Avis d'appel public à la concurrence Département(s) de publication : 31 Annonce No 20-50061 Travaux Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : TOULOUSE METROPOLE. Correspondant : MOUDENC Jean-Luc, Président, direction de la commande publique, 6 rue René Leduc B.P. 35821 31505 Toulouse, courriel : correspondre@aws-france.com adresse internet : https://www.toulouse-metropole.fr/ . Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.agysoft.marches-publics.info . Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : 19m297pa - travaux d'amenagement d'infrastructures pour la ligne de bus structurante "ceinture sud"-sa/lm. CPV - Objet principal : 45233293 Objets supplémentaires : 45112500 45112710 45232130. Lieu d'exécution : colomiers et Toulouse. Code NUTS : -FRJ23. L'avis implique un marché public. Caractéristiques principales :
le marché concerne des travaux d'aménagement d'infrastructures pour la ligne de bus structurante " ceinture sud ", qui relie la gare de Colomiers à l'oncopôle (Secteurs 1-3-7 à 15 -17 -18) Il comprend des prestations d'aménagements d'arrêts de bus ainsi que l'élargissement d'une section, du boulevard Eisenhower. Les prestations comprennent : - le réaménagement et la mise en accessibilité PMR des quais des arrêts bus, y compris suppression, déplacement et création de nouveaux arrêts, - la création d'un couloir sur l'avenue du Général Eisenhower entre la route de Seysses et le rond point Léon Lajaunie, - la modification de points singuliers sur l'itinéraire de la ligne. Forme de marché : à tranches. Attribution d'un marché unique Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : prestations réparties en 2 tranches: - tranche ferme : SECTEURS 4 à 18. - tranche optionnelle : Terminus Gare de Colomiers En cas de recouvrement des tranches dans le temps, la durée globale minimum prévue pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 5 mois hors préparation de chantier de 6 semaines. le délai d'exécution de la tranche ferme est de 5 mois hors préparation de chantier de 6 semaines. le délai d'exécution de la tranche optionnelle est de 2 mois hors préparation de chantier de 6 semaines. Options : descriptions concernant les achats complémentaires : possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires, dans les 3 ans à compter de la notification du présent marché. Refus des variantes. La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : non. Durée du marché ou délai d'exécution : 11 mois à compter de la notification du marché. Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie de 5,0 %, qui peut être remplacée par une garantie à première demande. Aucune garantie financière prévue en contrepartie du versement de l'avance. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : prestations réglées par des prix unitaires Prix révisables mensuellement. Avance de 30,0 % accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours. Modalités de financement des prestations : Ressources propres Toulouse Metropole. Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : aucune forme de groupement imposée à l'attributaire du marché. Interdiction de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements. L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de service. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro. Conditions de participation : Situation juridique - références requises : références requises mentionnées dans les documents de la consultation. Capacité économique et financière - références requises : références requises mentionnées dans les documents de la consultation Référence professionnelle et capacité technique - références requises : références requises mentionnées dans les documents de la consultation. Référence professionnelle et capacité technique - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats : Qualifications FNTP : 2321, 2342, 321, 3221, 341, 3421, 3451, 346, 347, 5144. Marché réservé : non.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération. - prix : 60 %; - valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique : 40 %. Une enchère électronique ne sera pas effectuée. Type de procédure : procédure adaptée. Date limite de réception des offres : 6 mai 2020, à 12 heures. Délai minimum de validité des offres : 4 mois à compter de la date limite de réception des offres. Autres renseignements : Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 19M297PA. Renseignements complémentaires : les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. cette consultation bénéficie du Service Dume. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.agysoft.marches-publics.info La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. Numéro de la consultation : 19m297pa. Le pouvoir adjudicateur applique le principe "Dites-Le nous une fois". Par conséquent, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables. clause d'insertion sociale : toulouse metropole s'est engagée dans une politique volontariste d'insertion des personnes en difficulté par le travail. Pour ce faire, il est fait appelaux entreprises par le biais des marchés publics. Ainsi, le nombre d'heures d'insertion prévues au marché, uniquement pour la Tranche ferme, est de 900 HEURES. Date d'envoi du présent avis à la publication : 7 avril 2020. Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Toulouse 68, rue Raymond IV Cedex 07 B.P. 7007 31068 Toulouse, tél. : 05-62-73-57-57, courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr, télécopieur : 05-62-73-57-40. |