1.1.
Acheteur
Nom officiel: Office fédéral des routes OFROU - Filiale de Winterthour
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public, contrôlé par une autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2.1.
Procédure
Titre: MP-080260, N4/08 Kleinandelf. - échang. Winterthour Nord, goulot d’étranglement, UN ISE, mandat 72 installations électriques
Description: Installations électriques dans l’ensemble du périmètre, remise en état des locaux électriques, RC et lignes de transit entre Winterthour et Kleinandelfingen
Identifiant de la procédure: 6ac942bc-dfa3-4983-a91c-c7d1e18a31f1
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45311200 Travaux d'installations électriques
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: MP-080260, N4/08 Kleinandelf. - échang. Winterthour Nord, goulot d’étranglement, UN ISE, mandat 72 installations électriques
Description: Installations électriques dans l’ensemble du périmètre, remise en état des locaux électriques, RC et lignes de transit entre Winterthour et Kleinandelfingen
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45311200 Travaux d'installations électriques
5.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Suisse
N’importe où dans le pays donné
Informations complémentaires: Suisse, canton de Zurich, Kleinandelfingen – échangeur Winterthour
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 23/06/2025
Date de fin de durée: 28/02/2029
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 1
Autres informations sur le renouvellement: Une prolongation dépend de la disponibilité du crédit, de l’avancement du projet, des modifications éventuelles du projet, de l’approbation de la ligne et, enfin et surtout, de la qualité des services déjà fournis.
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Cad 1
Description: PRIX
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 40,00
Critère:
Type: Qualité
Nom: Cad 2
Description: QUALITÉ DES ÉQUIPEMENTS ET DES RÉALISATIONS
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 30,00
Critère:
Type: Qualité
Nom: Cad 3
Description: ORGANISATION
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 30,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif fédéral
Informations relatives aux délais de recours: Voies de droit Conformément à l'art. 56, al. 1, de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP), la présente décision peut être attaquée, dans un délai de 20 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall. Présenté en deux exemplaires, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature de la partie recourante ou de son représentant ; y seront jointes une copie de la présente décision et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles. Conformément à l'art. 56, al. 2, LMP, les dispositions de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) relatives à la suspension des délais ne s'appliquent pas.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Office fédéral des routes OFROU - Filiale de Winterthour
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 2 429 154,70 CHF
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: FR_LETECH AG
Offre:
Identifiant de l’offre: abfbe613-d1f5-4b8b-8beb-8f27c1657463
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur de l'offre: 2 429 154,70 CHF
L’offre a été classée: non
Valeur de la concession:
L’offre est une variante: non
Sous-traitance: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: N/A
Date de conclusion du marché: 07/07/2025
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 5
Éventail d’offres:
Valeur de l’offre recevable la plus basse: 2 429 154,70 CHF
Valeur de l’offre recevable la plus élevée: 2 429 154,70 CHF
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Office fédéral des routes OFROU - Filiale de Winterthour
Numéro d’enregistrement: 5e1e289f-9432-42fd-a6da-ef098190c248
Adresse postale: Grüzefeldstrasse 41
Ville: Winterthur
Code postal: 8404
Subdivision pays (NUTS): Zürich (CH040)
Pays: Suisse
Téléphone: +41584804711
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Tribunal administratif fédéral
Numéro d’enregistrement: BVGER
Adresse postale: Postfach
Ville: St. Gallen
Code postal: 9023
Subdivision pays (NUTS): St. Gallen (CH055)
Pays: Suisse
Téléphone: +41584652626
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Simap.ch
Numéro d’enregistrement: CH001
Adresse postale: Holzikofenweg 36
Ville: Bern
Code postal: 3003
Subdivision pays (NUTS): Bern / Berne (CH021)
Pays: Suisse
Téléphone: +41584646388
Rôles de cette organisation:
TED eSender
8.1.
ORG-0010
Nom officiel: FR_LETECH AG
Taille de l’opérateur économique: Petite
Numéro d’enregistrement: 3ee7c4ff-0cb2-40fd-8bff-1d5483b7f568
Adresse postale: Brüggenstrasse 1-3
Ville: Mettmenstetten
Code postal: 8932
Subdivision pays (NUTS): Zürich (CH040)
Pays: Suisse
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0000
Identifiant/version de l’avis: 2279534b-20a2-4f5b-bf77-ed40d61f4022 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 29
Date d’envoi de l’avis: 07/07/2025 02:25:51 (UTC+2) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: allemand, français
Numéro de publication de l’avis: 442030-2025
Numéro de publication au JO S: 128/2025
Date de publication: 08/07/2025
