TX: 19/09/2022 S180 France-Melun: Travaux de gros oeuvre 2022/S 180-508436 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Travaux |
|
|
Section I: Pouvoir adjudicateur |
|
I.1) | Nom et adresses Nom officiel: Service Départemental d'Incendie et de Secours de Seine-et-Marne Numéro national d'identification: 28770831700014 Adresse postale: 56 avenue de Corbeil - BP 70109 Ville: Melun cedex Code NUTS: FR102 Seine-et-Marne Code postal: 77001 Pays: France Courriel: marchespublics@sdis77.fr Adresse(s) internet: Adresse principale: www.sdis77.fr Adresse du profil d'acheteur: https://marchespublics-sdis77.safetender.com |
I.4) | Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public |
I.5) | Activité principale Autre activité: Service d'incendie et de secours |
|
|
Section II: Objet |
|
II.1) | Étendue du marché |
II.1.1) | Intitulé: Réhabilitation partielle du RDC et du 1er étage du CIS de Savigny-le-Temple Numéro de référence: PA452B |
II.1.2) | Code CPV principal 45223220 Travaux de gros oeuvre |
II.1.3) | Type de marché Travaux |
II.1.4) | Description succincte: La présente consultation concerne les travaux de réhabilitation partielle du rez de chaussée et du 1er étage du centre d'incendie et de secours (CIS) de SAVIGNY-LE-TEMPLE. |
II.1.6) | Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui |
II.1.7) | Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 375 162.36 EUR |
II.2) | Description |
II.2.1) | Intitulé: Gros oeuvre - couverture - étanchéité - carrelage Lot nº: 1 |
II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) 45223220 Travaux de gros oeuvre |
II.2.3) | Lieu d'exécution Code NUTS: FR102 Seine-et-Marne Lieu principal d'exécution: Savigny-le-Temple |
II.2.4) | Description des prestations: Le marché est passé selon une procédure adaptée en application des articles R.2123-1-1, R.2123-4 à R.2123-6 du code de la commande publique. Le présent marché est un marché ordinaire à prix global et forfaitaire. |
II.2.5) | Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Critère 1 : Qualité technique de l'offre / Pondération: 60% Critère de qualité - Nom: Sous-critère 1 : Méthodologie et organisation spécifique au chantier / Pondération: 30% Critère de qualité - Nom: Sous-critère 2 : Qualité de la décomposition de l'offre / Pondération: 50% Critère de qualité - Nom: Sous-critère 3 : Les moyens humains et matériels spécifiquement affectés au chantier / Pondération: 20% Prix - Pondération: 40% |
II.2.11) | Information sur les options Options: non |
II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non |
II.2.14) | Informations complémentaires Le marché démarre à sa date de notification et se termine à la date de fin de parfait achèvement. Le délai d'exécution du marché est de six (6) mois comprenant une période de préparation des travaux de deux (2) semaines à partir de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer l'exécution des travaux. |
II.2) | Description |
II.2.1) | Intitulé: Menuiseries intérieures bois - Cloisons - Doublage - Faux Plafonds - Isolation Lot nº: 2 |
II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) 45421000 Travaux de menuiserie |
II.2.3) | Lieu d'exécution Code NUTS: FR102 Seine-et-Marne Lieu principal d'exécution: Savigny-le-Temple |
II.2.4) | Description des prestations: Le marché est passé selon une procédure adaptée en application des articles R.2123-1-1, R.2123-4 à R.2123-6 du code de la commande publique. Le présent marché est un marché ordinaire à prix global et forfaitaire. |
II.2.5) | Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Critère 1 : La qualité technique de l'offre / Pondération: 60% Critère de qualité - Nom: Sous-critère 1 : Méthodologie et organisation spécifiques au chantier / Pondération: 30% Critère de qualité - Nom: Sous-critère 2 : Qualité de la décomposition de l'offre / Pondération: 50% Critère de qualité - Nom: Sous-critère 3 : Les moyens humains et matériels spécifiquement affectés au chantier / Pondération: 20% Prix - Pondération: 40% |
II.2.11) | Information sur les options Options: non |
II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non |
II.2.14) | Informations complémentaires Le marché démarre à sa date de notification et se termine à la date de fin de parfait achèvement. Le délai d'exécution du marché est de six (6) mois comprenant une période de préparation des travaux de deux (2) semaines à partir de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer l'exécution des travaux. |
II.2) | Description |
II.2.1) | Intitulé: Electricité Lot nº: 3 |
II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) 45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques |
II.2.3) | Lieu d'exécution Code NUTS: FR102 Seine-et-Marne Lieu principal d'exécution: Savigny-le-Temple |
II.2.4) | Description des prestations: Le marché est passé selon une procédure adaptée en application des articles R.2123-1-1, R.2123-4 à R.2123-6 du code de la commande publique. Le présent marché est un marché ordinaire à prix global et forfaitaire. |
II.2.5) | Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Critère 1 : La qualité technique de l'offre / Pondération: 60% Critère de qualité - Nom: Sous-critère 1 : Méthodologie et organisation spécifiques au chantier / Pondération: 30% Critère de qualité - Nom: Sous-critère 2 : Qualité de la décomposition de l'offre / Pondération: 50% Critère de qualité - Nom: Sous-critère 3 : Les moyens humains et matériels spécifiquement affectés au chantier / Pondération: 20% Prix - Pondération: 40% |
II.2.11) | Information sur les options Options: non |
II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non |
II.2.14) | Informations complémentaires Le marché démarre à sa date de notification et se termine à la date de fin de parfait achèvement. Le délai d'exécution du marché est de six (6) mois comprenant une période de préparation des travaux de deux (2) semaines à partir de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer l'exécution des travaux. |
II.2) | Description |
II.2.1) | Intitulé: Plomberie - V.M.C - Chauffage Lot nº: 4 |
II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) 45330000 Travaux de plomberie |
II.2.3) | Lieu d'exécution Code NUTS: FR102 Seine-et-Marne Lieu principal d'exécution: Savigny-le-Temple |
II.2.4) | Description des prestations: Le marché est passé selon une procédure adaptée en application des articles R.2123-1-1, R.2123-4 à R.2123-6 du code de la commande publique. Le présent marché est un marché ordinaire à prix global et forfaitaire. |
II.2.5) | Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Critère 1 : La qualité technique de l'offre / Pondération: 60% Critère de qualité - Nom: Sous-critère 1 : Méthodologie et organisation spécifiques au chantier / Pondération: 30% Critère de qualité - Nom: Sous-critère 2 : Qualité de la décomposition de l'offre / Pondération: 50% Critère de qualité - Nom: Sous-critère 3 : Les moyens humains et matériels spécifiquement affectés au chantier / Pondération: 20% Prix - Pondération: 40% |
II.2.11) | Information sur les options Options: non |
II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non |
II.2.14) | Informations complémentaires Le marché démarre à sa date de notification et se termine à la date de fin de parfait achèvement. Le délai d'exécution du marché est de six (6) mois comprenant une période de préparation des travaux de deux (2) semaines à partir de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer l'exécution des travaux. |
II.2) | Description |
II.2.1) | Intitulé: Peinture - Revêtements sols Lot nº: 5 |
II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) 45442100 Travaux de peinture |
II.2.3) | Lieu d'exécution Code NUTS: FR102 Seine-et-Marne Lieu principal d'exécution: Savigny-le-Temple |
II.2.4) | Description des prestations: Le marché est passé selon une procédure adaptée en application des articles R.2123-1-1, R.2123-4 à R.2123-6 du code de la commande publique. Le présent marché est un marché ordinaire à prix global et forfaitaire. |
II.2.5) | Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Critère 1 : La qualité technique de l'offre / Pondération: 60% Critère de qualité - Nom: Sous-critère 1 : Méthodologie et organisation spécifiques au chantier / Pondération: 30% Critère de qualité - Nom: Sous-critère 2 : Qualité de la décomposition de l'offre / Pondération: 50% Critère de qualité - Nom: Sous-critère 3 : Les moyens humains et matériels spécifiquement affectés au chantier / Pondération: 20% Prix - Pondération: 40% |
II.2.11) | Information sur les options Options: non |
II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non |
II.2.14) | Informations complémentaires Le marché démarre à sa date de notification et se termine à la date de fin de parfait achèvement. Le délai d'exécution du marché est de six (6) mois comprenant une période de préparation des travaux de deux (2) semaines à partir de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer l'exécution des travaux. |
|
|
Section IV: Procédure |
|
IV.1) | Description |
IV.1.1) | Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication: Procédure inférieure au seuil de procédure formalisée |
IV.1.3) | Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique |
IV.1.8) | Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non |
IV.2) | Renseignements d'ordre administratif |
IV.2.8) | Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique |
IV.2.9) | Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation |
|
|
Section V: Attribution du marché |
Marché nº: 2022PA452B1 Lot nº: 1 Intitulé: Gros oeuvre - Couverture - Etanchéité - Carrelage Un marché/lot est attribué: oui |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché: 12/09/2022 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BSI Adresse postale: 10 rue de l'Industrie Ville: Limoges-Fourches Code NUTS: FR102 Seine-et-Marne Code postal: 77550 Pays: France Le titulaire est une PME: oui |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 250 000.00 EUR Valeur totale du marché/du lot: 179 370.00 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section V: Attribution du marché |
Marché nº: 2022PA452B2 Lot nº: 2 Intitulé: Menuiseries intérieures bois - Cloisons - Doublage - Faux Plafonds - Isolation Un marché/lot est attribué: oui |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché: 12/09/2022 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BSI Adresse postale: 10 rue de l'Industrie Ville: Limoges-Fourches Code NUTS: FR102 Seine-et-Marne Code postal: 77550 Pays: France Le titulaire est une PME: oui |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 90 000.00 EUR Valeur totale du marché/du lot: 69 254.60 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section V: Attribution du marché |
Marché nº: 2022PA452B3 Lot nº: 3 Intitulé: Electricité Un marché/lot est attribué: oui |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché: 12/09/2022 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ITEBELEC Adresse postale: 81 bis rue Maillot Ville: Coulommiers Code NUTS: FR102 Seine-et-Marne Code postal: 77120 Pays: France Le titulaire est une PME: oui |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 40 000.00 EUR Valeur totale du marché/du lot: 29 500.00 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section V: Attribution du marché |
Marché nº: 2022PA452B4 Lot nº: 4 Intitulé: Plomberie - VMC - Chauffage Un marché/lot est attribué: oui |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché: 12/09/2022 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel: UNION TECHNIQUE DU BATIMENT Adresse postale: 59 avenue Gaston Roussel Ville: Romainville Code NUTS: FR106 Seine-Saint-Denis Code postal: 93230 Pays: France Le titulaire est une PME: non |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 75 000.00 EUR Valeur totale du marché/du lot: 72 037.76 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section V: Attribution du marché |
Marché nº: 2022PA452B5 Lot nº: 5 Intitulé: Peinture - revêtements sols Un marché/lot est attribué: oui |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché: 12/09/2022 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AEC Adresse postale: Impasse Bel Air Ville: La Rochette Code NUTS: FR102 Seine-et-Marne Code postal: 77000 Pays: France Le titulaire est une PME: oui |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 30 000.00 EUR Valeur totale du marché/du lot: 25 000.00 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section VI: Renseignements complémentaires |
|
VI.3) | Informations complémentaires: Modalités de consultation du marché public: Sur demande auprès du service des marchés publics, 56 avenue de Corbeil, BP 70109, 77001 Melun cedex, marchespublics@sdis77.fr marchespublics@sdis77.fr |
VI.4) | Procédures de recours |
VI.4.1) | Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Tribunal Administratif de Melun Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle Case postale n° 8630 Ville: Melun Cedex Code postal: 77008 Pays: France Téléphone: +33 160566630 Fax: +33 160566610 |
VI.4.2) | Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de Paris Adresse postale: préfecture de la région Île-De-France, préfecture de la région Île-De-France, Préfecture de Paris 5, rue Leblanc Ville: Paris Cedex 15 Code postal: 75911 Pays: France Courriel: ccira@paris-idf.gouv.fr Téléphone: +33 182524267 Fax: +33 182524295 Adresse internet: http://www.economie.gouv.fr/daj/reglement-amiable-des-litiges |
VI.4.3) | Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours: - Référé contractuel : recours possible dans un délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché au JOUE, ou à défaut 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. - Recours de plein contentieux : recours dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché public. |
VI.4.4) | Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: SDIS77 / Service des marchés publics Adresse postale: 56 avenue de Corbeil - BP70109 Ville: Melun cedex Code postal: 77001 Pays: France Courriel: marchespublics@sdis77.fr Adresse internet: https://marchespublics-sdis77.safetender.com |
VI.5) | Date d'envoi du présent avis: 14/09/2022 France-Melun: Travaux de gros oeuvreType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Attribution de marché sans publication préalableType de marché: Marché de travaux 19/09/2022 FR National |