. Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractan?i sau ter?i sus?inatori, fiecare operator economic se va autentifica în sistem ?i va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completarii DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedura (asociat, subcontractant, ter? sus?inator). Este necesar ca to?i cei care trebuie sa raspunda la DUAE sa fie înregistra?i ca utilizatori ai sistemului. La fel ca în prezent, la procedura de atribuire se înscrie ?i depune oferta unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participa cu oferta individuala iar ceilal?i participan?i completeaza direct în sistem doar DUAE ?i nu pot modifica oferta. 2) ofertantul elaboreaza oferta în conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire si indica motivat în cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza prevederilor Legii nr. 182/2002 (conf art. 129, alin. (1) din Hotarârea nr. 394/2016). 3) ofertantul depune oferta, DEAU, documentele de calificare, raspunsurile la solicitarile de clarificari numai prin mijloace electronice atunci când participa la o procedura de atribuire care se desfasoara prin intermediul SEAP (conf art. 129, alin. (2) din Hotarârea nr. 394/2016). 4) orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea, prevazute de prezenta lege, sunt transmise în scris, prin mijloace electronice de comunicare, in SEAP (conf art. 76, alin. (1) din Legea nr. 99/2016). 5) orice ofertant interesat are dreptul de a solicita clarificari privind documentatia de atribuire (conf art. 108, alin. (1) din Hotarârea nr. 394/2016). Acestea vor fi clarificate inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor (conform art. 172 si 173 din Legea nr. 99/2016, respectiv art. 29 si 108 din Hotarârea nr. 394/2016, cu modificarile si completarile ulterioare). 6) în cazul în care comisia de evaluare solicita unui ofertant clarificari si, dupa caz, completari ale documentelor prezentate de acesta în cadrul ofertei, iar ofertantul nu transmite în termenul precizat de comisia de evaluare clarificarile/completarile solicitate sau clarificarile/completarile transmise nu sunt concludente, oferta sa va fi considerata inacceptabila (conf art. 140, alin. (4) din Hotarârea nr.394/2016). 7) Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent. 8) Imposibilitatea de a pune la dispozi?ie informa?ii relevante în sec?iunile DUAE sau declara?iile false în legatura cu informa?iile oferite pot duce la excluderea Operatorului Economic din procedura de atribuire. 9) Autoritatea Contractanta nu va fi raspunzatoare pentru nici un cost sau cheltuieli suportate de catre Ofertant sau de orice poten?ial Subcontractant sau furnizor ca urmare a participarii Ofertantului la procedura, indiferent daca un Contract este atribuit ?i/sau semnat cu Ofertantul. Aceste costuri pot include, dar fara a se limita la, costurile în legatura cu pregatirea Ofertei sau orice alte activita?i legate de revizuirea de catre Autoritatea Contractanta a Ofertei. Costurile aferente pregatirii ?i prezentarii Ofertei nu vor fi rambursate de catre Autoritatea Contractanta niciunui Ofertant. 10) Clauze Contractuale: 10.1) se accepta formularea de amendamente, legate de clauzele contractuale, care vor fi clarificate inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor (conform art. 172 si 173 din Legea nr. 99/2016, respectiv art. 29 si 108 din Hotarârea nr. 394/2016, cu modificarile si completarile ulterioare). 11) Operatorul economic, clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire, prezinta pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaratie pe propria raspundere privind îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat. 12) Ofertantii care vor constitui garantia de participare printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii, vor depune la sediul entitatii contractante documentul respectiv în original, în termen de maxim 3 zile de la data deschiderii ofertelor, având în vedere recomandarea de pe situl ANAP. 13) Penalitati: a) Suma re?inuta pentru întârzierea transmiterii Programului de Execu?ie: 4. 000,00 lei pe zi. b) Valoare re?inuta din Certificatul de Plata daca Antreprenorul nu reu?e?te sa atinga un punct de referin?a la termenul stabilit: 5% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si (b) din subclauza (50.1) [Situatia de Lucrari] din acordul contractual c) Valoarea penalita?ilor de întârziere pentru fiecare zi de întârziere: Suma maxima a penalita?ilor de întârziere nu va depa?i Pre?ul Contractului la semnarea acestuia. În cazul lucrarilor cu neconformita?i stabilite de catre comisia de recep?ie, Supervizorul va transmite raportul de neconformitate Antreprenorului. Antreprenorul are obliga?ia sa elimine neconformitatile sesizate în termenul stabilit, în caz contrar Antreprenorul va fi de drept în întârziere urmând sa plateasca penalita?i o suma echivalenta cu valoarea dobânzii legale penalizatoare (rata de referin?a a BNR + 8 puncte procentuale) pentru fiecare zi de întarziere din valoarea lucrarilor ce urmeaza a fi receptionate. Termenul de la care se aplica penalita?ile începe imediat dupa expirarea termenului stabilit de comun acord pentru eliminarea neconformitatilor. d) În cazul în care Antreprenorul nu finalizeaza Lucrarile (sau un Sector) în Durata de Execu?ie, dupa cum poate fi prelungita în conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execu?ie], Beneficiarul, cu condi?ia respectarii prevederilor clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului] ?i fara a afecta alte remedii prevazute în Contract, va fi îndrepta?it sa perceapa de la Antreprenor, cu titlu de daune-interese moratorii, penalita?i de întârziere pentru fiecare zi care se scurge între finalul Duratei de Execu?ie dupa cum poate fi prelungita în conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execu?ie] ?i data efectiva de finalizare a Lucrarilor (sau a Sectorului), men?ionata în procesul-verbal de Recep?ie la Terminarea Lucrarilor (sau Sectorului) aprobat de Beneficiar sau (în absen?a unei asemenea men?iuni) certificata de catre Supervizor. e) Daca un Sector sau o parte din Lucrari au facut obiectul Recep?iei la Terminarea Lucrarilor, valoarea penalita?ilor de întârziere pentru fiecare zi de întârziere va fi egala cu Pre?ul Contractului la semnarea Contractului din care se scade pre?ul Sectorului sau par?ii din Lucrari la semnarea Contractului, împar?it la Durata de Execu?ie la semnarea Contractului exprimata în zile. De asemenea, suma maxima a penalita?ilor de întârziere va fi de 15% din Pre?ul Contractului la semnarea Contractului din care se scade pre?ul Sectorului sau par?ii din Lucrari la semnarea Contractului. 14) Pentru a veni in sprijinul ofertantilor, EC publica si varianta in limba engleza a caietului de sarcini si a acordului contractual. Mentionam ca in cazul unor neconcordante, va prevala varianta in limba romana a celor doua documente.
Base juridique:
Directive 2014/25/UE
2.1.6.
Motifs d’exclusion
Participation à une organisation criminelle: Participare la o organizatie criminala
Corruption: Coruptie
Fraude: Frauda
Infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristes: Infractiuni teroriste sau infractiuni legate de activitati teroriste
Blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme: Spalare de bani sau finantarea terorismului
Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains: Exploatarea prin munca a copiilor si alte forme de trafic de persoane
Paiement d’impôts et taxes: Plata impozitelor
Paiement des cotisations de sécurité sociale: Plata asigurarilor sociale
5.Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Default lot
Description: ,,Execu?ie lucrari pentru reabilitarea ?i modernizarea microhidrocentralei cu puterea instalata de 9,9 MW de la SE Turceni, inclusiv elaborare documenta?ie tehnica ?i furnizare de echipamente/instala?ii’’, conform cerintelor tehnice din caietul de sarcini nr. 1740/DS/21.08.2024.
Identifiant interne: 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale(cpv): 45251120Travaux de construction de centrales hydroélectriques
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Gorj(RO412)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: SE Turceni
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
Informations complémentaires: PAI 2025 SE Turceni: 13.500.000,00 lei (din care: 5. 876.771 lei surse proprii si 7. 623.229 lei fonduri nerambursabile). PAI 2026 SE Turceni: 34.500.000,00 lei (din care: 19.253.540 lei surse proprii si 15.246.460 lei fonduri nerambursabile). PAI 2027 SE Turceni: 5. 000.000,00 lei (din care: 2. 458.924 lei surse proprii si 2. 541.076 lei fonduri nerambursabile). Total SE Turceni (surse proprii): 27.589.235,00 lei. Total Fonduri nerambursabile: 25.410.765,00 lei.
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Description: Criteriul nr. 1: Ofertantul (inclusiv fiecare asociat/tert sustinator/subcontractant, daca este cazul) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016. Modalitatea de indeplinire: Ofertantul (inclusiv fiecare asociat/tert sustinator/subcontractant, daca este cazul) va completa in Documentul Unic de Achizitie European (DUAE) informatiile aferente situatiei lui (in DUAE, la sectiunea ,,A: Indicatia globala pentru toate criteriile de selectie” se raspunde cu ,,da’’ sau ,,nu’’). Nota: a) Documentele justificative actualizate care demonstreaza indeplinirea celor asumate prin completarea in DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile (conform art. 205, alin. (2) din Legea nr. 99/2016); b) Documentele justificative, prin care ofertantii pot indeplini cerinta sunt urmatoarele, fara a se limita la, enumerarea nefiind cumulativa: a.1) pentru sediul principal certificatul de atestare fiscala (prin care se demonstreaza lipsa datoriilor RESTANTE la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul de stat), VALABIL la momentul prezentarii, iar pentru punctele de lucru/sediile secundare se va prezenta o declara?ie pe propria raspundere privind îndeplinirea obliga?iilor de plata a impozitelor, taxelor sau contribu?iilor la bugetul general consolidat datorate; a.2) certificatul fiscal cu privire la impozitele si taxele locale (prin care se demonstreaza lipsa datoriilor RESTANTE la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul local), VALABIL la momentul prezentarii; b) certificate de cazier fiscal/judiciar: b.1) certificat de cazier fiscal pentru ofertant: b.2) certificat de cazier judiciar pentru ofertant: b.3) certificat/e de cazier judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului ofertant, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; c) documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice; d) entitatea contractanta va accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul nu se încadreaza în una dintre situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în tara de origine sau în tara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva (conform art. 181, alin. (1) din Legea nr. 99/2016); e) în cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens (conform art. 181, alin. (3) din Legea nr. 99/2016). Criteriul nr. 2: Ofertantul (inclusiv fiecare asociat/tert sustinator/subcontractant, daca este cazul) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016. Modalitatea de indeplinire: Ofertantul (inclusiv fiecare asociat/tert sustinator/subcontractant, daca este cazul) va completa in Documentul Unic de Achizitie European (DUAE) informatiile aferente situatiei lui (in DUAE, la sectiunea ,,A: Indicatia globala pentru toate criteriile de selectie” se raspunde cu ,,da’’ sau ,,nu’’). Obs. 2. : Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul entitatii contractante (conf. art. 76, alin. (1) din Legea nr. 99/2016) implicate în procedura de atribuire sunt: 1) Presedinte al Directoratului – Iulius-Dan PLAVETI 2) Membru al Directoratului – Ion BALASOIU 3) Membru al Directoratului – Constantin-Cosmin TRUFELEA 4) Director Directia Energie – Marian MOTOCU 5) Director Directia Comerciala – Delia CHIRCA 6) Director Directia Financiar - Contabilitate – Adriana - Luminita POPESCU 7) Director Directia Legislatie – Maria Cristina MACESANU.
Utilisation de ce critère: Utilisé
Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Description: Criteriul nr. 1 Ofertantul (inclusiv fiecare asociat/tert sustinator/subcontractant, daca este cazul) trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca ofertantul este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea de indeplinire: Ofertantul (inclusiv fiecare asociat/tert sustinator/subcontractant, daca este cazul) va completa in Documentul Unic de Achizitie European (DUAE) informatiile aferente situatiei lui (in DUAE, la sectiunea ,,A: Indicatia globala pentru toate criteriile de selectie” se raspunde cu ,,da’’ sau ,,nu’’). Nota: a) Documentele justificative actualizate care demonstreaza indeplinirea celor asumate prin completarea in DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile (conform art. 205, alin. (2) din Legea nr. 99/2016); b) Documentele justificative, prin care ofertantii pot indeplini cerinta sunt urmatoarele, fara a se limita la, enumerarea nefiind cumulativa: b.1.) Certificatul Constatator (emis de Oficiul National al Registrului Comertului conform art. 4, alin (2) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului), sau alte documente suport ca altenativa la certificatul in cauza. Informatiile cuprinse in certificatul constatator sau documentele suport trebuie sa fie reale si actuale la momentul prezentarii; b.2.) persoanele fizice/juridice straine, vor depune documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezistenta. Documentele vor fi prezentate în traducere autorizata in limba romana, informatiile cuprinse in documentele echivalente trebuie sa fie reale si actuale la momentul prezentarii. Criteriul nr. 2 Ofertantul trebuie sa detina: a) atestat de tip C1A (eliberat de ANRE conform art. 9, alin. (1) din Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice, din 15.12.2021 (aprobat prin Ordinul nr. 134/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice )) pentru ,,proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV - 20 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20 kV, statii de medie tensiune, precum si partea electrica de medie tensiune a statiilor de înalta tensiune; include competentele atestatului de tip Bp’’; b) atestat de tip C2A (eliberat de ANRE conform art. 9, alin. (1) din Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice, din 15.12.2021 (aprobat prin Ordinul nr. 134/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice )) pentru ,,executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV - 20 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20 kV, statii de medie tensiune, precum si partea electrica de medie tensiune a statiilor de înalta tensiune; include competentele atestatelor de tip Be, Bi, A2 si A1’’ Modalitatea de indeplinire: Ofertantul (inclusiv fiecare asociat/tert sustinator/subcontractant, daca este cazul) va completa in Documentul Unic de Achizitie European (DUAE) informatiile aferente situatiei lui (in DUAE, la sectiunea ,,A: Indicatia globala pentru toate criteriile de selectie” se raspunde cu ,,da’’ sau ,,nu’’). a) Documentele justificative actualizate care demonstreaza indeplinirea celor asumate prin completarea in DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile (conform art. 205, alin. (2) din Legea nr. 99/2016); b) Documentele justificative, prin care ofertantii pot indeplini cerinta sunt urmatoarele, fara a se limita la, enumerarea nefiind cumulativa: b.1.) atestat de tip C1A si C2A (conform anexei nr. 12 din Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice, din 15.12.2021 (aprobat prin Ordinul nr. 134/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice )), sau alte documente suport ca altenativa la atestatul in cauza. Informatiile cuprinse in atestat trebuie sa fie reale si actuale la momentul prezentarii; b.2.) persoanele fizice/juridice straine, vor depune documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezistenta. Documentele vor fi prezentate în traducere autorizata in limba romana, informatiile cuprinse in documentele echivalente trebuie sa fie reale si actuale la momentul prezentarii.
Utilisation de ce critère: Utilisé
Critère:
Type: Capacité économique et financière
Nom: Criteriul 1: Ofertantul trebuie sa aiba o cifra medie de afaceri anuala, pentru cel mult ultimele 3 exercitii financiare (2023, 2022, 2021), de cel pu?in 25.000.000,00 lei.
Description: Ofertantul (inclusiv fiecare asociat/tert sustinator/subcontractant, daca este cazul) va completa in Documentul Unic de Achizitie European (DUAE) informatiile aferente situatiei lui (in DUAE, la sectiunea ,,A: Indicatia globala pentru toate criteriile de selectie” se raspunde cu ,,da’’ sau ,,nu’’). Nota: a) Documentele justificative actualizate care demonstreaza indeplinirea celor asumate prin completarea in DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile (conform art. 205, alin. (2) din Legea nr. 99/2016); b) Documentele justificative, prin care ofertantii pot indeplini cerinta sunt urmatoarele, fara a se limita la, enumerarea nefiind cumulativa: b.1.) cele mentionate la art. 190, alin. (1) din Legea nr. 99/2016, sau alte documente suport ca altenativa la declaratia in cauza (de ex.: bilan?urile contabile aferente exerci?iilor financiare încheiate pe ultimii 3 ani (2021, 2022, 2023) sau extrase de bilan? înregistrate la organele competente sau alte documente edificatoare (de ex. rapoarte de audit), din care sa rezulte media cifrei de afaceri pentru cel mult ultimele 3 exerci?ii financiare disponibile, în func?ie de data înfiin?arii sau începerii activita?ii operatorului economic, în masura în care informa?iile privind cifrele de afaceri sunt disponibile). Informatiile cuprinse in declaratie sau documentele suport trebuie sa fie reale si actuale la momentul prezentarii; b.2.) persoanele fizice/juridice straine, vor depune documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezistenta. Documentele vor fi prezentate în traducere autorizata in limba romana, informatiile cuprinse in documentele echivalente trebuie sa fie reale si actuale la momentul prezentarii. c) Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru fiecare asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. d) Pentru tertul sustinator, asociatul si subcontractantul (daca este cazul) se solicita depunerea odata cu oferta, a DUAE, a angajamentului ferm al tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare; e) pentru valoarea cifrei de afaceri anuala mentionata in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR https://www.cursbnr.ro pentru anul 2023, 2022, 2021. Obs.: a) în cazul unui ofertant care depune oferta individuala împreuna cu tert/i sustinator/i (în forma de asociere temporara), cerinta poate fi îndeplinita prin cumul; b) în cazul unui ofertant care depune oferta individuala împreuna cu subcontractant/ti propus/si (în forma de asociere temporara), cerinta poate fi îndeplinita doar de ofertant (subcontractantul/tii propus/si nu poate/pot indeplini cerinta solicitata); c) în cazul unui grup de ofertanti care depun oferta comuna, cerinta se poate indeplini prin cumul; d) în cazul unui grup de ofertanti care depun oferta comuna împreuna cu tert/i sustinator/i (în forma de asociere temporara), cerinta poate fi îndeplinita prin cumul; e) în cazul unui grup de ofertanti care depun oferta comuna împreuna cu subcontractant/ti propus/si (în forma de asociere temporara), cerinta poate fi îndeplinita doar de asociatie, caz in care cerinta se poate indeplini prin cumul (subcontractantul/tii propus/si nu poate/pot indeplini cerinta solicitata).
Utilisation de ce critère: Utilisé
Critère:
Type: Capacité économique et financière
Nom: Criteriul 2: Ofertantul trebuie sa aiba nivelul de lichiditate anuala, calculat pe baza indicatorilor financiari aferen?i ultimului bilan? contabil depus/înregistrat la organele fiscale (an 2023), egal sau mai mare decât „1”.
Description: Lichiditatea curenta = active curente/ datorii curente unde: active curente = stocuri + crean?e + disponibilita?i bane?ti datorii curente = datorii pe termen scurt catre furnizori, salaria?i, banci ?i datorii fiscale Modalitatea de indeplinire: Ofertantul (inclusiv fiecare asociat/tert sustinator/subcontractant, daca este cazul) va completa in Documentul Unic de Achizitie European (DUAE) informatiile aferente situatiei lui (in DUAE, la sectiunea ,,A: Indicatia globala pentru toate criteriile de selectie” se raspunde cu ,,da’’ sau ,,nu’’). Nota: a) Documentele justificative actualizate care demonstreaza indeplinirea celor asumate prin completarea in DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile (conform art. 205, alin. (2) din Legea nr. 99/2016); b) Documentele justificative, prin care ofertantii pot indeplini cerinta sunt urmatoarele, fara a se limita la, enumerarea nefiind cumulativa: b.1.) cele mentionate la art. 190, alin. (1) din Legea nr. 99/2016, sau alte documente suport ca altenativa la declaratia in cauza (de ex.: bilan?urile contabile aferente exerci?iilor financiare încheiate pe ultimii 3 ani (2021, 2022, 2023) sau extrase de bilan? înregistrate la organele competente sau alte documente edificatoare (de ex. rapoarte de audit), din care sa rezulte media cifrei de afaceri pentru cel mult ultimele 3 exerci?ii financiare disponibile, în func?ie de data înfiin?arii sau începerii activita?ii operatorului economic, în masura în care informa?iile privind cifrele de afaceri sunt disponibile). Informatiile cuprinse in declaratie sau documentele suport trebuie sa fie reale si actuale la momentul prezentarii; b.2.) persoanele fizice/juridice straine, vor depune documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezistenta. Documentele vor fi prezentate în traducere autorizata in limba romana, informatiile cuprinse in documentele echivalente trebuie sa fie reale si actuale la momentul prezentarii. c) Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru fiecare asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. d) Pentru tertul sustinator, asociatul si subcontractantul (daca este cazul) se solicita depunerea odata cu oferta, a DUAE, a angajamentului ferm al tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare; e) pentru nivelul de lichiditate anuala mentionata in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR https://www.cursbnr.ro pentru anul 2023. Obs.: a) în cazul unui ofertant care depune oferta individuala împreuna cu tert/i sustinator/i (în forma de asociere temporara), cerinta poate fi îndeplinita prin cumul; b) în cazul unui ofertant care depune oferta individuala împreuna cu subcontractant/ti propus/si (în forma de asociere temporara), cerinta poate fi îndeplinita doar de ofertant (subcontractantul/tii propus/si nu poate/pot indeplini cerinta solicitata); c) în cazul unui grup de ofertanti care depun oferta comuna, cerinta se poate indeplini prin cumul; d) în cazul unui grup de ofertanti care depun oferta comuna împreuna cu tert/i sustinator/i (în forma de asociere temporara), cerinta poate fi îndeplinita prin cumul; e) în cazul unui grup de ofertanti care depun oferta comuna împreuna cu subcontractant/ti propus/si (în forma de asociere temporara), cerinta poate fi îndeplinita doar de asociatie, caz in care cerinta se poate indeplini prin cumul (subcontractantul/tii propus/si nu poate/pot indeplini cerinta solicitata).
Utilisation de ce critère: Utilisé
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Criteriul 1: Ofertantul trebuie sa aiba implementat un sistem de management al calitatii, in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001, sau echivalent, pentru activita?ile principale de execu?ie lucrari care fac obiectul prezentului contract.
Description: Ofertantul (inclusiv fiecare asociat/tert sustinator, daca este cazul) va completa in Documentul Unic de Achizitie European (DUAE) informatiile aferente situatiei lui (in DUAE, la sectiunea ,,A: Indicatia globala pentru toate criteriile de selectie” se raspunde cu ,,da’’ sau ,,nu’’). Nota: a) Documentele justificative actualizate care demonstreaza indeplinirea celor asumate prin completarea in DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile (conform art. 205, alin. (2) din Legea nr. 99/2016). b) Documentele justificative, prin care ofertantii pot indeplini cerinta sunt urmatoarele, fara a se limita la, enumerarea nefiind cumulativa: b.1.) certificat valabil emis de un organism de certificare acreditat, sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii. Informatiile cuprinse in document sau documentele suport trebuie sa fie reale si actuale la momentul prezentarii; b.2.) persoanele fizice/juridice straine, vor depune documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezistenta. Documentele vor fi prezentate în traducere autorizata in limba romana, informatiile cuprinse in documentele echivalente trebuie sa fie reale si actuale la momentul prezentarii. Obs: a) în cazul unui operator economic care depune oferta individuala împreuna cu tert/i sustinator/i (în forma de asociere temporara), cerinta este considerata îndeplinita daca operatorul economic detine certificatul/documentele echivalente solicitat/e; Nota: tertul/ii sustinator/i nu poate/pot sustine, prin prezentarea unui/unor astfel de certificat/documente echivalente, un operator economic ofertant, din considerentul ca acest gen de certificat/documente echivalente se poate/pot utiliza numai în nume propriu, nefiind o resursa transferabila; b) în cazul unui operator economic care depune oferta individuala împreuna cu subcontractant/ti propus/si (în forma de asociere temporara), cerinta este considerata îndeplinita de: b.1.) ofertant daca detine certificatul/documentele echivalente solicitat/e si presteaza in totalitate serviciile pentru care se solicita certificatul/documentele echivalente respectiv/e; sau b.2.) subcontractantul/tii propus/si daca subcontractantul/tii nominalizat/i detine/detin certificatul/documentele echivalente solicitat/e si daca acesta/ia presteaza in totalitate serviciile pentru care se solicita certificatul/documentele echivalente respectiv/e; c) în cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata îndeplinita: c.1.) de operartorii economici ce participa in comun la procedura, daca acestia demonstraza ca dispun de respectivul/ele certificat/documente echivalente; c.2.) de unul dintre asociati, daca detine certificatul/documentele echivalente solicitat/e si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitat certificatul/documentele echivalente respectiv/e; d) în cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna împreuna cu tert/i sustinator/i (în forma de asociere temporara), cerinta este considerata îndeplinita: d.1.) de operartorii economici ce participa in comun la procedura, daca acestia demonstraza ca dispun de respectivul/ele certificat/documente echivalente; sau d.2.) de unul dintre asociati, daca detine certificatul/documentele echivalente solicitat/e si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitat certificatul/documentele echivalente respectiv/e; Nota: tertul/ii sustinator/i nu poate/pot sustine, prin prezentarea unui/unor astfel de certificat/documente echivalente, un operator economic ofertant, din considerentul ca acest gen de certificat/documente echivalente se poate/pot utiliza numai în nume propriu, nefiind o resursa transferabila; e) în cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna împreuna cu subcontractant/ti propus/si (în forma de asociere temporara), cerinta este considerata îndeplinita de: e.1.) de operartorii economici ce participa in comun la procedura, daca acestia demonstraza ca dispun de respectivul/ele certificat/documente echivalente; sau e.2.) de unul dintre asociati, daca detine certificatul/documentele echivalente solicitat/e si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitat certificatul/documentele echivalente respectiv/e; sau e.3.) subcontractantul/tii propus/si daca subcontractantul/tii nominalizat/i detine/detin certificatul/documentele echivalente solicitat/e si daca acesta/ia presteaza in totalitate serviciile pentru care se solicita certificatul/documentele echivalente respectiv/e.
Utilisation de ce critère: Utilisé
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Criteriul 2: Ofertantul trebuie sa aiba implementat un sistem de management de mediu, in conformitate cu standardul SR EN ISO 14001, sau echivalent, pentru activita?ile principale de execu?ie lucrari care fac obiectul prezentului contract.
Description: Ofertantul (inclusiv fiecare asociat/tert sustinator, daca este cazul) va completa in Documentul Unic de Achizitie European (DUAE) informatiile aferente situatiei lui (in DUAE, la sectiunea ,,A: Indicatia globala pentru toate criteriile de selectie” se raspunde cu ,,da’’ sau ,,nu’’). Nota: a) Documentele justificative actualizate care demonstreaza indeplinirea celor asumate prin completarea in DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile (conform art. 205, alin. (2) din Legea nr. 99/2016). b) Documentele justificative, prin care ofertantii pot indeplini cerinta sunt urmatoarele, fara a se limita la, enumerarea nefiind cumulativa: b.1.) certificat valabil emis de un organism de certificare acreditat, sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator cerintelor de mediu. Informatiile cuprinse in document sau documentele suport trebuie sa fie reale si actuale la momentul prezentarii; b.2.) persoanele fizice/juridice straine, vor depune documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezistenta. Documentele vor fi prezentate în traducere autorizata in limba romana, informatiile cuprinse in documentele echivalente trebuie sa fie reale si actuale la momentul prezentarii. Obs: a) în cazul unui operator economic care depune oferta individuala împreuna cu tert/i sustinator/i (în forma de asociere temporara), cerinta este considerata îndeplinita daca operatorul economic detine certificatul/documentele echivalente solicitat/e; Nota: tertul/ii sustinator/i nu poate/pot sustine, prin prezentarea unui/unor astfel de certificat/documente echivalente, un operator economic ofertant, din considerentul ca acest gen de certificat/documente echivalente se poate/pot utiliza numai în nume propriu, nefiind o resursa transferabila; b) în cazul unui operator economic care depune oferta individuala împreuna cu subcontractant/ti propus/si (în forma de asociere temporara), cerinta este considerata îndeplinita de: b.1.) ofertant daca detine certificatul/documentele echivalente solicitat/e si presteaza in totalitate serviciile pentru care se solicita certificatul/documentele echivalente respectiv/e; sau b.2.) subcontractantul/tii propus/si daca subcontractantul/tii nominalizat/i detine/detin certificatul/documentele echivalente solicitat/e si daca acesta/ia presteaza in totalitate serviciile pentru care se solicita certificatul/documentele echivalente respectiv/e; c) în cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata îndeplinita: c.1.) de operartorii economici ce participa in comun la procedura, daca acestia demonstraza ca dispun de respectivul/ele certificat/documente echivalente; c.2.) de unul dintre asociati, daca detine certificatul/documentele echivalente solicitat/e si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitat certificatul/documentele echivalente respectiv/e; d) în cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna împreuna cu tert/i sustinator/i (în forma de asociere temporara), cerinta este considerata îndeplinita: d.1.) de operartorii economici ce participa in comun la procedura, daca acestia demonstraza ca dispun de respectivul/ele certificat/documente echivalente; sau d.2.) de unul dintre asociati, daca detine certificatul/documentele echivalente solicitat/e si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitat certificatul/documentele echivalente respectiv/e; Nota: tertul/ii sustinator/i nu poate/pot sustine, prin prezentarea unui/unor astfel de certificat/documente echivalente, un operator economic ofertant, din considerentul ca acest gen de certificat/documente echivalente se poate/pot utiliza numai în nume propriu, nefiind o resursa transferabila; e) în cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna împreuna cu subcontractant/ti propus/si (în forma de asociere temporara), cerinta este considerata îndeplinita de: e.1.) de operartorii economici ce participa in comun la procedura, daca acestia demonstraza ca dispun de respectivul/ele certificat/documente echivalente; sau e.2.) de unul dintre asociati, daca detine certificatul/documentele echivalente solicitat/e si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitat certificatul/documentele echivalente respectiv/e; sau e.3.) subcontractantul/tii propus/si daca subcontractantul/tii nominalizat/i detine/detin certificatul/documentele echivalente solicitat/e si daca acesta/ia presteaza in totalitate serviciile pentru care se solicita certificatul/documentele echivalente respectiv/e.
Utilisation de ce critère: Utilisé
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Criteriul 1: Ofertantul trebuie sa fi executat si dus la bun sfarsit, in ultimii 5 ani, în conformitate cu normele profesionale în domeniu, lucrari similare celor care fac obiectul achizitiei, la nivelul unuia sau mai multor contracte.
Description: Nota: a) Prin ,,lucrari executate si duse la bun sfarsit’’ se intelege: a.1) lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces-verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului; sau a.2) lucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor; sau a.3) lucrari puse în func?iune insotite de proces-verbal de punere în func?iune; sau a.4) lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie finala. b) prin ,,lucrari similare’’ se intelege lucrari de executie (construire)/ reabilitare (reparatie)/modernizare a unei microhidrocentrale cu o capacitate de minim 7,5 MW. Obs.: În cazul în care autoritatea/entitatea contractanta este nevoita, indiferent de motive, sa procedeze la decalarea termenului-limita stabilit pentru depunerea candidaturilor/ofertelor, publicând în acest sens o erata, limita inferioara a perioadei de 5 ani se extinde cu perioada de timp aferenta decalarii, urmând a fi considerata îndeplinita cerinta pentru toti operatorii care au prezentat dovada finalizarii contractului de experienta similara în intervalul de timp nou rezultat (conform art. 13, alin. (2) din Instructiunea ANAP nr. 2/2017 din 19 aprilie 2017). Modalitatea de indeplinire: Ofertantul (inclusiv fiecare asociat/tert sustinator/subcontractant, daca este cazul) va completa in Documentul Unic de Achizitie European (DUAE) informatiile aferente situatiei lui (in DUAE, la sectiunea ,,A: Indicatia globala pentru toate criteriile de selectie” se raspunde cu ,,da’’ sau ,,nu’’). Nota: a) Documentele justificative actualizate care demonstreaza indeplinirea celor asumate prin completarea in DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile (conform art. 205, alin. (2) din Legea nr. 99/2016). b) in ceea ce priveste tertul sustinator, asociatul si subcontractantul - se va solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare; c) Documentele justificative actualizate, prin care ofertantul clasat pe primul loc (in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile) poate indeplini cerinta sunt urmatoarele, fara a se limita la, enumerarea nefiind cumulativa: c.1) copii ale unor parti relevante ale contractului/contractelor pe care le-a/le-au indeplinit (daca este cazul); c.2) certificate de predare-primire; c.3) recomandari; c.4) procese-verbale de receptie; c.5) certificari de buna executie; c.6) certificate constatatoare, sau alte documente suport ca altenativa la cele enumerate mai sus; d) persoanele fizice/juridice straine, vor depune documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezistenta. Documentele vor fi prezentate în traducere autorizata in limba romana, informatiile cuprinse in documentele echivalente trebuie sa fie reale si actuale la momentul prezentarii. e) nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru fiecare asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. f) pentru tertul sustinator, asociatul si subcontractantul (daca este cazul) se solicita depunerea odata cu oferta, a DUAE, a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, sau dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere. Obs: a) în cazul unui ofertant care depune oferta individuala împreuna cu tert/i sustinator/i (în forma de asociere temporara), cerinta poate fi îndeplinita prin cumul; b) în cazul unui grup de ofertanti care depun oferta comuna, cerinta se poate indeplini prin cumul; c) în cazul unui grup de ofertanti care depun oferta comuna împreuna cu tert/i sustinator/i (în forma de asociere temporara), cerinta poate fi îndeplinita prin cumul. Nota: a) subcontractan?ii pe a caror capacita?i ofertantul se bazeaza pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare ?i selec?ie, sunt considera?i ter?i sus?inatori ?i, caz în care acordul de subcontractare reprezinta, în acela?i timp, ?i angajamentul ferm. b) entitatea contractanta va lua în considerare aceasta sustinere, ca proba a îndeplinirii cerintei, daca sunt îndeplinite în mod cumulativ urmatoarele condi?ii: b.1.) ter?ul/ter?ii sus?inator(i) pot dovedi ca de?in resursele invocate ca element de sus?inere a ofertantului; b.2.) ofertantul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pentru realizarea contractului, în cazul în care ter?ul sus?inator nu este declarat subcontractant.”.
Utilisation de ce critère: Utilisé
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Criteriul 2: Ofertantul trebuie sa dovedeasca ca are personal autorizat ca expert tehnic pentru domeniile prevazute de legisla?ia în vigoare, care sa poata elabora expertizele tehnice solicitate.
Description: Ofertantul (inclusiv fiecare asociat/tert sustinator/subcontractant, daca este cazul) va completa in Documentul Unic de Achizitie European (DUAE) informatiile aferente situatiei lui (in DUAE, la sectiunea ,,A: Indicatia globala pentru toate criteriile de selectie” se raspunde cu ,,da’’ sau ,,nu’’). Nota: a) Documentele justificative actualizate care demonstreaza indeplinirea celor asumate prin completarea in DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile (conform art. 205, alin. (2) din Legea nr. 99/2016). b) Documentele justificative actualizate, prin care ofertantul clasat pe primul loc (in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile) poate indeplini cerinta sunt urmatoarele, fara a se limita la, enumerarea nefiind cumulativa: b.1) certificat de atestare tehnico - profesionala, certificat de expert etc. emise de catre institu?iile abilitate în conformitate cu prevederile legale în vigoare; b.2) copie (certificate conform cu originalul) dupa contractele de colaborare, declaratiile de disponibilitate ale persoanelor respective sau alte documente din care sa rezulte ca aceste persoane colaboreaza cu ofertantul pentru elaborarea expertizelor.
Utilisation de ce critère: Utilisé
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Criteriul 3: Ofertantul trebuie sa precizeze, daca este cazul, partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze.
Description: Ofertantul (inclusiv fiecare asociat/tert sustinator, daca este cazul) va completa in Documentul Unic de Achizitie European (DUAE) informatiile aferente situatiei lui (in DUAE, la sectiunea ,,A: Indicatia globala pentru toate criteriile de selectie” se raspunde cu ,,da’’ sau ,,nu’’). Nota: a) Documentele justificative actualizate care demonstreaza indeplinirea celor asumate prin completarea in DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile (conform art. 205, alin. (2) din Legea nr. 99/2016). b) Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru fiecare asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. c) Pentru tertul sustinator, asociatul si subcontractantul (daca este cazul) se solicita depunerea odata cu oferta, a DUAE, a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, sau dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere.
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Description: Algoritmul de calcul pentru subfactorul 2. 1 (,,Eficien?a energetica (randament - ?) a instalatiei’’) aferent ofertei n: ee(?)n x 30,00 Punctaj ee(?)n = ------------------ ee(?)cea mai mare unde: Punctaj ee(?)n - punctajul realizat de factorul ,,Eficien?a energetica (randament – ?) a instalatiei’’ aferent ofertei n. ee(?)n - ,,Eficien?a energetica (randament – ?) a instalatiei’’ aferenta ofertei n; ee(?)cea mai mare - cea mai mare ,,Eficien?a energetica (randament – ?) a instalatiei’’ ofertata. Nota : 1. ,,Eficien?a energetica (randament - ?) a istalatiei’’ minima acceptata de entitatea contractanta este de 10%. 2. Oferta a carei ,,eficien?a energetica (randament - ?) a instalatiei’’ ofertata este mai mica de 10% se considera neconforma. 3. ,,Eficien?a energetica (randament - ?) a istalatiei’’ se expirima in numar intreg (de ex.: 11%, 15%, 20%, etc.). 4. Informatiile/documentele justificative referitoare la subfactorul 2. 1 de evaluare ,,Eficien?a energetica (randament - ?) a instalatiei” trebuie sa fie incluse/depuse in/cu propunerea tehnica.
Description: Algoritmul de calcul pentru subfactorul 2. 2 (,,Disponibilitatea instalatiei’’) aferent ofertei n: dn x 15,00 Punctaj dn = ------------------ dcea mai mare unde: Punctaj dn - punctajul realizat de factorul ,,Disponibilitatea instalatiei’’ aferent ofertei n. dn - ,,Disponibilitatea instalatiei’’ aferenta ofertei n; dcea mai mare - cea mai mare ,,Disponibilitate a instalatiei’’ ofertata. Nota : 1. ,,Disponibilitatea instalatiei’’ minima acceptata de entitatea contractanta este de 95%. 2. Oferta a carei ,,disponibilitate a instalatiei’’ ofertata este mai mica de 95% se considera neconforma. 3. ,,Disponibilitate a instalatiei’’ se expirima in numar intreg (de ex.: 96%, 97%, etc.). 4. Informatiile/documentele justificative referitoare la subfactorul 2. 2 de evaluare ,,Disponibilitatea instalatiei” trebuie sa fie incluse/depuse in/cu propunerea tehnica.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 15
Critère:
Type: Qualité
Nom: Denumire subfactor 2. 3: ,,Perioada de garan?ie (in [luni], pentru lucrarile de montaj dotari industriale tehnologice (inclusiv pentru materiale, echipamente etc.))’’.
Description: Algoritmul de calcul pentru subfactorul 2. 3 (,,Perioada de garan?ie (in [luni], pentru lucrarile de montaj dotari industriale tehnologice (inclusiv pentru materiale, echipamente etc.))’’) aferent ofertei n: pgn x 15,00 Punctaj pgn = ------------------ pgcea mai mare unde: Punctaj pgn - punctajul realizat de factorul ,,Perioada de garan?ie (in [luni], pentru lucrarile de montaj dotari industriale tehnologice (inclusiv pentru materiale, echipamente etc.))’’ aferent ofertei n. pgn - ,,Perioada de garan?ie (in [luni], pentru lucrarile de montaj dotari industriale tehnologice (inclusiv pentru materiale, echipamente etc.))’’ aferenta ofertei n; pgcea mai mare - cea mai mare ,,Perioada de garan?ie (in [luni], pentru lucrarile de montaj dotari industriale tehnologice (inclusiv pentru materiale, echipamente etc.))’’ ofertata. Nota : 1. ,,Perioada de garan?ie (in [luni], pentru lucrarile de montaj dotari industriale tehnologice (inclusiv pentru materiale, echipamente etc.))’’ minima acceptata de entitatea contractanta este de 60 luni. 2. Oferta care prezinta o ,,Perioada de garan?ie (in [luni], pentru lucrarile de montaj dotari industriale tehnologice (inclusiv pentru materiale, echipamente etc.))’’ mai mica de 60 de luni de la data acceptarii recep?iei la punerea în func?iune va fi declarata NECONFORMA. 2. Informatiile/documentele justificative referitoare la subfactorul 2. 3 de evaluare ,,Perioada de garan?ie (in [luni], pentru lucrarile de montaj dotari industriale tehnologice (inclusiv pentru materiale, echipamente etc.))” trebuie sa fie incluse/depuse in/cu propunerea tehnica. 3. Termenul minim al ,,Perioadei de garan?ie (in [luni], pentru lucrarile de montaj dotari industriale tehnologice (inclusiv pentru materiale, echipamente etc.))’’ acceptata este de 60 de luni de la data acceptarii recep?iei la punerea în func?iune. 4. Perioada de garan?ie, pentru lucrarile de montaj dotari industriale tehnologice (inclusiv pentru materiale, echipamente etc.) se exprima in luni, iar numarul de luni ofertate trebuie sa fie un numar intreg (de ex.: 60 de luni, 63 de luni, 70 de luni, etc.)
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: roumain
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 10/03/202515:00:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 4Mois
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 10/03/202515:00:00 (UTC+2)
Lieu: In SEAP
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Conditions relatives à l’exécution du contrat: Conform model contract
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué: Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016
Montage financier: a) Plata serviciilor prestate se face in lei in baza facturilor emise de prestator si acceptate la plata de achizitor. b.1) Plata facturilor emise in baza contract sectorial se va face dupa verificarea si confirmarea datelor inscrise in factura si in docum insotitoare, in termen de 60 de zile calendaristice de la data primirii si inregistrarii acesteia la locul de depunere, b.2) va emite factura electronica si o va transmite prin sistemul national privind factura electronica RO e-Factura (conform prevederilor Art. II din Legea 139/2022); c) pt facturile incarcate de contractanti in SPV data de înregistrare la registratura societatii va deveni data de descarcare a facturilor de catre derulatorii de contracte dar nu mai mult de 2 zile lucratoare de la transmiterea acestora in SPV; d) contractantii, la incarcarea facturilor in SPV au obligativitatea mentionarii entitatii careia ii apartine factura
Informations relatives aux délais de recours: Conform Legea 101/2016
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Soc. Complexul Energetic Oltenia SA – Serviciul Disciplina Contractuala
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Organisation qui traite les offres: Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
TED eSender: Operator SEAP
8.Organisations
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Numéro d’enregistrement: RO30267310
Adresse postale: Strada: Alexandru Ioan Cuza, nr. 5