Appel d'offres : Conservatoire du Littoral, Association ADENA, Avis d’appel public à la concurrence, Marché de travaux, Démolition et reconstruction du pont Koch, Réserve naturelle du Bagnas

Acheteur public

Association ADENA
Domaine du grand clavelet - Route de Sète
34300 AGDE FR
Téléphone : 0467016023

Informations générales

Référence de la consultation : K2111622
Mise en ligne : 16/01/2014 14:58:06
Mode de passation :
Catégorie de marché : Travaux
Classe d'activité : Classe 45 : Travaux de construction

Département : Hérault (34)
Date limite des candidatures (heure de Paris) :
Date limite des offres (heure de Paris) : 10/02/2014 18:00

Objet de la consultation

Conservatoire du Littoral Association ADENA Avis d’appel public à la concurrence Marché de travaux Démolition et reconstruction du pont Koch, Réserve naturelle du Bagnas

Liste des lots

Lot : Démolition - Voirie

Lot 2 : Maçonnerie - Génie Civil

Lot 3 : Passerelle bois métal

Informations complémentaires

Conservatoire du Littoral
Association ADENA
Avis d’appel public à la concurrence
Marché de travaux

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Association ADENA, Domaine du Grand Clavelet, route de Sète, 34300 AGDE, Tél : 04.67.01.60.23

Objet du marché : Démolition et reconstruction du pont Koch, Réserve naturelle du Bagnas

Type de marché : Travaux

Lieu d'exécution : AGDE

Prestations divisées en lots : Oui
Lot N° 1 : Démolition – Voirie
Lot N° 2 : Maçonnerie – Génie Civil
Lot N° 3 : Passerelle Bois Métal

Durée du marché ou délai d'exécution :
Délai de préparation des travaux :
1 MOIS (UN MOIS) à compter de la date fixée par l’ordre de service qui prescrira de la commencer.

Délai d’exécution global des travaux :
10 SEMAINES (DIX SEMAINES) à compter de la date fixée par l’ordre de service du lot qui démarrera les travaux.

Délai par lot :
Lot N° 1 : 1 (UNE) semaine
Lot N° 2 : 3 (TROIS) semaines
Lot N° 3 : 6 (SIX) semaines

Date prévisionnelle de commencement des travaux : Avril 2014

Des variantes seront-elles prises en compte : Non

Cautionnement et garanties exigés : Cautionnement et garantie exigées et fixées au CCAP

Modalités de règlement des comptes : Les paiements de ce marché se feront par virement

Unité monétaire utilisée : L’euro

Langue applicable , Le Français

Type de procédure : Procédure adaptée

Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : garanties et capacités techniques et financières et références professionnelles (les entreprises auront à produire un dossier complet comprenant les pièces précisés dans le règlement de consultation)

Critères d'attribution :
Offre appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
60 points : Valeur technique de l’offre notamment au regard du mémoire technique fourni
40 points : Prix

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres

Date limite de réception des offres : Les offres devront être adressées à Association ADENA, Domaine du Grand Clavelet, route de Sète, 34300 AGDE, Tél : 04.67.01.60.23 et lui parvenir au plus tard le lundi 10 février 2014 à 18 h 00.

Renseignements complémentaires :
- Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
BET Claude BEL, 8 rue Joseph CHAUVET, BP 50099, 34304 AGDE Cedex, Tél : 04.67.94.23.12, Fax : 04.67.21.21.03, Email : cabinet.bel@orange.fr

- Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Association ADENA, Milène FILLEUX, Domaine du Grand Clavelet, route de Sète, 34300 AGDE, Tél :04.67.01.60.23, Email : adena.conservateur@espaces-naturels.fr

- Adresse auprès de laquelle les dossiers de consultation peuvent être obtenus :
Association ADENA, Milène FILLEUX, Domaine du Grand Clavelet, route de Sète, 34300 AGDE, Tél :04.67.01.60.23, Email : adena.conservateur@espaces-naturels.fr

- Le DCE (Dossier de Consultation Entreprise) est téléchargeable gratuitement sur la
plateforme de dématérialisation Klekoon à l’adresse suivante : www.klekoon.com

Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal Administratif de Montpellier - 6 rue Pitot- 34000 Montpellier, Tel: 04 67 54 81 00

Date d'envoi du présent avis à la publication : 16/01/2014

Lieu d'exécution

AGDE

Département : ()	Date de parution :	Date de péremption :
Annee : 200	Edition (N°. BOAMP) :	N° annonce (BOAMP) :

Dématérialisation des marchés publics, Veille sur les appels d'offres

Moteur de recherche

Autres éléments possiblement liés