Appel d'offres : ASA DE BLAIGNAC - RESTRUCTURATION DES INSTALLATIONS

Acheteur public

ADHA 24
Boulevard des saveurs - Créavallée Nord
24060 PERIGUEUX CEDEX FR
Téléphone : 0553451901

Informations générales

Référence de la consultation :
Mise en ligne : 06/02/2012 12:23:20
Mode de passation :
Catégorie de marché : Travaux
Classe d'activité : Classe 45 : Travaux de construction

Département : Gironde (33)
Date limite des candidatures (heure de Paris) :
Date limite des offres (heure de Paris) : 09/03/2012 15:00

Objet de la consultation

ASA DE BLAIGNAC - RESTRUCTURATION DES INSTALLATIONS

Liste des lots

Lot : STATION

Modification du système de pompage et de la régulation

Lot : RÉSEAU

Doublement du réseau de desserte et remplacement d’organes de sécurité.

Informations complémentaires

DEPARTEMENT DE LA GIRONDE

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

1 – MAITRE D'OUVRAGE :
A.S.A de Blaignac
Mairie
33190 - BLAIGNAC

2 – MODE DE PASSATION CHOISI : Appel d’offre à procédure adaptée.

3 – OBJET DU MARCHE : Le projet se situe sur la commune de FONTET pour le lot 1 et sur les communes de AILLAS, FONTET et NOAILLAC pour le lot 2.

• LOT 1 – Modification du système de pompage et de la régulation
• LOT 2 – Doublement du réseau de desserte et remplacement d’organes de sécurité.

4 – MODALITE D'ATTRIBUTION DU MARCHE :

Chaque lot du marché de travaux sera attribué à une entreprise unique ou à un groupement solidaire.

5 – ADRESSE DU SERVICE POUR DEMANDER OU RETIRER LE DOSSIER DE CONSULTATION :

A.D.H.A. 24 – CS 10 250 – 24060 PÉRIGUEUX CEDEX 9
Tél : 05.53.45.19.01 – Fax : 05.53.45.15.03 – Email : adha24@adha.fr

6 – FRAIS DE REPROGRAPHIE ET D'ENVOI DU DOSSIER DE CONSULTATION :

La demande de retrait de dossier se fera par courrier accompagnée d'un chèque de 15 Euros à l'ordre de l'ADHA 24 (article 41 du CMP).
Le dossier peut également être retiré, sans frais, sur la plate-forme électronique suivante : www.klekoon.com

7 – RECEPTION DES SOUMISSIONS OU DES OFFRES :

Lieu : A.D.H.A. 24 – CS 10 250 – 24060 PÉRIGUEUX CEDEX 9

Date et heures limites : Vendredi 9 Mars 2012, à 15h00.

8 – JUSTIFICATIFS A PRODUIRE :

• la lettre de candidature (DC1)
• la déclaration du candidat conforme aux prescriptions en vigueur (DC2)
• les attestations de règlement des cotisations fiscales et sociales (DC7)
• une attestation sur l'honneur que le candidat n'a pas fait l'objet, au cours des 5 dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire, pour les infractions visées au articles L.324 – 9, L.324 – 10, L.341 – 6, L.125 – 1 et L.125 – 3 du Code du Travail,
• une attestation d'assurance en cours de validité,
• si l'entreprise est en redressement judiciaire, la copie du (ou des) jugement (s) prononcé(s) à cet effet,
• les moyens techniques et le personnel mis à disposition,
• les certificats de capacité pour travaux similaires datant de moins de 2 ans.

9 – DELAI PENDANT LEQUEL LE CANDIDAT RESTERA ENGAGE PAR SON OFFRE : 150 jours

10 – DELAI D'EXECUTION DES TRAVAUX :
Date approximative de début des travaux : Automne/Hiver 2012/2013
Délai d'exécution : 120 jours.

11 – DATE D'ENVOI A LA PUBLICATION : Lundi 6 février 2012

Lieu d'exécution

BLAIGNAC

Dématérialisation des marchés publics, Veille sur les appels d'offres

Moteur de recherche