Appel d'offres : EXTENSION DU SIEGE DE LA CCBPD

Appel d'offre

EXTENSION DU SIEGE DE LA CCBPD - CONSULTATION POUR 3 LOTS

Emetteur : Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées (69)

Source : Klekoon - Procédure adaptée

Parution : 25/09/2023

Clôture : 20/10/2023

Détail du
marché

Pièces du
marché

Indispo.Indisponible

Répondre au
marché

Indispo.Indisponible

Questions /
Réponses

Acheteur public

Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées
1 277 route des Crêtes
69480 ANSE FR
Téléphone : 0474670025 ; Fax : 0474670071

Informations générales

Référence de la consultation : 23.13 - 3 LOTS
Mise en ligne : 25/09/2023 17:12:18
Mode de passation :
Catégorie de marché : Travaux
Classe d'activité : Classe 45 : Travaux de construction

Département : Rhône (69)
Date limite des candidatures (heure de Paris) :
Date limite des offres (heure de Paris) : 20/10/2023 12:00

Objet de la consultation

EXTENSION DU SIEGE DE LA CCBPD - CONSULTATION POUR 3 LOTS

Liste des lots

Lot : ETANCHEÏTE

Lot : FACADE ITE ENDUIT – BARDAGE ACIER CORTEN - METALLERIE

Lot : CHAPE BETON DURCI

Informations complémentaires

EXTENSION DU SIEGE DE LA CCBPD - CONSULTATION POUR 3 LOTS
03 ETANCHEÏTE
05 FACADE ITE ENDUIT – BARDAGE ACIER CORTEN - METALLERIE
10 CHAPE BETON DURCI

Type de contrat Marché à tranche unique ferme
Structure Lots séparés
Lieu d’Exécution Anse – 1277 Route des Crêtes
Durée délai estimatifs 16 mois dont 4 semaines de préparation comprises dans délai d’exécution conformément au planning prévisionnel. Le
marché commence dès sa notification. Un OS de démarrage sera transmis à l’entreprise à l’issue de la période de préparation

Ces consultations font suite à des déclaration d'infructuosité de la consultation initiale.

Il n'est pas exigé de variante de la part de l'acheteur et les variantes proposées par les candidats ne sont pas autorisées.
Aucune option ni Prestations Supplémentaire Eventuelle ne sont prévues.

Une garantie à première demande est exigée pour percevoir l’avance.
Une garantie à première demande est exigée en substitution de la retenue de garantie

Conditions de participation et critères de sélection des candidats :
Lors de l’ouverture des plis, ne seront pas admises :
- les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles L.2141-1 à L2141-5 du CCP,
- les candidatures qui ne présentent pas le niveau de capacités professionnelles, techniques et financières demandées.
Liste des qualifications et des effectifs minimums :

03 ETANCHEÏTE 3221 EFF2
05 FACADE ITE ENDUIT – BARDAGE ACIER CORTEN - METALLERIE Sur référence EFF2
10 CHAPE BETON DURCI Sur référence EFF1

La même entreprise ne peut pas présenter pour l’accord-cadre plusieurs offres, en agissant à la fois :
En qualité de candidat individuel et de membre d’un ou plusieurs groupements ;
En qualité de membre de plusieurs groupements.
Les candidats peuvent présenter des offres pour tous les lots.

En cas de groupement, sa transformation dans une forme juridique déterminée ne pourra pas être exigée pour la présentation d'une candidature
ou d'une offre. Cependant, après l'attribution de l'accord-cadre, il pourra être exigé du groupement titulaire d'adopter la forme juridique du
groupement solidaire.

Critères de sélection des offres
1. Critère Prix des prestations notation sur 40 points
Le critère prix des prestations sera jugé à partir de la DPGF complétée par le candidat et noté sur 40, la note maximale sera attribuée à l'offre
proposant le prix le plus bas, après élimination des offres avec des prix anormalement bas. La note attribuée aux autres offres répondra à la
formule suivante (formule inversement proportionnelle)
 Montant de l’offre moins disante/ Montant de l’offre concernée x 40 (hors offres jugées anormalement basses.)
Le ratio est arrondi à 2 chiffres après la virgule.

2. Critère Valeur technique pondéré à 60 sur 100 points.

1. Organisation du chantier (Notation : /20)
A. Organisation et Méthodologie de travaux
B. Moyens humains et matériels
2. Démarche qualité (Notation : / 20)
A. Moyens mis en œuvre par l’entreprise pour le contrôle de la qualité d’exécution
B. Organisation de l’entreprise pour les levées de réserves de réception et de GPA : moyens humains, méthodologie et délais d’intervention
3. Qualité environnementale (Notation : /10)
A. Mesures mises en œuvre par l’entreprise pour la réduction des nuisances
B. Liste de matériaux liés à la qualité environnementale
4. Planification (Notation : /10)

Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier les offres reçues avec les trois premiers candidats après
classement initial.

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir
une demande au moyen du profil d'acheteur au plus tard avant le 11/10/2023.

Délivrance du DCE
Le dossier de consultation est téléchargeable sur le profil d'acheteur.

La transmission des candidatures (et des offres) se fait obligatoirement par voie électronique via le profil d'acheteur : http://www.klekoon.com.

Mode de réception candidature/Offre :
Par voie électronique uniquement sur www.klekoon.com

Renseignements complémentaires :
Ils peuvent être obtenus à partir du profil d'acheteur à l'adresse www.klekoon.com dans l'espace <<Questions/Réponses>> du marché.

Lieu d'exécution

ANSE

Liste des pièces du marché	Mise en ligne	Taille

Question posée le 11/10/2023 13:45:00

Réponse de l'organisme émetteur : 12/10/2023 09:25:12

Bonjour,

46-10-05.10 Habillage rail B.S. :
Y a-t-il des Brises Soleil sur la façade rdc Sud des bureaux, sur la vue de dessus on, distingue une partie grisée mais pas aussi importante que sur les BS de la salle de convivialité, est-ce un habillage de rail ?

--> Il n’y a pas des BSO prévus pour les bureaux en façade sud du RDC, cependant l’habillage des épines de ce mur rideau est du conformément à l’article 46-10-05.05. Ces habillages sont représentées en orange sur les plans de façades.

Bonne réception,
Le service de la commande publique

Question posée le 09/10/2023 16:20:37

Bonjour,
46-05-05.00 Enduit :
Le plan de repérage p2 du carnet de détails indique une partie en façade Sud et une partie et en façade Est ; sur les plans façades seule la façade Est est concernée (indication « enduit » et couleur beige seulement sur cette façade) . Quel plan doit-on prendre e référence ?

46-10-05.30 Bardage intérieur – sans isolation
Sur le plan de repérage p2 du carnet de détails des parois la parois supportant les boites aux lettres n’est pas repérée en orange , doit-on du corten sur ce mur ?
Sur la coupe D-D , le mur s’arrête à 3.4 m du sol, sur coupe C-C il monte jusqu’au plafond. Jusqu’où le doit-on ?
Cordialement

Réponse de l'organisme émetteur : 10/10/2023 12:33:39

Bonjour,

Nous faisons suite à vos questions :

46-05-05.00 Enduit :
Le plan de repérage p2 du carnet de détails indique une partie en façade Sud et une partie et en façade Est ; sur les plans façades seule la façade Est est concernée (indication « enduit » et couleur beige seulement sur cette façade) . Quel plan doit-on prendre e référence ?

--> Seul la façade Est est concernée. En partie de la façade Sud en question le bâtiment vient directement contre le bâtiment existant.

46-10-05.30 Bardage intérieur – sans isolation
Sur le plan de repérage p2 du carnet de détails des parois la parois supportant les boites aux lettres n’est pas repérée en orange , doit-on du corten sur ce mur ?
Sur la coupe D-D , le mur s’arrête à 3.4 m du sol, sur coupe C-C il monte jusqu’au plafond. Jusqu’où le doit-on ?

--> Oui, vous devez le corten sur la paroi avec les boites aux lettres jusqu’à la porte dans la circulation. Idem à l’étage, le corten se retourne sur la parois autour de la porte d’ascenseur.
Le mur courbe en corten passe derrière le plafond suspendu en lames de bois/baffles de la salle de convivialité et monte jusqu’à la dalle bois. Vous le devez jusqu’à la dalle sur 4.01 m d’hauteur.

Bonne réception,

Le Service de la Commande Publique

Votre message

Veuillez ne pas indiquer le nom de votre entreprise car l'échange est susceptible d'être rendu public.

Autres éléments possiblement liés

EXTENSION DU SIEGE DE LA CCBPD - CONSULTATION POUR 3 LOTS

Emetteur : Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées (69)

Source : Avis KLEKOON (3907452)

Parution : 25/09/2023

Clôture : 20/10/2023

Département : 69 (Rhône)	Date de parution : 25/09/2023	Date de péremption : 20/10/2023
Annee : 2023	Edition : Septembre 2023	N° annonce : K3907452
EXTENSION DU SIEGE DE LA CCBPD - CONSULTATION POUR 3 LOTS

Date de parution: 25/09/2023
Limite de réception des candidatures: 20/10/2023 à 12:00
Limite de réception des offres: 20/10/2023 à 12:00
Département: Rhône (69)

Objet: EXTENSION DU SIEGE DE LA CCBPD - CONSULTATION POUR 3 LOTS

Organisme émetteur: Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées

Description du marché:
EXTENSION DU SIEGE DE LA CCBPD - CONSULTATION POUR 3 LOTS
03 ETANCHEÏTE
05 FACADE ITE ENDUIT – BARDAGE ACIER CORTEN - METALLERIE
10 CHAPE BETON DURCI

Type de contrat Marché à tranche unique ferme
Structure Lots séparés
Lieu d’Exécution Anse – 1277 Route des Crêtes
Durée délai estimatifs 16 mois dont 4 semaines de préparation comprises dans délai d’exécution conformément au planning prévisionnel. Le
marché commence dès sa notification. Un OS de démarrage sera transmis à l’entreprise à l’issue de la période de préparation

Ces consultations font suite à des déclaration d'infructuosité de la consultation initiale.

Il n'est pas exigé de variante de la part de l'acheteur et les variantes proposées par les candidats ne sont pas autorisées.
Aucune option ni Prestations Supplémentaire Eventuelle ne sont prévues.

Une garantie à première demande est exigée pour percevoir l’avance.
Une garantie à première demande est exigée en substitution de la retenue de garantie

Conditions de participation et critères de sélection des candidats :
Lors de l’ouverture des plis, ne seront pas admises :
- les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles L.2141-1 à L2141-5 du CCP,
- les candidatures qui ne présentent pas le niveau de capacités professionnelles, techniques et financières demandées.
Liste des qualifications et des effectifs minimums :

03 ETANCHEÏTE 3221 EFF2
05 FACADE ITE ENDUIT – BARDAGE ACIER CORTEN - METALLERIE Sur référence EFF2
10 CHAPE BETON DURCI Sur référence EFF1

La même entreprise ne peut pas présenter pour l’accord-cadre plusieurs offres, en agissant à la fois :
En qualité de candidat individuel et de membre d’un ou plusieurs groupements ;
En qualité de membre de plusieurs groupements.
Les candidats peuvent présenter des offres pour tous les lots.

En cas de groupement, sa transformation dans une forme juridique déterminée ne pourra pas être exigée pour la présentation d'une candidature
ou d'une offre. Cependant, après l'attribution de l'accord-cadre, il pourra être exigé du groupement titulaire d'adopter la forme juridique du
groupement solidaire.

Critères de sélection des offres
1. Critère Prix des prestations notation sur 40 points
Le critère prix des prestations sera jugé à partir de la DPGF complétée par le candidat et noté sur 40, la note maximale sera attribuée à l'offre
proposant le prix le plus bas, après élimination des offres avec des prix anormalement bas. La note attribuée aux autres offres répondra à la
formule suivante (formule inversement proportionnelle)
? Montant de l’offre moins disante/ Montant de l’offre concernée x 40 (hors offres jugées anormalement basses.)
Le ratio est arrondi à 2 chiffres après la virgule.

2. Critère Valeur technique pondéré à 60 sur 100 points.

1. Organisation du chantier (Notation : /20)
A. Organisation et Méthodologie de travaux
B. Moyens humains et matériels
2. Démarche qualité (Notation : / 20)
A. Moyens mis en oeuvre par l’entreprise pour le contrôle de la qualité d’exécution
B. Organisation de l’entreprise pour les levées de réserves de réception et de GPA : moyens humains, méthodologie et délais d’intervention
3. Qualité environnementale (Notation : /10)
A. Mesures mises en oeuvre par l’entreprise pour la réduction des nuisances
B. Liste de matériaux liés à la qualité environnementale
4. Planification (Notation : /10)

Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier les offres reçues avec les trois premiers candidats après
classement initial.

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir
une demande au moyen du profil d'acheteur au plus tard avant le 11/10/2023.

Délivrance du DCE
Le dossier de consultation est téléchargeable sur le profil d'acheteur.

La transmission des candidatures (et des offres) se fait obligatoirement par voie électronique via le profil d'acheteur : http://www.klekoon.com.

Mode de réception candidature/Offre :
Par voie électronique uniquement sur www.klekoon.com

Renseignements complémentaires :
Ils peuvent être obtenus à partir du profil d'acheteur à l'adresse www.klekoon.com dans l'espace <> du marché.
-
Adresse profil acheteur, le DCE (Dossier de Consulation) est téléchargeable gratuitement sur : www.klekoon.com

Classe d'activité:
- 45: Travaux de construction

Dématérialisation des marchés publics, Veille sur les appels d'offres

Moteur de recherche

Autres éléments possiblement liés