Département(s) de publication : 62
Annonce No 23-38128
I. II. III. IV. VI.
AVIS DE MARCHÉ Directive 2014/24/UE Le présent avis constitue un appel à la concurrence Section I : Pouvoir adjudicateur | I.1) | | NOM ET ADRESSES | | | | COMMUNE D ARRAS, 6 place Guy Mollet - BP 70913, 62022, Arras, F, Téléphone : (+33) 3 21 50 69 31, Courriel : s-marches@ville-arras.fr , Code NUTS : FRE12 | | | | Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.arras.fr
Adresse du profil acheteur : http://www.arras.fr | | | | | | I.2) | | PROCÉDURE CONJOINTE | | | | | | | | | | I.3) | | COMMUNICATION | | | | Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse : https://marchespublics596280.fr/index.php?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=548119&orgAcronyme=62-1328 | | | | Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
le ou les point(s) de contact susmentionné(s) | | | | Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées :
par voie électronique à l'adresse : http://arras.fr
| | | | La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse : https://arras.fr | | I.4) | | TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR | | | | Autorité régionale ou locale | | I.5) | | ACTIVITÉ PRINCIPALE | | | | Services généraux des administrations publiques | Section II : Objet | II.1) | | ÉTENDUE DU MARCHÉ | | II.1.1) | Intitulé : Travaux de Restauration des toitures de l'Hôtel de Ville d'Arras | | | | Numéro de référence : Arras2023S0010 | | II.1.2) | Code CPV principal : | | | | Descripteur principal : 45261920 | | | | Descripteur supplémentaire : | | II.1.3) | Type de marché | | | | Travaux | | II.1.4) | Description succincte : Travaux de Restauration des toitures de l'Hôtel de Ville d'Arras | | II.1.5) | Valeur totale estimée : | | | | Valeur hors TVA : 4 658 000 euros | | II.1.6) | Information sur les lots : | | | | Ce marché est divisé en lots : oui | | | | Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots | | | | | | | | Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants : Néant | |
| II.2) | | DESCRIPTION | | II.2.1) | Intitulé : Echafaudages et protections | | | | Lot nº : 1 | | II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) | | | | Code CPV principal : 45262100 | | | | Descripteur supplémentaire : | | II.2.3) | Lieu d'exécution | | | | Code NUTS : FRE12 | | | | Lieu principal d'exécution : Hotel de ville d'Arras | | II.2.4) | Description des prestations : Echafaudages et protections | | II.2.5) | Critères d'attribution | | | | | | | | Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché | | II.2.6) | Valeur estimée | | | | Valeur hors TVA : 1 100 000 euros | | II.2.7) | Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique | | | | Durée en mois : 48 | | | | Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non | | | | Description des modalités ou du calendrier des reconductions : | | II.2.9) | Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer | | | | Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : | | II.2.10) | Variantes | | | | Des variantes seront prises en considération :non | | II.2.11) | Information sur les options | | | | Options : non | | II.2.12) | Informations sur les catalogues électroniques | | II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne | | | | Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non | | | | Identification du projet : | | II.2.14) | Informations complémentaires : | |
| II.2) | | DESCRIPTION | | II.2.1) | Intitulé : Couverture Paratonnerre | | | | Lot nº : 2 | | II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) | | | | Code CPV principal : 45261210 | | | | Descripteur supplémentaire : | | II.2.3) | Lieu d'exécution | | | | Code NUTS : FRE12 | | | | Lieu principal d'exécution : Hotel de ville d'Arras | | II.2.4) | Description des prestations : Couverture Paratonnerre | | II.2.5) | Critères d'attribution | | | | | | | | Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché | | II.2.6) | Valeur estimée | | | | Valeur hors TVA : 2 950 000 euros | | II.2.7) | Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique | | | | Durée en mois : 48 | | | | Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non | | | | Description des modalités ou du calendrier des reconductions : | | II.2.9) | Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer | | | | Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : | | II.2.10) | Variantes | | | | Des variantes seront prises en considération :non | | II.2.11) | Information sur les options | | | | Options : non | | II.2.12) | Informations sur les catalogues électroniques | | II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne | | | | Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non | | | | Identification du projet : | | II.2.14) | Informations complémentaires : | |
| II.2) | | DESCRIPTION | | II.2.1) | Intitulé : Maçonnerie pierre de taille | | | | Lot nº : 3 | | II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) | | | | Code CPV principal : 45262512 | | | | Descripteur supplémentaire : | | II.2.3) | Lieu d'exécution | | | | Code NUTS : FRE12 | | | | Lieu principal d'exécution : Hotel de ville d'Arras | | II.2.4) | Description des prestations : Maçonnerie pierre de taille | | II.2.5) | Critères d'attribution | | | | | | | | Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché | | II.2.6) | Valeur estimée | | | | Valeur hors TVA : 130 000 euros | | II.2.7) | Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique | | | | Durée en mois : 48 | | | | Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non | | | | Description des modalités ou du calendrier des reconductions : | | II.2.9) | Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer | | | | Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : | | II.2.10) | Variantes | | | | Des variantes seront prises en considération :non | | II.2.11) | Information sur les options | | | | Options : non | | II.2.12) | Informations sur les catalogues électroniques | | II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne | | | | Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non | | | | Identification du projet : | | II.2.14) | Informations complémentaires : | |
| II.2) | | DESCRIPTION | | II.2.1) | Intitulé : Charpente - Menuiserie | | | | Lot nº : 4 | | II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) | | | | Code CPV principal : 45261100 | | | | Descripteur supplémentaire : | | II.2.3) | Lieu d'exécution | | | | Code NUTS : FRE12 | | | | Lieu principal d'exécution : Hotel de ville d'Arras | | II.2.4) | Description des prestations : Charpente - Menuiserie | | II.2.5) | Critères d'attribution | | | | | | | | Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché | | II.2.6) | Valeur estimée | | | | Valeur hors TVA : 460 000 euros | | II.2.7) | Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique | | | | Durée en mois : 48 | | | | Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non | | | | Description des modalités ou du calendrier des reconductions : | | II.2.9) | Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer | | | | Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : | | II.2.10) | Variantes | | | | Des variantes seront prises en considération :non | | II.2.11) | Information sur les options | | | | Options : non | | II.2.12) | Informations sur les catalogues électroniques | | II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne | | | | Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non | | | | Identification du projet : | | II.2.14) | Informations complémentaires : | |
| II.2) | | DESCRIPTION | | II.2.1) | Intitulé : Electricité | | | | Lot nº : 5 | | II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) | | | | Code CPV principal : 45311200 | | | | Descripteur supplémentaire : | | II.2.3) | Lieu d'exécution | | | | Code NUTS : FRE12 | | | | Lieu principal d'exécution : Hotel de ville d'Arras | | II.2.4) | Description des prestations : Electricité | | II.2.5) | Critères d'attribution | | | | | | | | Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché | | II.2.6) | Valeur estimée | | | | Valeur hors TVA : 18 000 euros | | II.2.7) | Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique | | | | Durée en mois : 48 | | | | Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non | | | | Description des modalités ou du calendrier des reconductions : | | II.2.9) | Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer | | | | Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : | | II.2.10) | Variantes | | | | Des variantes seront prises en considération :non | | II.2.11) | Information sur les options | | | | Options : non | | II.2.12) | Informations sur les catalogues électroniques | | II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne | | | | Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non | | | | Identification du projet : | | II.2.14) | Informations complémentaires : | |
Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique | III.1) | | CONDITIONS DE PARTICIPATION | | III.1.1) | Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession | | | | Liste et description succincte des conditions : | | III.1.2) | Capacité économique et financière | | | | Liste et description succincte des critères de sélection : Situation juridique-Lettre de candidature DC1-Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet. Dans l'hypothèse où un candidat serait placé en redressement judiciaire après le dépôt de son offre, il doit en informer sans délai le pouvoir adjudicateur ;-Les pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat ;-Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 notamment qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail ;Capacité économique et financière-Déclaration DC2 ;-Les bilans ou extraits de bilan concernant les trois dernières années ;-Les attestations d'assurance responsabilité civile et décennale. | | | | Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) : | | III.1.3) | Capacité technique et professionnelle | | | | Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis : - Effectif disponible, liste des personnels (références, compétences et expériences au regard de la nature des travaux) ;- Les moyens techniques ;- Les moyens humains ; | | | | Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) : -Pour chaque lot : une sélection de trois références d'interventions sur des réalisations achevées de nature similaire et d?importance équivalente, de préférence depuis moins de cinq ans, en indiquant le maître d'ouvrage, l'année et le lieu de réalisation, la nature de l'ouvrage, le montant HT de la mission ou les qualifications suivantes : Lot 2 : Couverture Paratonnerre Qualibat 3133 (couvertures en ardoises technicité supérieure) ou équivalents (exemples : Qualifelec, Identifications FNTP, Certificats Capeb, certificats de spécialité)Lot 3 : Maçonnerie Pierre de taille -Qualibat 2194 (restauration de pierre de taille et maçonnerie des monuments historiques) ou équivalent (exemples : Qualifelec, Identifications FNTP, Certificats Capeb, certificats de spécialité)Lot 4 : Charpente ? MenuiserieQualibat 2393 (restauration de charpente des monuments historiques) ou équivalent (exemples : Qualifelec, Identifications FNTP, Certificats Capeb, certificats de spécialité) | | III.1.5) | Informations sur les marchés réservés : | | III.2) | | CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ | | III.2.1) | Information relative à la profession | | | | Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables : | | III.2.2) | Conditions particulières d'exécution : | | | | | | III.2.3) | Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché | | III.2.4) | Marché éligible au MPS | | | | La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON | Section IV : Procédure | IV.1) | | DESCRIPTION | | IV.1.1) | Type de procédure | | | | Procédure ouverte | | IV.1.3) | Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique | | | | Dans le cas d'accords-cadres - justification d'une durée dépassant quatre ans : | | IV.1.4) | Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue | | IV.1.5) | Information sur la négociation | | IV.1.6) | Enchère électronique : | | IV.1.8) | Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) | | | | Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui | | IV.2) | | RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF | | IV.2.1) | Publication antérieure relative à la présente procédure | | | | Numéro de l'avis au JO série S : | | IV.2.2) | Date limite de réception des offres ou des demandes de participation | | | | 4 mai 2023 - 12:00 | | IV.2.3) | Date d'envoi estimée des invitations à soumissionnner ou à participer aux candidats sélectionnés | | | | Date : | | IV.2.4) | Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation : | | | | français | | IV.2.6) | Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : | | | | L'offre doit être valable jusqu'au : | | | | ou | | | | Durée en mois : 4 (A compter de la date limite de réception des offres) | | IV.2.7) | Modalité d'ouverture des offres | | | | Date : 4 mai 2023 - 14:00 | | | | Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture : | Section VI : Renseignements complémentaires | VI.1) | | RENOUVELLEMENT | | | | Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable | | | | Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis : | | VI.2) | | INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES | | VI.3) | | INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES | | | | La consultation est passée par Appel d'offres en application des articles L 2124-2, R 2124-1, R 2161-2 à R 2161-5 du Code de la Commande publique. Les candidatures peuvent concerner un ou plusieurs lots. Les candidats peuvent présenter une offre distincte pour chaque lot auxquels ils répondent.Pour chaque lot une visite sur site est obligatoire. Les soumissionnaires souhaitant y participer devront prendre rendez-vous au plus tard 3 jours ouvrés avant la date souhaitée pour prendre part aux visites des différents lieux.Les 3 dates de visite retenues, Rendez-Vous à l'hôtel de ville :Jeudi 6 avril 2023 à 9h - jeudi 13 avril 2023 à 9h - jeudi 27 avril 2023 à 9hune attestation de visite est à produire à l'appui de l'offre. Merci de confirmer votre participation à l'une de ces dates par mail à l'adresse mail s-marches@ville-arras.fr. Chaque candidat doit avoir visité chaque site sous peine d'irrégularité de son offre.Pour chaque lot, il est prévu unedécomposition en tranches, en application des dispositions des articles R 2113-4 à R 2113-6 du Code de la Commande Publique selon les modalités suivantes : Une tranche ferme : Aile NordUne tranche optionnelle 1 : Aile Sud Une tranche optionnelle 2 : Halle Gothique Une tranche optionnelle 3 : Aile Centrale Le délai d'affermissement de chaque tranche optionnelle est de 40 mois à compter de la date de notification de la tranche ferme.Il ne sera pas accordé à l'entreprise d'indemnité de dédit en cas de non affermissement de la tranche optionnelle.Il ne sera pas accordé à l'entreprise d'indemnité d'attente en cas de retard dans l'affermissement de la tranche optionnelle.Certaines tranches optionnelles peuvent être affermies de manière concomitante.Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues à l'article R2152-7 du Code de la commande publique au moyen des critères suivants affectés d'une pondération exprimée en pourcentage :Pour l'ensemble des lots, les critères seront les suivants :1. Qualité de la méthodologie d'intervention et compréhension des enjeux : 60%2. Prix des prestations : 40 %La qualité de la méthodologie d'intervention et compréhension des enjeux sera analysée comme suit :a.méthodologie de réalisation des travaux de restauration au regard des existants et de ses qualités étayées par des références similaires > 20ptsméthodologie d'intervention, qualité de mise en œuvre et de restauration au regard des existants Présentation de références similaires, pertinentes au regard de l'architecture et de l'échelle de l'édifice (attestations, certificats de satisfaction des maîtres de l'ouvrage et du maître d'œuvre sur la même opération) b.qualité de la méthodologie quant aux enjeux sécuritaires relatifs aux interventions lors des différentes phases du chantier > 15ptsinterventions en site urbain et " occupé " : mesures spécifiquesquant au travail en site occupé, gestion des nuisances, protections des intervenants et de l'environnement, mesures sécuritaires c.pertinence du calendrier proposé > 10ptscompréhension des délais d'études d'exécution, de mise en œuvre dont délais de fourniture Prise en compte de la co-activité des différents corps d'état d.qualité de l'équipe dédiée au marché: organisation, compétences et expériences > 15ptsconducteur de travaux ; Chef de chantier dédié aux travaux Equipe de compagnons dédiés Organisation de l'équipe dédiée dans les différentes phases du chantier Organisation des intervenants en phases études et exécution Organisation sur chantier (répartition des tâches).pour les lots 1, 2 et 4, le maître de l'ouvrage dans un souci de promotion à l'emploi et de lutte contre l'exclusion a décidé d'inclure dans le cahier des charges une clause d'insertion obligatoire par l'activité économique | | VI.4) | | PROCÉDURES DE RECOURS | | VI.4.1) | Instance chargée des procédures de recours : | | | | Tribunal Administratif de Lille, 5 rue Geoffroy Saint Hilaire, 59014, Lille, F, Téléphone : (+33) 3 59 54 23 42, Courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr
| | VI.4.2) | Organe chargé des procédures de médiation : | | | | Comité consultatif interrégional de règlement amiable pour les marchés Préfecture de Meurthe et Moselle, 1 rue du Préfet Claude Erignac, 54048, Nancy, F, Téléphone : (+33) 3 83 34 25 62, Fax : (+33) 3 83 34 22 24
| | VI.4.3) | Introduction de recours : | | | | Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Les candidats ont la possibilité d'introduire un recours précontractuel depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat. | | VI.4.4) | Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours : | | | | Tribunal Administratif de Lille, 5 rue Geoffroy Saint Hilaire, 59014, Lille, F, Téléphone : (+33) 3 59 54 23 42, Courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr
| | VI.5) | | DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS | | | | 21 mars 2023 | |
