Expert en gestion des marchés publics

Moteur de recherche

Réinitialiser
Réinitialiser

00 Département non défini

01 Ain

02 Aisne

03 Allier

04 Alpes-de-Haute-Provence

05 Hautes-Alpes

06 Alpes-Maritimes

07 Ardèche

08 Ardennes

09 Ariège

10 Aube

11 Aude

12 Aveyron

13 Bouches-du-Rhône

14 Calvados

15 Cantal

16 Charente

17 Charente-Maritime

18 Cher

19 Corrèze

20A Corse-du-Sud

20B Haute-Corse

21 Côte-d'Or

22 Côtes-d'Armor

23 Creuse

24 Dordogne

25 Doubs

26 Drôme

27 Eure

28 Eure-et-Loir

29 Finistère

30 Gard

31 Haute-Garonne

32 Gers

33 Gironde

34 Hérault

35 Ille-et-Vilaine

36 Indre

37 Indre-et-Loire

38 Isère

39 Jura

40 Landes

41 Loir-et-Cher

42 Loire

43 Haute-Loire

44 Loire-Atlantique

45 Loiret

46 Lot

47 Lot-et-Garonne

48 Lozère

49 Maine-et-Loire

50 Manche

51 Marne

52 Haute-Marne

53 Mayenne

54 Meurthe-et-Moselle

55 Meuse

56 Morbihan

57 Moselle

58 Nièvre

59 Nord

60 Oise

61 Orne

62 Pas-de-Calais

63 Puy-de-Dôme

64 Pyrénées-Atlantiques

65 Hautes-Pyrénées

66 Pyrénées-Orientales

67 Bas-Rhin

68 Haut-Rhin

69 Rhône

70 Haute-Saône

71 Saône-et-Loire

72 Sarthe

73 Savoie

74 Haute-Savoie

75 Paris

76 Seine-Maritime

77 Seine-et-Marne

78 Yvelines

79 Deux-Sèvres

80 Somme

81 Tarn

82 Tarn-et-Garonne

83 Var

84 Vaucluse

85 Vendée

86 Vienne

87 Haute-Vienne

88 Vosges

89 Yonne

90 Territoire de Belfort

91 Essonne

92 Hauts-de-Seine

93 Seine-Saint-Denis

94 Val-de-Marne

95 Val-d'Oise

971 Guadeloupe

972 Martinique

973 Guyane

974 Réunion

975 Saint-Pierre-et-Miquelon

976 Mayotte

977 Polynésie Française

978 Nouvelle Calédonie

98 La Polynésie Française

984 Département non défini

986 Wallis-et-Futuna

987 La Polynésie Française

988 Nouvelle-Calédonie

99 Département hors de France

Appel d'offre

Travaux d'injections des anomalies liées à la dissolution du gypse antéludien sur une parcelle libre située au 72, rue Marx Dormoy - Paris 75018

Emetteur : SOC DE REQUALICATION DES QUARTIERS ANC (75)
Source : BOAMP - Procédure adaptée
Parution : 11/07/2017
Clôture : 28/07/2017
  
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 75
Annonce No 17-99522
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SOC DE REQUALICATION DES QUARTIERS ANC.
 Correspondant : Mme Delcambre Delcambre, 8 bd de l'indochine 75019 Paris, courriel : soreqaappeloffres@soreqa.fr adresse internet :  http://soreqa.fr .
Adresse internet du profil d'acheteur :  http://marches.maximiliens.fr .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Requalification des Quartiers Anciens.

Objet du marché : travaux d'injections des anomalies liées à la dissolution du gypse antéludien sur une parcelle libre située au 72, rue Marx Dormoy - paris 75018.
Type de marché de travaux :  exécution.
Lieu d'exécution : 72, rue Marx Dormoy, 75018 Paris.
Code NUTS : |FR101|.

Caractéristiques principales : 

le marché, au sens de l'article 4 alinéa 1er de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, est passé en application de l'article 27 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Il s'agit d'un marché à procédure adaptée.l'acheteur négociera les offres mais se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation. La procédure pourra se dérouler en phases successives à l'issue desquelles certains soumissionnaires seront éliminés.
le délai d'exécution maximum est de 16 semaines (y compris période de préparation du chantier, séchage des coulis et forages de contrôle des injections).les délais d'exécution particuliers seront déterminés au planning prévisionnel détaillé joint à l'offre, qui respecte le planning prévisionnel, et qui devient le calendrier détaillé d'exécution une fois accepté par le maître d'ouvrage
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : travaux d'injections des anomalies liées à la dissolution du gypse antéludien sur une parcelle libre située au 72, rue Marx Dormoy - paris 75018.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : le pourvoir adjudicateur se réserve la possibilité de conclure ultérieurement avec le titulaire du marché de travaux , un marché négocié sans publicité et sans mise en concurrence préalable ayant pour objet la réalisation de prestations similaires, conformément aux dispositions de l'article 30 7° du décret relatif aux marchés publics. Il est rappelé que la durée pendant laquelle les nouveaux marchés publics peuvent être conclus ne peut dépasser trois ans à compter de la notification du marché public initial. Le montant total envisagé pour la réalisation de prestations similaires est pris en compte dans le cadre de la mise en concurrence du présent marché. Modifications envisagées : clause de variation de prix (prix révisable).
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : non.
Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5 % est applicable sauf accord du maître d'ouvrage sur son remplacement par une garantie à première demande.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le délai maximum de paiement est de 60 jours à compter de la réception de la facture, en application de l'article 1 du décret no 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : le marché prévoit une clause d'insertion professionnelle. L'objectif d'insertion est égal à 5% minimum de la masse salariale ou du volume horaire à réaliser sur la durée totale d'exécution du marché.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Critères de sélection des candidatures : seront éliminées les candidatures ne présentant pas l'aptitude à exercer l'activité professionnelle ainsi qu'une capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles manifestement insuffisantes au regard du marché (ou du lot considéré, le cas échéant).
Situation juridique - références requises : une lettre de candidature et de désignation du mandataire par ses cotraitants (ou un formulaire Dc1 ou un Document Unique de Marché Européen en français ou tout document équivalent) complétée, contenant la déclaration sur l'honneur du candidat pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 de l'ordonnance du 23 juillet 2015-899 relative aux marchés publics et notamment qu'il est en règle au regard des articles L 5212-1 à L 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés, ni le cas visé à l'article 48 I 1° de l'ordonnance du 23 juillet 2015-899 ;
Inscription au Registre du commerce et des sociétés ou au Répertoire des métiers datant de moins de 3 mois.
Capacité économique et financière - références requises : une déclaration du candidat Dc2 (ou équivalent), dans laquelle le candidat s'identifie, et précise la personne ayant le pouvoir de l'engager (pour chaque membre du groupement le cas échéant) intégrant la déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché, portant sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ;
La preuve d'une assurance des risques professionnels inhérents aux prestations qui constituent l'objet du marché en cours de validité ;
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années ;
Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Les éléments de preuve relatifs à des travaux exécutés il y a plus de cinq ans seront pris en compte. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché.
Référence professionnelle et capacité technique - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : le Qualibat 1263 - consolidations de sols par injections en cours de validité, ou moyens de preuve acceptables mentionnés au règlement de consultation.

Marché réservé : non.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 28 juillet 2017, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 7 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : AAPC-06S.

Renseignements complémentaires : la présente consultation donne lieu à une visite OBLIGATOIRE de site (cf. Point de contact Soreqa).
Sous-Direction de l'aménagement SOREQA - Mme Léa Crouzet
8, boulevard d'indochine
75019 PARIS Cedex 04
e-mail : l.crouzet@soreqa.fr
portable : 06.63.66.58.86 . Il joindra à l'offre son attestation signée par le maître d'ouvrage ou un représentant. La visite se déroulera, en présence du représentant de la maîtrise d'ouvrage et de son maître d'oeuvre. (RDV à l'entrée de la parcelle du 72, rue Marx Dormoy, 75018 Paris)Pour favoriser le bon déroulement de la visite, merci de nous confirmer votre présence par mail à l.crouzet@soreqa.fr avec indication de vos coordonnées.
l'offre sera déclarée irrégulière sans l'attestation de visite. Date et heures limites de renseignements complémentaires: 20/07/2017 au plus tard à 12h.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 11 juillet 2017.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Soreqa.
 Correspondant :  Direction juridique,  8 Bd de l'indochine,  75019 Paris,  adresse internet :  http://marches.maximiliens.fr/ .
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
 adresse internet :  https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=284722&orgAcronyme=d7v .
Mots déscripteurs
Curage
Classe d'Activité
Classe Description de la classe d'activité
45 000000 Travaux de construction
90 000000 Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement