Appel d'offres : Travaux d'étanchéité des toits-terrasses des crèches Petit Prince et Planète Bleue

Acheteur public

Mairie de Marignane
Hôtel de ville Cours Mirabeau
13700 MARIGNANE FR
Téléphone : 0442311111 ; Fax : 0442311284

Informations générales

Référence de la consultation : 201552
Mise en ligne : 30/12/2015 17:10:36
Mode de passation :
Catégorie de marché : Autres
Classe d'activité : Classe 45 : Travaux de construction

Département : Bouches-du-Rhône (13)
Date limite des candidatures (heure de Paris) :
Date limite des offres (heure de Paris) : 28/01/2016 16:00

Objet de la consultation

La présente consultation concerne : Travaux d’étanchéité des toits-terrasses des crèches Petit Prince et Planète bleue Dans le cadre de l’entretien des bâtiments de la ville de Marignane, la réfection de l’étanchéité des toits-terrasses des crèches Petit Prince et Planète Bleue est envisagée. Les travaux sont répartis en 3 tranches : - Tranche ferme : toit-terrasse sud sur RDC (Crèche Petit Prince) - Tranche conditionnelle 1 : toit-terrasse Nord + petites terrasses sur RDC (Crèche Petit Prince) - Tranche conditionnelle 2 : toit-terrasse sur 1er étage (Planète bleue)

Liste des lots

Lot : Marché à lot unique

Informations complémentaires

Les délais d'exécution de chacune des tranches de travaux sont fixés comme suit :

- Tranche ferme: Etanchéité du toit terrasse de la crèche Petit Prince : 2 mois (1 mois de préparation + 1 mois d’exécution)
- Tranche conditionnelle 1 : Toit terrasse Nord sur RDC : 2 mois (1 mois de préparation le cas échéant + 1 mois d’exécution)
- Tranche conditionnelle. 2 : Toit terrasse sur 1er étage : 2 mois (1 mois de préparation le cas échéant + 1 mois d’exécution)

Le début d’exécution du marché part de la date fixée par ordre de service. Le délai d’exécution des travaux part, pour chaque tranche, à compter de la date fixée par l’ordre de service prescrivant de commencer les travaux de la tranche considérée.

Dans le cas d’affermissement simultanée de plusieurs tranches, une seule période de préparation d’un mois débutera à compter de la date fixée par l’ordre de service.

Etant précisé qu’en cas de recouvrement des tranches dans le temps, le délai contractuel de l’ensemble des travaux ne sera pas réduit à moins de 24 mois.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la faculté de négocier sous la forme écrite ou dans le cadre d’une audition à l’issue de l’analyse des offres, au vu des critères de jugement des offres, avec les 3 candidats ayant présenté les offres économiquement les plus avantageuses.
L’invitation à négocier se fera par l’envoi d’un courrier par télécopie, par voie postale ou par voie électronique.
Le nombre minimum de candidats admis à négocier est fixé à 3 (sous réserve d’un nombre suffisant de candidats).

Lieu d'exécution

MARIGNANE

Informations complémentaires

Ajouté le : 21/01/2016 15:14:00

Marché Public : Travaux d'étanchéité des toits-terrasses des crèches Petit Prince et Planète Bleue

L'acheteur public : "Mairie de Marignane" a effectué une opération concernant le DCE.

La consultation intitulée : "Travaux d'étanchéité des toits-terrasses des crèches Petit Prince et Planète Bleue" ayant pour référence "201552" a été modifiée.

Nous vous informons que la pièce suivante a été ajoutée au DCE:

- Lettre circulaire.

Cordialement.

Ajouté le : 21/01/2016 15:24:00

Réponses aux questions pour travaux d'étanchéité des toits-terrasses des crèches

Lettre circulaire aux candidats
Ayant retiré un dossier de consultation

Dossier suivi par :
Véronique FRANCESCHI
04.42.31.11.86
Réf : 24/2016/ELD/JJR/SS/VF/BAT

Objet : Marché n° 201552 «Travaux d’étanchéité des toits-terrasses des crèches Petit Prince et Planète Bleue »

Madame, Monsieur,

Vous avez bien voulu retirer un dossier de consultation relatif à l’affaire citée en objet organisée par la ville de Marignane.

Afin de vous permettre d’être parfaitement informés, je vous prie de trouver, ci-après, les éléments apportés par la Collectivité à une question posée par un candidat :

Question : Après étude du dossier, il semble qu'une visite de chantier soit nécessaire, pour nous rendre compte de plusieurs éléments :

- quelle est l'épaisseur du complexe existant à arracher et évacuer ? (afin de quantifier le nombre de benne nécessaire)
- CCTP 4.1 "enlèvement des dalles gravillonnées" : quantité de dalles présentes ? (pour chaque tranche)
- Présence de trop plein ? Si oui, en quelle quantité ? (pour chaque tranche)
- Présence de joint de dilatation ? Si oui, en quelle quantité ? (pour chaque tranche)
- Présence de crosse ? Si oui, en quelle quantité ? (pour chaque tranche)
- Présence de sorties diverses ? Si oui, en quelle quantité ? (pour chaque tranche)

D'autre part, merci de nous apporter des précisions sur les points suivants :

- Dans la DPGF, il est mentionné un isolant polyuréthanne d'épaisseur 80 mm. Or, dans le CCTP, il est dit qu'un isolant polyuréthane de R > 2,5 est requis. Pour respecter cette résistance, un isolant polyuréthane d'épaisseur 60 mm suffit (R = 2,60). Doit-on chiffrer un isolant d'épaisseur 60 ou 80 mm ?
- CCTP Art. 4.5 b) : isolant polyuréthane "y compris partie verticale au droit des relevés". Cependant, cet isolant en relevés n'est pas mentionné dans la DPGF. Doit-on le chiffrer ? Si oui, pour tous les acrotères ?
- Les fiches techniques des produits d'étanchéité sont-elles à joindre avec notre offre ?

Réponse : Conformément à l'article 8.3 du règlement de la consultation, les visites sur site n’ont pas été prévues dans le cadre de cette consultation. Le DCE comprend une vue aérienne, des plans et des photographies des éléments techniques; éléments considérés par la collectivité comme étant suffisant pour permettre aux candidats de proposer leur meilleure offre.
- L'épaisseur du complexe existant à arracher est de 80mm.
- CCTP 4.1 Enlèvement de dalles gravillonnées : Il n'y a pas de dalles, seulement des gravillons comme indiqué dans la DPGF (articles 1.2, 2.2 et 3.2)
- Présence de trop plein : oui, il faut en compter 2 pour la TF, 5 pour la TC1, 2 pour la TC2
- Joint de dilatation : Présence de joints de dilatation (10 ml pour la TF, 11 ml pour la TC1, aucun pour la TC2)
- Présence de crosses : Oui. Il y en a 4 pour la TF, 2 pour la TC1, 2 pour la TC2
- Présence de sorties : Oui, 4 pour la TF, 2 pour la TC1, 2 pour la TC2

Concernant votre demande de précisions complémentaires :
- Pour le chiffrage de l’épaisseur d’isolant, il convient de retenir l’épaisseur mentionnée dans la DPGF : 80mm.
- L’isolant au droit des relevés est à chiffrer pour tous les acrotères.
- Les fiches techniques des produits peuvent être fournies avec l’offre mais il n’y a pas d’obligation à ce stade de la procédure. Pour autant, le candidat attributaire du marché devra fournir obligatoirement les documents techniques pour validation par le bureau de contrôle au début de la période de préparation.

De plus, je vous rappelle que le pouvoir adjudicateur se réserve la faculté de négocier sous la forme écrite ou dans le cadre d'une audition à l'issue de l'analyse des offres, au vu des critères de jugement des offres, avec les 3 candidats ayant présenté les offres économiquement les plus avantageuses. L’invitation à négocier se fera par l’envoi d’un courrier par télécopie, par voie postale ou par voie électronique. Le nombre minimum de candidats admis à négocier est fixé à 3 (sous réserve d’un nombre suffisant de candidats) conformément à l'article 6 du règlement de la consultation.

Enfin, si vous avez déjà remis une offre et que vous souhaitez apporter des précisions à cette dernière, vous pouvez compléter ou modifier la teneur de celle-ci en nous envoyant une enveloppe cachetée portant la mention «Additif à l’offre initiale » ou encore la mention « annule et remplace l’offre initiale », en prenant soin de rappeler l’intitulé exact de la consultation sur l’enveloppe avant la date limite de remise des offres.
Nous vous signalons que la date limite de remise des offres est inchangée et reste fixée au 28 janvier 2016 à 16 heures.

Nous vous remercions par avance, et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Le Maire

Eric LE DISSES

Dématérialisation des marchés publics, Veille sur les appels d'offres

Moteur de recherche