1.1.
Acheteur
Nom officiel: Gemeinde Wollerau Abt. Infrastruktur
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public, contrôlé par une autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2.1.
Procédure
Titre: DBZW Dorf- und Bildungszentrum Wollerau BKP 230 Elektroanlagen
Description: Elektroinstallationen
Identifiant de la procédure: 9bafd1d6-9a14-4761-a8f3-ea657257d456
Identifiant interne: 9bafd1d6-9a14-4761-a8f3-ea657257d456
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45214200 Travaux de construction de bâtiments scolaires
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: DBZW Dorf- und Bildungszentrum Wollerau BKP 230 Elektroanlagen
Description: Elektroinstallationen
Identifiant interne: 7a590ae2-b4ff-4f2f-8112-0419b8687eae
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45214200 Travaux de construction de bâtiments scolaires
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45311200 Travaux d'installations électriques
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Wollerau
Code postal: 8832
Subdivision pays (NUTS): Schwyz (CH063)
Pays: Suisse
Informations complémentaires: Bächergässli 7
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/10/2024
Date de fin de durée: 31/12/2026
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 1
L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprès du contractant, comme décrit ici: Verzug wegen Störung des Bauablaufs, unerwartet grösserer Zeitbedarf für Tiefbau u. dgl.
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Zuschlagskriterien
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Die Zuschlagskriterien wurden den Anbietern mit der Ausschreibung zugestellt.
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Rechtsmittelbelehrung Gegen den Zuschlag kann innert 20 Tagen seit der Eröffnung dieser Mitteilung beim Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz, Postfach 2266, 6431 Schwyz, schriftlich und begründet Beschwerde eingereicht werden (Art. 52 ff. IVöB). Es gelten keine Gerichtsferien. Die Vergabe wird erst nach unbenutztem Ablauf der Beschwerdefrist wirksam.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Bundesverwaltungsgericht
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Gemeinde Wollerau Abt. Infrastruktur
TED eSender: Simap.ch
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 1 567 834,90 CHF
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: DE_ETAVIS AG
Offre:
Identifiant de l’offre: 6e8578a7-99fc-4c0d-86a4-30403be571fa
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur de l'offre: 1 567 834,90 CHF
L’offre a été classée: non
Valeur de la concession:
L’offre est une variante: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: N/A
Date de conclusion du marché: 25/10/2024
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 3
Éventail d’offres:
Valeur de l’offre recevable la plus basse: 1 567 834,90 CHF
Valeur de l’offre recevable la plus élevée: 1 567 834,90 CHF
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Gemeinde Wollerau Abt. Infrastruktur
Numéro d’enregistrement: 3505f426-75ec-481d-8b01-d8e8f58deeed
Adresse postale: Hauptstrasse 15
Ville: Wollerau
Code postal: 8832
Subdivision pays (NUTS): Schwyz (CH063)
Pays: Suisse
Téléphone: +41438881210
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Bundesverwaltungsgericht
Numéro d’enregistrement: BVGER
Adresse postale: Postfach
Ville: St. Gallen
Code postal: 9023
Subdivision pays (NUTS): St. Gallen (CH055)
Pays: Suisse
Téléphone: +41584652626
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Simap.ch
Numéro d’enregistrement: CH001
Adresse postale: Holzikofenweg 36
Ville: Bern
Code postal: 3003
Subdivision pays (NUTS): Bern/Berne (CH021)
Pays: Suisse
Téléphone: +41584646388
Rôles de cette organisation:
TED eSender
8.1.
ORG-0010
Nom officiel: DE_ETAVIS AG
Taille de l’opérateur économique: Petite
Numéro d’enregistrement: 13067e8b-3355-4d85-b7cf-0e1a76ac22e1
Adresse postale: Breitenstrasse 15
Ville: Altendorf
Code postal: 8852
Subdivision pays (NUTS): Schwyz (CH063)
Pays: Suisse
Téléphone: +00 00 000 00 00
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0000
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 7a590ae2-b4ff-4f2f-8112-0419b8687eae - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 29
Date d’envoi de l’avis: 25/10/2024 02:25:50 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: allemand
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 652086-2024
Numéro de publication au JO S: 210/2024
Date de publication: 28/10/2024
