Appel d'offres : Marché de travaux concernant la construction d’un espace multifonctionnel à Neuillé

Appel d'offre

Marché de travaux concernant la construction d’un espace multifonctionnel à Neuillé

Emetteur : Crescendo Conseil (49)

Source : Klekoon - Procédure adaptée

Parution : 06/02/2026

Clôture : 06/03/2026

Détail du
marché

Pièces du
marché

Indispo.Indisponible

Répondre au
marché

Indispo.Indisponible

Questions /
Réponses

Acheteur public

Crescendo Conseil
17 PLACE SAINT HÉLENE
36000 CHATEAUROUX FR
Téléphone : 0218477252

Informations générales

Référence de la consultation : K4148099
Mise en ligne : 06/02/2026 14:54:43
Mode de passation :
Catégorie de marché : Travaux
Classe d'activité : Classe 45 : Travaux de construction

Département : Maine-et-Loire (49)
Date limite des candidatures (heure de Paris) :
Date limite des offres (heure de Paris) : 06/03/2026 12:00

Objet de la consultation

Marché de travaux concernant la construction d’un espace multifonctionnel à Neuillé

Liste des lots

Lot : Terrassement – VRD – Espaces verts

Lot : Gros-Œuvre

Lot : Couverture bac acier

Lot : Menuiseries extérieures aluminium

Lot : Menuiseries intérieures

Lot : Peinture - Revêtement de sols souples

Lot : Electricité Courants forts – Courants faibles

Lot : Chauffage – ventilation – plomberie sanitaire

Lot : Photovoltaïque

Lot : Cloisons mobiles

Lot : Serrurerie

Informations complémentaires

1. OBJET ET ETENDUE DE LA CONSULTATION
1.1 OBJET DE LA CONSULTATION
La présente consultation concerne la construction d’un espace multifonctionnel à Neuillé (49).
Elle fait suite à une première consultation lancée en novembre 2025 lors de laquelle certains lots ont été classés sans suite pour motif d’intérêt général (lots
1, 2, 6, 10 11, 12, 13 et 14) ou infructuosité (lots 5 et 7)
1.2 FORME DE LA CONSULTATION
Cette consultation est un marché de travaux passé en procédure adaptée est soumise aux dispositions des articles R2123-1 à R2123-7 du Code de la
Commande Publique.
Conformément à l’article R2122-7 du Code de la Commande Publique, le pouvoir adjudicateur, se réserve la possibilité de recourir ultérieurement à une
procédure sans publicité ni mise en concurrence pour des prestations similaires, avec le titulaire du présent marché.
1.3 ALLOTISSEMENT
Les travaux sont répartis en 11 lots :

Lot Désignation
1 Terrassement – VRD – Espaces verts
2 Gros-Œuvre
5 Couverture bac acier
6 Menuiseries extérieures aluminium
7 Menuiseries intérieures
10 Peinture - Revêtement de sols souples
11 Electricité Courants forts – Courants faibles
12 Chauffage – ventilation – plomberie sanitaire
13 Photovoltaïque
15 Cloisons mobiles
16 Serrurerie

2. LES INTERVENANTS
2.1 MAITRE D’OUVRAGE
Commune de Neuillé
8 place Saint Médard
49680 Neuillé
2.2 CONDUCTEUR D’OPERATION
Crescendo conseil
32 place Saint Nicolas
49400 Saumur
2.3 MAITRISE D’ŒUVRE
ATOME
45 rue Beaurepaire
49400 Saumur
La mission du maître d’œuvre est une mission de base + OPC.

3.1 VISITE DU SITE
La visite du site est conseillée pour les lots 1, 2, 5, 11 et 12.
Le candidat doit au préalable contacter le secrétariat de la commune de Neuillé
Contact : 02 41 52 51 10 ou secretariat@neuille.fr
Lieu de rendez-vous : Mairie de Neuillé
Une attestation de visite sera remise à chaque candidat présent.
Aucun candidat ne sera autorisé à pénétrer dans le bâtiment seul. Aucune visite ne sera organisée en dehors de ces périodes.
Aucune question ne sera acceptée lors de cette visite. Les demandes de renseignements devront faire l’objet d’une demande selon l’article 3.3 du présent
document.
3.2 DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET MODIFICATION DU DOSSIER DE CONSULTATION
Demande de renseignements
Les demandes sont à faire via la plateforme www.klekoon.com avant le 27 février 2026 à 12h00m00s.
Aucune question écrite exprimée après cette date ne sera acceptée.

3.3 VARIANTES FACULTATIVES
Les variantes facultatives à la solution de base, à l'initiative des candidats sont autorisées. Elles pourront porter sur plusieurs postes du lot concerné. Les
candidats doivent remettre impérativement une offre de base.
La variante ainsi proposée ne devra pas modifier le délai d'exécution du marché ni impacter les autres lots. Seule une variante facultative économique
(c'est-à-dire en moins-value) par rapport à la solution de base sera prise en compte.
La variante ne devra pas modifier substantiellement les aspects architecturaux et les performances techniques. Elle devra respecter les contraintes liées au
déroulement du chantier décrites dans le dossier de consultation, et ne pas porter sur les clauses administratives du marché.
La variante précisera clairement, dans un dossier complémentaire les avantages apportés tant sur le plan technique que financier.
Une annexe à la DPGF sera également jointe.
Il est toutefois précisé que dans l’éventualité où l’offre du titulaire serait une variante retenue par la maîtrise d’ouvrage, le titulaire conservera à sa charge
tous les travaux modificatifs éventuels, impactant les autres corps d’états sauf si la solution démontre l’absence d’impact sur ces autres corps d’état, ainsi
que les études d’exécution.
3.4 VARIANTES OBLIGATOIRES
Un lot comporte une variante imposée par l’acheteur dont la réponse est obligatoire :
 Lot 10 – Variante 10-01 : Revêtement de sol en linoleum en lieu et place du sol caoutchouc
3.5 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES
Certains lots comportent des PSE dont les réponses sont obligatoires :
 Lot 01 – PSE 01-01 : Concassage et criblage des matériaux de démolition pour réutilisation
 Lot 02 – PSE 02-01 : Démolitions structurelles complémentaires éventuelles
 Lot 07 – PSE 07-01 : Ensemble agencement buvette avec plan de travail
 Lot 07 – PSE 07-02 : Rideau acoustique
 Lot 11 – PSE 11-01 : Plaque de cuisson électrique

4. JUGEMENT DES OFFRES
Le jugement des offres sera effectué dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique.
Les critères retenus pour le jugement des offres sont notés selon le barème suivant :

Critères Pondération
1 – Prix 60 points
2 – Valeur technique 40 points

Mode de réception candidature/Offre :
Par voie électronique uniquement sur www.klekoon.com

Renseignements complémentaires :
Ils peuvent être obtenus à partir du profil d'acheteur à l'adresse www.klekoon.com dans l'espace <<Questions/Réponses>> du marché.

Lieu d'exécution

NEUILLE

Liste des pièces du marché	Mise en ligne	Taille

Question posée le 19/02/2026 07:19:53

Q.1 Lot 06 menuiseries Ext. Aluminium
La hauteur des BSO demandé en 6.2.3.1 est de 2800ht, hors les menuiseries sont de 2200ht.
S’agit ‘il d’une coquille ?

Q.2 L’indice 6.2.3.2 Organigramme, vous nous demandez l’organigramme.
Chaque lot doit bien la fourniture de ces cylindre ?
S’agit ‘il d’une extension ? Si oui auriez vous un numéros à nous communiquer ?
A défaut si il s’agit d’une création, avez-vous des attentes particulière ?

Q.3 Faut-il prévoir des bandes de visualisions PMR sur les menuiseries suivant les visuels plans de façades architecte ou souhaitez-vous un rendu différent ?

Réponse de l'organisme émetteur : 19/02/2026 09:39:24

Bonjour

RÉPONSE Q1 >> En effet, à chiffrer dito hauteur des menuiseries soit 2.20m

RÉPONSE Q2 >> Les cylindres du lot menuiseries intérieures et serrurerie sont à leurs lots.
- Concernant le nombre de cylindres de votre lot sur organigramme, à prévoir pour MEX 05 (5 unités) / 09 / 11 / 12 / 13 soit 9 unités (les autres portes sont à équiper de cylindres avec bouton moleté)
- Il s'agit bien d'une création d'organigramme, les attentes ne sont pas définie à ce stade.

RÉPONSE Q3 >> Les vitrophanies sont prévues au lot peinture.

Cordialement

Question posée le 13/02/2026 11:57:26

Bonjour,

Lot N°15 - Cloisons mobiles
Serait-il possible d'avoir la hauteur sous la ferme (support du mur mobile)?

Cordialement,

Réponse de l'organisme émetteur : 18/02/2026 14:39:52

Bonjour,

La hauteur sous poutre est de 3.20m (plenum de 40cm), ;le faux plafond à 2.80m.
Les renforcements complémentaires sont au lot charpente.
Le rail prévu à votre lot sera fixé sur ces ossatures complémentaires au droit de la ferme indiqué sur le plan "23.05.327E - DCE - ST10 - CH - 2025 11 17"

Cordialement

Question posée le 13/02/2026 11:22:19

Bonjour,

Lot N°15 - Cloisons mobiles
Serait-il possible d'avoir une coupe sur le mur mobile?

Cordialement,

Réponse de l'organisme émetteur : 18/02/2026 14:39:17

Bonjour,

Il n'y a pas de coupe transversale sur le Volume A, nous vous invitons à voir les coupes BB et FF du plan "23.05.327E - DCE - ST10 - CH - 2025 11 17" du Bureau d'étude EVEN ainsi que les visuels 3d.

Cordialement

Votre message

Veuillez ne pas indiquer le nom de votre entreprise car l'échange est susceptible d'être rendu public.

Dématérialisation des marchés publics, Veille sur les appels d'offres

Moteur de recherche