Dématérialisation des marchés publics, Veille sur les appels d'offres

Moteur de recherche

00 Département non défini

01 Ain

02 Aisne

03 Allier

04 Alpes-de-Haute-Provence

05 Hautes-Alpes

06 Alpes-Maritimes

07 Ardèche

08 Ardennes

09 Ariège

10 Aube

11 Aude

12 Aveyron

13 Bouches-du-Rhône

14 Calvados

15 Cantal

16 Charente

17 Charente-Maritime

18 Cher

19 Corrèze

20A Corse-du-Sud

20B Haute-Corse

21 Côte-d'Or

22 Côtes-d'Armor

23 Creuse

24 Dordogne

25 Doubs

26 Drôme

27 Eure

28 Eure-et-Loir

29 Finistère

30 Gard

31 Haute-Garonne

32 Gers

33 Gironde

34 Hérault

35 Ille-et-Vilaine

36 Indre

37 Indre-et-Loire

38 Isère

39 Jura

40 Landes

41 Loir-et-Cher

42 Loire

43 Haute-Loire

44 Loire-Atlantique

45 Loiret

46 Lot

47 Lot-et-Garonne

48 Lozère

49 Maine-et-Loire

50 Manche

51 Marne

52 Haute-Marne

53 Mayenne

54 Meurthe-et-Moselle

55 Meuse

56 Morbihan

57 Moselle

58 Nièvre

59 Nord

60 Oise

61 Orne

62 Pas-de-Calais

63 Puy-de-Dôme

64 Pyrénées-Atlantiques

65 Hautes-Pyrénées

66 Pyrénées-Orientales

67 Bas-Rhin

68 Haut-Rhin

69 Rhône

70 Haute-Saône

71 Saône-et-Loire

72 Sarthe

73 Savoie

74 Haute-Savoie

75 Paris

76 Seine-Maritime

77 Seine-et-Marne

78 Yvelines

79 Deux-Sèvres

80 Somme

81 Tarn

82 Tarn-et-Garonne

83 Var

84 Vaucluse

85 Vendée

86 Vienne

87 Haute-Vienne

88 Vosges

89 Yonne

90 Territoire de Belfort

91 Essonne

92 Hauts-de-Seine

93 Seine-Saint-Denis

94 Val-de-Marne

95 Val-d'Oise

971 Guadeloupe

972 Martinique

973 Guyane

974 Réunion

975 Saint-Pierre-et-Miquelon

976 Mayotte

977 Polynésie Française

978 Nouvelle Calédonie

98 La Polynésie Française

984 Département non défini

986 Wallis-et-Futuna

987 La Polynésie Française

988 Nouvelle-Calédonie

99 Département hors de France

Appel d'offre

Création d'un terrain multisports

Emetteur : commune de castirla (20)
Source : Klekoon - Procédure adaptée
Parution : 24/11/2023
Clôture : 26/12/2023

Détail du
marché

Pièces du
marché

Indispo.Indisponible

Répondre au
marché

Indispo.Indisponible

Questions /
Réponses
Acheteur public

commune de castirla
tomasini Jacques André
20236 CASTIRLA FR
Téléphone : 0495474140

Informations générales

Référence de la consultation :
Mise en ligne : 24/11/2023 14:57:22
Mode de passation :
Catégorie de marché : Travaux
Classe d'activité : Classe 45 : Travaux de construction

Département : Corse (20)
Date limite des candidatures (heure de Paris) :
Date limite des offres (heure de Paris) : 26/12/2023 11:15

Objet de la consultation

Création d'un terrain multisports

Liste des lots
Lot : Gros Œuvre – Démolition- Terrassement-Construction
Installation de Chantier Installation et Clôture de chantier Etude d'exécution Démolitions, évacuation existant, terrassement Décaissement y/c purge et évacuation des déblais Réalisation d’un fond de forme y/c nivelage et compactage Nettoyage des abords y/c démaquisage, enlevée des rochers et évacuation des gravats Réalisation d’un muret béton d’épaisseur 20 cm, y/c drain PVC diamètre100 (3*15ml) y/c raccordement sur regard PEHD diamètre 600 grille D400 Création dalle béton armée 15 cm épaisseur et toutes sujétions
Lot : Création d’un terrain multisports 25*12
Amené et repli du matériel Structure fourniture et pose Structure entièrement galvanisée et plastifiée Structure porteuse : poteaux de diamètre 102 mm, lisse de main courante de diamètre 60 mm (scellement direct) Remplissage : barreaudage, tubes horizontaux réalisés en acier carré 30*30 mm, tubes verticaux de diamètre 26 mm, ensemble mécano-soudé galvanisé à chaud panneaux 140*3 mm Fixations : fixation des grilles sur les poteaux à l’aide de brides (modèle déposé) en aluminium plastifié, visserie inox inviolable et système anti bruit Buts : permettant la pratique du handball, football et basket-ball Basket-ball : panneaux de basket en polyester 1200*900 mm (1/2 lune) cercles réglementaires renforcés fixés directement sur la structure Volley-ball : poteau de volley multifonction de diamètre 90 mm + filet + système de tension Tennis : Pose d’un filet de tennis amovible et toutes suggestions Coloris : poteaux ral 7016 grille ral 6018 Revêtement gazon multisports 25 mm, fourniture et pose gazon fibrillé de hauteur 25 mm rouleaux + bande de pontage + colle + ligne blanche 100 ml chargé en silice 0,4/0,8 à raison de 30kg/m2 Sol amortissant pour Eclairage LED autonome intégré au TMS avec mat BIPODE Par ballon (hauteur 5 m) : réhausse filet 100*100 fourniture et pose, palissade est et ouest + fronton nord et sud
Informations complémentaires

AVIS DE MARCHE

Identification de l’acheteur : COMMUNE DE CASTIRLA – 20236 CASTIRLA
Nom du contact : Monsieur le Maire
Tél : 04 95 47 41 40
Courriel : communedecastirla@orange.fr
SIRET : 212 000 830 000 19
Groupement de commandes : Non
Identification interne de la consultation : 2023-02
Moyens d’accès aux documents de la consultation : https://www.klekoon.com/

L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur : Oui

Intitulé du marché : Création d’un terrain multisports

Type de marché : Travaux
Lieu principal d’exécution : Commune de CASTIRLA

Durée prévisionnelle du marché : Trois (3) mois tous lots confondus

La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Renseignements relatifs au marché : Il est prévu une décomposition en 2 lots.
Chaque lot donnera lieu à un marché public.

Désignation des lots et nature des prestations :

Lot 01 : Démolition Terrassement Gros œuvre Construction
Lot 02 : Construction du terrain multisports

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Charges et notamment dans le CCTP/DPGF.

Variantes libres : interdites

Procédure de passation : Procédure adaptée ouverte soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique. Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit de négocier selon les modalités décrites dans le règlement de la consultation.

Durée prévisionnelle du marché ou délai d’exécution :
Le délai global d’exécution des travaux est fixé à l’article 2-6 de l’acte d’engagement : il est de 3 mois. Par dérogation à l’article 28.1 du CCAG-Travaux, la période de préparation de chantier et d’approvisionnement du matériel est incluse dans la période de réalisation des travaux. Le délai d’exécution du présent marché part de la date fixée par l’ordre de service établi par le Maître d’ouvrage marquant le point de départ de la période de préparation.


Date prévisionnelle de commencement des travaux : Lundi 15 janvier 2024

- Langue utilisée dans l'offre ou la candidature : français
- Unité monétaire utilisée : l'euro

Date limite de réception des offres : Mardi 26 décembre 2023 – 11h00

Délai de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Modes de retrait des documents de la consultation : Téléchargement gratuit du dossier de consultation et de l'avis de marché https://www.klekoon.com/. Il est conseillé aux candidats de s'identifier sur le site et d’indiquer une adresse courriel permettant de façon certaine une correspondance électronique tout au long de la procédure. Pour les modalités de retrait des documents, se référer au règlement de la consultation ou aux conditions générales du profil d’acheteur.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et/ou technique peuvent être obtenus : Les demandes doivent se faire par l’intermédiaire du mail de la commune : communedecastirla@orange.fr et ou https://www.klekoon.com/

Critères de sélection des candidatures : Garanties et capacités techniques et financières, Capacités professionnelles

Documents justificatifs à produire dans le cadre de la candidature :
Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr. ou le DUME.

Ils comprendront ou seront complétés par les éléments prévus aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3 et R. 2143-4 du Code de la commande publique, intervenant pour la sélection des candidatures.

Les éléments concernant la situation juridique de l’entreprise, la capacité économique et financière de l’entreprise, les références professionnelles et la capacité technique de l’entreprise sont détaillées dans le règlement de la consultation.

Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dessous avec leur pondération :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif.
Les éléments justificatifs à produire dans le cadre l’offre sont détaillées dans le règlement de la consultation.

A l’attribution du marché, le ou les candidats retenus produiront les certificats et attestations des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande publique.

Modalités et Adresse de remise des plis : Transmission obligatoire par voie électronique via le mail de la commune à « https://www.klekoon.com /» La signature électronique des documents n'est pas exigée. Seule la transmission de la copie de sauvegarde est autorisée par voie papier, adressée à Monsieur le Maire de la Commune de CASTIRLA à l’adresse supra. Le contenu des plis ainsi que les modalités de transmission et de signature sont décrits dans le règlement de la consultation.

Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours :
Tribunal Administratif de Bastia – Chemin Montepiano – 20407 BASTIA Cedex
Tèl : 04.95.32.88.66 – Fax : 04.95.32.38.55 – courriel : greffe.ta-bastia@juradm.fr

Date d'envoi à la publication : 24 novembre 2023

Le Maire

Lieu d'exécution

CASTIRLA

Liste des pièces du marché Mise en ligne Taille
RC.pdf
24/11/2023 14:53:00 224 Ko
Télécharger le RC

Veuillez sélectionner les pièces du DCE que vous souhaitez télécharger

Votre message

Veuillez ne pas indiquer le nom de votre entreprise car l'échange est susceptible d'être rendu public.
Reseigner le champ