Appel d'offres : Réfection de voirie

Acheteur public

Commune de CREUZIER LE VIEUX
37, Rue de la Mairie BP 50060
03302 CREUZIER LE VIEUX FR
Téléphone : 0470309360 ; Fax : 0470985214

Informations générales

Référence de la consultation : K3025521
Mise en ligne : 02/06/2016 16:08:32
Mode de passation :
Catégorie de marché : Travaux
Classe d'activité : Classe 90 : Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement

Département : Allier (03)
Date limite des candidatures (heure de Paris) :
Date limite des offres (heure de Paris) : 24/06/2016 17:00

Objet de la consultation

Réfection de voirie

Liste des lots

Lot : Marché à lot unique

Réfection de voirie

Informations complémentaires

1. Pouvoir adjudicateur :
Commune de Creuzier le Vieux
Personne responsable du marché : Monsieur le Maire
37, Rue de la Mairie – 03300 CREUZIER LE VIEUX
Tél : 04.70.30.93.60 – Fax : 04.40.98.52.14 – Mail : mairie.creuzier-le-vieux@wanadoo.fr

2. Objet du marché :
Marché de travaux pour l’aménagement de la Rue des Vergers
Type de marché de travaux : Exécution.
Description des travaux : voirie et réseaux divers

3. Caractéristiques principales :
Variantes non autorisées.

4. Décomposition en tranches et en lots :
L’opération de travaux n’est pas allotie.
Il n’est pas prévu de décomposition en tranches.

5. Visite de site :
La visite de site est obligatoire. Cette dernière peut être organisée, sur demande, auprès de la Mairie de Creuzier le Vieux.
Une attestation de visite, signée par le représentant du pouvoir adjudicateur, sera remise à chaque candidat à l’issue de cette visite.
Le candidat devra obligatoirement joindre cette attestation à son offre. En l’absence de cette dernière, son offre sera rejetée.

6. Conditions relatives au marché :
Marché attribué à un fournisseur unique ou groupement solidaire.

7. Conditions de participation :
Les références requises relatives à la situation juridique, à la capacité économique et financière, à la capacité technique, aux références professionnelles sont énoncées dans le règlement de la consultation.

8. Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés suivants :

Critère d'attribution Coefficient
Le prix des prestations 60 %
La valeur technique du chantier est appréciée au vu mémoire justificatif à fournir à l'appui de l'offre (moyens matériels et humains consacrés à l’exécution des travaux, méthodologie pour l'exécution des travaux, capacité du soumissionnaire à mettre en œuvre et respecter les dispositions réglementaires en matière de sécurité du chantier, le développement durable, la gestion du chantier sous démarche qualité dans l’entreprise, provenance des fournitures, fiches techniques, phasage des travaux, insertion, planning d’exécution des travaux) 30 %
Le délai d’exécution des travaux 10 %
Dans le cadre de la présente procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier par écrit, à l’issue de l’analyse des offres, avec les candidats, dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique. La négociation ne pourra porter que sur des éléments en lien avec les critères de sélection des offres ci-dessus détaillés.

9. Procédure :
Type de procédure : procédure adaptée

10. Conditions de délai :
• Délai de préparation : 4 semaines
• Délai d’exécution maximum : 3 mois (soit 12 semaines)

11. Renseignements complémentaires :

• D’ordre technique : A2i, Monsieur LAGUEYRIE Florent
Tél : 05.55.70.52.78

• D’ordre administratif : Commune de Creuzier le Vieux
Tél : 04.70.30.93.60

12. Adresse auprès de laquelle les dossiers peuvent être retirés :
Le dossier de consultation des entreprises (D.C.E.) est téléchargeable gratuitement sur le site
www.klekoon.com

13. Date limite de réception des offres : vendredi 24 juin 2016 avant 17h00
Les offres doivent être remises :
 Soit contre récépissé ou adressées en recommandé avec avis de réception à la Commune de Creuzier-le-Vieux – 37, Rue de la Mairie – 03300 CREUZIER LE VIEUX.
L’enveloppe devra porter, dans l’angle supérieur gauche, « Marché de travaux pour l’aménagement de la Rue des Vergers ».

 Soit contre récépissé avant la date et l’heure indiquées ci-dessus et aux heures d’ouvertures suivantes :
Lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30



Lieu d'exécution

CREUZIER LE VIEUX

Département : ()	Date de parution :	Date de péremption :
Annee : 200	Edition (N°. BOAMP) :	N° annonce (BOAMP) :

Dématérialisation des marchés publics, Veille sur les appels d'offres

Moteur de recherche

Autres éléments possiblement liés