Dématérialisation des marchés publics, Veille sur les appels d'offres

Moteur de recherche

00 Département non défini

01 Ain

02 Aisne

03 Allier

04 Alpes-de-Haute-Provence

05 Hautes-Alpes

06 Alpes-Maritimes

07 Ardèche

08 Ardennes

09 Ariège

10 Aube

11 Aude

12 Aveyron

13 Bouches-du-Rhône

14 Calvados

15 Cantal

16 Charente

17 Charente-Maritime

18 Cher

19 Corrèze

20A Corse-du-Sud

20B Haute-Corse

21 Côte-d'Or

22 Côtes-d'Armor

23 Creuse

24 Dordogne

25 Doubs

26 Drôme

27 Eure

28 Eure-et-Loir

29 Finistère

30 Gard

31 Haute-Garonne

32 Gers

33 Gironde

34 Hérault

35 Ille-et-Vilaine

36 Indre

37 Indre-et-Loire

38 Isère

39 Jura

40 Landes

41 Loir-et-Cher

42 Loire

43 Haute-Loire

44 Loire-Atlantique

45 Loiret

46 Lot

47 Lot-et-Garonne

48 Lozère

49 Maine-et-Loire

50 Manche

51 Marne

52 Haute-Marne

53 Mayenne

54 Meurthe-et-Moselle

55 Meuse

56 Morbihan

57 Moselle

58 Nièvre

59 Nord

60 Oise

61 Orne

62 Pas-de-Calais

63 Puy-de-Dôme

64 Pyrénées-Atlantiques

65 Hautes-Pyrénées

66 Pyrénées-Orientales

67 Bas-Rhin

68 Haut-Rhin

69 Rhône

70 Haute-Saône

71 Saône-et-Loire

72 Sarthe

73 Savoie

74 Haute-Savoie

75 Paris

76 Seine-Maritime

77 Seine-et-Marne

78 Yvelines

79 Deux-Sèvres

80 Somme

81 Tarn

82 Tarn-et-Garonne

83 Var

84 Vaucluse

85 Vendée

86 Vienne

87 Haute-Vienne

88 Vosges

89 Yonne

90 Territoire de Belfort

91 Essonne

92 Hauts-de-Seine

93 Seine-Saint-Denis

94 Val-de-Marne

95 Val-d'Oise

971 Guadeloupe

972 Martinique

973 Guyane

974 Réunion

975 Saint-Pierre-et-Miquelon

976 Mayotte

977 Polynésie Française

978 Nouvelle Calédonie

98 La Polynésie Française

984 Département non défini

986 Wallis-et-Futuna

987 La Polynésie Française

988 Nouvelle-Calédonie

99 Département hors de France

Appel d'offre

Marché de travaux Garages 5 CRD

Emetteur : Crescendo Conseil (16)
Source : Klekoon - Procédure adaptée
Parution : 14/04/2022
Clôture : 16/05/2022

Détail du
marché

Pièces du
marché

Indispo.Indisponible

Répondre au
marché

Indispo.Indisponible

Questions /
Réponses
Alerte : 2 nouvelle(s) mise(s) à jour de cette consultation
Acheteur public

Crescendo Conseil
17 PLACE SAINT HÉLENE
36000 CHATEAUROUX FR
Téléphone : 0218477252

Informations générales

Référence de la consultation : 5 crd garages
Mise en ligne : 14/04/2022 14:56:10
Mode de passation :
Catégorie de marché : Travaux
Classe d'activité : Classe 45 : Travaux de construction

Département : Charente (16)
Date limite des candidatures :
Date limite des offres : 16/05/2022 12:00

Objet de la consultation

Marché public de travaux concernant la construction des garages de 5 centres routiers à Villebois, Montemboeuf, Saint Claud, Villefagnan et Rouillac) - Départemetn de la Charentes

Liste des lots
Lot : VRD - AMENAGEMENT PAYSAGERS
Lot : GROS OEUVRE
Lot : CHARPENTE
Lot : BARDAGE COUVERTURE
Lot : SERRURERIE - PORTES SECTIONNELLES
Lot : ELECTRICITE
Lot : INSTALLATION SANITAIRE
Informations complémentaires

1.1 OBJET DE LA CONSULTATION
La présente consultation concerne la construction des garages des 5 centres routiers départementaux de la Charente (Villebois Lavalette – Montembœuf – Saint Claud – Villefagnan – Rouillac).
Attention, certains chantiers seront susceptibles de se faire dans le même temps, et ce possiblement pour tous les lots. Les entreprises devront donc prévoir les équipes ou les groupements d’entreprises adaptés.
Il est à noter que les 5 sites sont répartis sur le territoire du département de la Charente.
1.2 NATURE DE LA CONSULTATION
Cette consultation en procédure adaptée est soumise aux dispositions des articles R2123-1 à R2123-7 du Code de la Commande Publique.
1.3 DECOMPOSITION DE LA CONSULTATION
Les travaux sont répartis en 7 lots :

Lot Désignation
1 VRD – Aménagements paysage
2 Gros œuvre
3 Charpente
4 Bardage - couverture
5 Serrurerie – Portes sectionnelles
6 Electricité CFO - CFA
7 Installation sanitaire

2. LES INTERVENANTS
2.1 MAITRE D’OUVRAGE
Département de la Charente
31 Boulevard Emile ROUX
CS 60 000
16917 Angoulême Cedex 9
2.2 MAITRE D’OUVRAGE MANDATE
Crescendo conseil
251 Boulevard des saveurs
24 660 Coulounieix-Chamiers
Il agit au nom et pour le compte du maître d’ouvrage
2.3 MAITRISE D’ŒUVRE
XODO – Gaëtan PERONNIN
14 rue des écoles
16380 MARTHON
La mission du maître d’œuvre est une mission de base avec EXE partielle et avec la mission complémentaire OPC

3. VISITE DU SITE
Une visite du site non obligatoire mais fortement conseillée sera organisée sur demande.
Aucune visite ne sera organisée en dehors de ces demandes.
Aucun candidat ne sera autorisé à pénétrer dans le bâtiment seul.
Aucune question ne sera acceptée lors de cette visite. Les demandes de renseignements devront faire l’objet d’une demande selon § 3.3.
Une attestation sera remise à chaque candidat ayant assisté à la visite.
Les candidats devront prévenir de leur souhait de visiter le site par courriel : achats@crescendo-conseil.org, en stipulant dans l’objet du mail « Visite des 5 garages des CRD ».

4. VARIANTES FACULTATIVES
Les candidats doivent impérativement présenter une offre répondant à l’ensemble des demandes exprimées par le dossier DCE (offre de base).
Les variantes facultatives à la solution de base, à l'initiative des candidats sont autorisées. Elles pourront porter sur plusieurs postes du lot concerné. Les candidats doivent remettre impérativement une offre de base.
La variante ainsi proposée ne devra pas modifier le délai d'exécution du marché ni impacter les autres lots. Seule une variante facultative économique (c'est-à-dire en moins-value) par rapport à la solution de base sera prise en compte.
La variante ne devra pas modifier substantiellement les aspects architecturaux, les performances techniques. Elle devra respecter les contraintes liées au déroulement du chantier décrites dans le dossier de consultation, et ne pas porter sur les clauses administratives du marché.
La variante précisera clairement, dans un dossier complémentaire les avantages apportés tant sur le plan technique que financier.
Une annexe à la DPGF sera également jointe.
Il est toutefois précisé que dans l’éventualité où l’offre du titulaire serait une variante retenue par la maitrise d’ouvrage, le titulaire conservera à sa charge tous les travaux modificatifs éventuels impactant les autres corps d’états sauf si la solution démontre l’absence d’impact sur ces autres corps d’état.
4.1 VARIANTES EXIGEES (OU PSE)
Certains lots comportent des variantes exigées (celles imposées par le maitre d’ouvrage) dont les réponses sont obligatoires :
 VARIANTE EXIGEE (ou PSE) 1 : alarme incendie de type IV sur les 5 sites (lot 6).
5. JUGEMENT DES OFFRES
Le jugement des offres sera effectué dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique.
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :

Critères Pondération
1 – Prix sur 40 points
2 – Valeur technique sur 60 points

Lieu d'exécution

charentes

Informations complémentaires
Ajouté le : 20/04/2022 11:45:00
Marché Public : Marché de travaux Garages 5 CRD

L'acheteur public : "Crescendo Conseil" a effectué une opération concernant le DCE.

La consultation intitulée : "Marché de travaux Garages 5 CRD" ayant pour référence "5 crd garages" a été modifiée.

Nous vous informons que les pièces suivantes ont été ajoutées au DCE:


- 220411 AE V0.docx (244,86 Ko)

Cordialement.
Ajouté le : 28/04/2022 07:49:00
Marché Public : Marché de travaux Garages 5 CRD

L'acheteur public : "Crescendo Conseil" a effectué une opération concernant le DCE.

La consultation intitulée : "Marché de travaux Garages 5 CRD" ayant pour référence "5 crd garages" a été modifiée.

Nous vous informons que les pièces suivantes ont été ajoutées au DCE:


- planning previsionnel - CRD - 5 garages - PRO DCE - ind.B.pdf (206,15 Ko)

Cordialement.

Enveloppe(s) réponse
L’interface permettant de répondre au(x) marché(s) n’est pas accessible pour ce marché.

Votre message

Veuillez ne pas indiquer le nom de votre entreprise car l'échange est susceptible d'être rendu public.
Reseigner le champ