Dématérialisation des marchés publics, Veille sur les appels d'offres

Moteur de recherche

00 Département non défini

01 Ain

02 Aisne

03 Allier

04 Alpes-de-Haute-Provence

05 Hautes-Alpes

06 Alpes-Maritimes

07 Ardèche

08 Ardennes

09 Ariège

10 Aube

11 Aude

12 Aveyron

13 Bouches-du-Rhône

14 Calvados

15 Cantal

16 Charente

17 Charente-Maritime

18 Cher

19 Corrèze

20A Corse-du-Sud

20B Haute-Corse

21 Côte-d'Or

22 Côtes-d'Armor

23 Creuse

24 Dordogne

25 Doubs

26 Drôme

27 Eure

28 Eure-et-Loir

29 Finistère

30 Gard

31 Haute-Garonne

32 Gers

33 Gironde

34 Hérault

35 Ille-et-Vilaine

36 Indre

37 Indre-et-Loire

38 Isère

39 Jura

40 Landes

41 Loir-et-Cher

42 Loire

43 Haute-Loire

44 Loire-Atlantique

45 Loiret

46 Lot

47 Lot-et-Garonne

48 Lozère

49 Maine-et-Loire

50 Manche

51 Marne

52 Haute-Marne

53 Mayenne

54 Meurthe-et-Moselle

55 Meuse

56 Morbihan

57 Moselle

58 Nièvre

59 Nord

60 Oise

61 Orne

62 Pas-de-Calais

63 Puy-de-Dôme

64 Pyrénées-Atlantiques

65 Hautes-Pyrénées

66 Pyrénées-Orientales

67 Bas-Rhin

68 Haut-Rhin

69 Rhône

70 Haute-Saône

71 Saône-et-Loire

72 Sarthe

73 Savoie

74 Haute-Savoie

75 Paris

76 Seine-Maritime

77 Seine-et-Marne

78 Yvelines

79 Deux-Sèvres

80 Somme

81 Tarn

82 Tarn-et-Garonne

83 Var

84 Vaucluse

85 Vendée

86 Vienne

87 Haute-Vienne

88 Vosges

89 Yonne

90 Territoire de Belfort

91 Essonne

92 Hauts-de-Seine

93 Seine-Saint-Denis

94 Val-de-Marne

95 Val-d'Oise

971 Guadeloupe

972 Martinique

973 Guyane

974 Réunion

975 Saint-Pierre-et-Miquelon

976 Mayotte

977 Polynésie Française

978 Nouvelle Calédonie

98 La Polynésie Française

984 Département non défini

986 Wallis-et-Futuna

987 La Polynésie Française

988 Nouvelle-Calédonie

99 Département hors de France

Appel d'offre

La présente consultation a pour objet la passation d'un marché de travaux concernant la réalisation de toutes les installations techniques (CVC, CFO, CFA, Cube IT) dans le projet de construction

Emetteur : CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECU SOC (83)
Source : BOAMP - Procédure adaptée
Parution : 20/07/2021
Clôture : 13/09/2021

Détail du
marché

Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 83
Annonce No 21-100650
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECU SOC.
 Correspondant : M. Directeur Le, 247 avenue jacques cartier 83090 Toulon, tél. : 04-94-16-37-14, courriel : Servicedesmarches@cnmss.fr adresse internet : http://www.cnmss.fr .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Santé.

Objet du marché : la présente consultation a pour objet la passation d'un marché de travaux concernant la réalisation de toutes les installations techniques (cvc, cfo, cfa, Cube It) dans le projet de construction d'un data center sur le site de la CNMSS à Toulon.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45331000
Objets supplémentaires : 45317000
72500000.
Lieu d'exécution : toulon, 83090 Toulon.
Code NUTS : -FRL05.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

rationalisation des secours électriques des systèmes d'information
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : l'opération, objet du présent programme, concerne la rationalisation, la fiabilisation des secours des installations électriques et de climatisation des systèmes d'information et la modernisation des salles de traitement d'information du bâtiment " brun " au siège de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (Cnmss), situé 247 - avenue Jacques Cartier, à Toulon (83).
le terme générique " secours électrique " utilisé dans le présent document désigne l'ensemble des installations de secours au sens large (installations de secours avec les groupes électrogènes, les alimentations sans interruption (Asi) avec les onduleurs et de manière générale toutes les autres installations concourant à la sécurité de fonctionnement et à la continuité de service des systèmes d'informations).
Estimation de la valeur (H.T.) : 1 300 000 euros.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Critères de sélection des candidatures : pertinence des références présentées :
- références de prestations similaires
(Réalisation d'un data center dans les 5 dernières années) = 40 points
fourniture d'une fiche décrivant les travaux réalisés ainsi que l'organisation de l'entreprise pour le traitement des différents domaines (cfo/cfa, cvc, équipement informatique) pour chaque phase de l'opération
- qualités des services rendus = 10 points
fourniture d'attestations de maîtres d'ouvrages pour 3 projets différents:
(5 points)
fourniture d'au moins 1 certificat de bonne exécution de marché (5 points)
equipe dédiée :
- qualité de l'équipe = 10 points
organisation de l'équipe projet (responsable d'affaire, équipe CFO-CFA, équipe CVC, constitution du bureau d'études, équipe d'exécution.
- moyens matériels = 10 points
matériel pour les phases études
matériel pour la phase réalisation
- capacité d'intervention = 10 points
organisation du service d'intervention en de panne d'un élément technique du data center pendant la phase garantie
délais d'intervention
- capacité professionnelles = 20 points
fourniture des CV de l'ensemble de l'équipe dédiée au projet avec précisions du niveau d'étude, expérience professionnelle, exemple de réalisation professionnelle.
Capacité économique et financière - références requises : déclaration indiquant le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du marché,
effectifs moyens annuels du candidat en personnels en spécifiant le personnel d'encadrement,
déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat ou du chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché, portant sur les trois derniers exercices disponibles, le chiffre d'affaires devra être au moins équivalent à 2 fois le montant estimé des travaux (cf. art 2142-7 du Ccp)
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : pour chaque entreprise de chaque corps d'etat, liste des principaux travaux effectués au cours des cinq dernières années, indiquant avec précision pour chaque référence les renseignements suivants : description sommaire de l'opération, description précise des travaux réalisés, la localisation, les dates et les montants des travaux réalisés, la technicité des travaux, les coordonnées précises du maître d'ouvrage public (nom, adresse, téléphone et mail) ou privé (nom, adresse, téléphone et mail),
deux (2) références minimum de chantiers équivalents, présentées par les candidats (mandataire) prouvant leurs compétences dans le pilotage et la gestion des différentes sections techniques concernées dans le cadre du présent marché, en site occupé,
qualifications et références professionnelles requises :
qualifelec ou qualifications équivalentes :
- moyen Gros Tertiaire Industrie (Mgti) : installations électriques courants forts, ATC - classe 4
- moyen Gros Tertiaire Industrie (Mgti) : installations courants faibles Cfmgti3.
Qualibat ou qualifications équivalentes :
- 5113 : plomberie/sanitaire (av rc st cu),
- 5213 : installations thermiques
- 5232 : climatisation
- 5312 : ventilation
certification ISO 9001 - version 2008 minimum.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
     - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
     - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Nombre minimal de candidats admis à présenter une offre : 1.
Nombre maximal de candidats admis à présenter une offre : 5.
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : procédure restreinte en raison de la confidentialité des travaux à réaliser.

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des candidatures : 13 septembre 2021, à 15 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2177043.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 20 juillet 2021.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Cnmss dsg service achat.
 247 avenue jacques cartier,  83090 Toulon Cedex 9, , tél. : 04-94-16-37-14, , courriel : servicedesmarches@cnmss.fr,  adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=798613&orgAcronyme=g7h .

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif toulon 5 rue racine 83041 Toulon Cedex, tél. : 04-94-42-79-30, courriel : Greffe.ta-toulon@juradm.fr adresse internet : http://www.telerecours.fr .

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif toulon 5 rue racine 83041 Toulon Cedex, tél. : 04-94-42-79-30, courriel : Greffe.ta-toulon@juradm.fr adresse internet : http://www.telerecours.fr .

Mots déscripteurs
Electricité (travaux)