Appel d'offres : marché de travaux pour la création de la Maison des enfants de l'Assistance Publique et des nourrices

Acheteur public

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES GRANDS LACS DU MORVAN
Place de l'ancienne gare
58230 Montsauche les Settons FR
Téléphone : 0386845085 ; Fax : 0386845571

Informations générales

Référence de la consultation : K1775208
Mise en ligne : 19/04/2012 17:45:48
Mode de passation :
Catégorie de marché : Travaux
Classe d'activité : Classe 45 : Travaux de construction

Département : Nièvre (58)
Date limite des candidatures (heure de Paris) : 11/06/2012 12:00
Date limite des offres (heure de Paris) : 11/06/2012 12:00

Objet de la consultation

marché de travaux pour la création de la Maison des enfants de l'Assistance Publique et des nourrices

Liste des lots

Lot : Marché à lot unique

marché de travaux pour la création de la Maison des enfants de l'Assistance Publique et des nourrices

Informations complémentaires

Avis d'appel public à la concurrence

Nom et adresse de l'organisme acheteur : Communauté de Communes des Grands Lacs du Morvan, place de l’ancienne gare, 58230 MONTSAUCHE LES SETTONS.
Correspondant : Clémence Villecourt, tél. : 03-86-84-50-85, télécopieur : 03-86-84-55-71
courriel : clemence.villecourt@grandslacsdumorvan.com

Objet du marché : Création de la maison des enfants de l’assistance publique et des nourrices à Alligny en Morvan (58 230).

Type de marché de travaux : Exécution.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales : Aménagement d’un bâtiment existant en musée ; construction de 3 chambres d’hôtes indépendantes ; construction d’un logement de fonction. - shon totale : 981 mètres carrés + aire de stationnement 680 mètres carrés.

Variantes acceptées.

Prestations divisées en lots : oui. Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Renseignements relatifs aux lots :

Lot 0.
Dispositions communes

Lot 1.
V.R.D.
C.P.V. - Objet principal : 45232410
Objets supplémentaires : 45112700

Lot 2.
Désamiantage
C.P.V. - Objet principal : 45262660-5
Objets supplémentaires : 45111100-9

Lot 3.
Démolition
C.P.V. - Objet principal : 45110000-1

Lot 4.
Gros Oeuvre
C.P.V. - Objet principal : 45223220
Objets supplémentaires : 45252125

Lot 5.
Charpente bois
C.P.V. - Objet principal : 45222000

Lot 6.
Charpente métallique
C.P.V. - Objet principal : 45223100

Lot 7.
Couverture / Bardage zinc
C.P.V. - Objet principal : 45261213

Lot 8.
Menuiseries
C.P.V. - Objet principal : 45421150

Lot 9.
Plâtrerie
C.P.V. - Objet principal : 45410000

Lot 10.
Sanitaire / Plomberie
C.P.V. - Objet principal : 45330000

Lot 11.
Chauffage / Ventilation
C.P.V. - Objet principal : 45331210
Objets supplémentaires : 45232141

Lot 12.
Electricité
C.P.V. - Objet principal : 45311200

Lot 13.
Serrurerie
C.P.V. - Objet principal : 45221113

Lot 14.
Revêtement de sol / Faïences
C.P.V. - Objet principal : 45430000

Lot 15.
Isolation thermique extérieure
C.P.V. - Objet principal : 45321000
Objets supplémentaires : 45261420

Lot 16.
Peinture
C.P.V. - Objet principal : 45442110

Lot 17.
Equipement cuisine et bar
C.P.V. - Objet principal : 45421151

Durée du marché ou délai d'exécution : 18 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : juillet 2012

Modalités essentielles de paiement:
- Délais de paiement :30 jours
- Virement bancaire (mandat administratif).

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement solidaire.

Langue pouvant être utilisée dans l'offre ou la candidature : français.

Unité monétaire utilisée : l'euro.

Conditions de participation :

Capacité économique et financière, références requises :

-Garanties professionnelles et financières au vu des éléments fournis à l’appui des déclarations du candidat (DC2) ;
- Lettre de candidature (DC1) ;
- Certificats de qualifications professionnelles ou références de travaux datant de cinq années maximum pour des prestations de même nature et de même importance et attestant de la compétence de l'entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidat ;
-Moyens en termes d'effectif humain et de matériel ;
-Attestations d'assurance civile professionnelle et civile décennale en cours de validité.

Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :

- prix des prestations : 60 % (le prix sera noté par application de la formule : offre la moins disante / offre du candidat x 60)

-Valeur technique : 40 % (remplir la grille jointe à l’AO (mémoire technique) décrivant les modes opératoires relatifs à la limitation des impacts environnementaux du chantier : bruit, pollutions, devenir des déchets de chantier, recyclage, etc / références de chantier de même type / matériel prévu pour le chantier / personnel présent sur le chantier et ayant pouvoir de décision / liste de matériaux mis en œuvre sur le chantier)

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : lundi 11 juin 2012, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres

Renseignements complémentaires :
Les demandes de DCE se font par courrier, par téléphone (03 86 84 50 85), par mail (clemence.villecourt@grandslacsdumorvan.com) ou par téléchargement sur klekoon.com
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
voir le règlement de consultation.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Atelier Correia, 7 place de la république, 21 210 SAULIEU, tel : 03 80 64 38 53 ou mail : atelier_correia@yahoo.fr
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
CCGLM - Clémence Villecourt, tél. : 03 86 84 50 85 ou mail :
clemence.villecourt@grandslacsdumorvan.com
Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif de Dijon 22 rue d'Assas, 21000 Dijon, tél. : 03-80-73-91-00,

Lieu d'exécution

ALLIGNY EN MORVAN

Dématérialisation des marchés publics, Veille sur les appels d'offres

Moteur de recherche