Département(s) de publication : 26
Annonce No 23-39915
I. II. III. IV. V. VI.
FNS SIMPLE AVIS DE MARCHÉ Section I : Identification de l'acheteur | | | Nom complet de l'acheteur : | | | | Ville de Bourg de Péage | | | | Type de Numéro national d'indentification : | | | | SIRET | | | | N° National d'identification : | | | | 21260057100013 | | | | Ville : | | | | Bourg de Péage | | | | Code Postal : | | | | 26301 | | | | Groupement de commandes : | | | | Non | | Département(s) de publication : 26 | Section 2 : Communication Section 3 : Procedure | | | Type de procédure : | | | | Procédure adaptée ouverte | | | | | | | | Conditions de participation : | | | | aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : | | | | - Assurance pour les risques professionnels en cours de validité- Formulaire Dc1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants.(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)- Formulaire Dc2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) | | | | | | | | capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : | | | | | | | | | | | | capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : | | | | - Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du marché public.- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.-Une présentation d'une liste de travaux exécutés au cours des cinq dernières années indiquant le montant, la date, le destinataire public ou privé (joindre les attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants)-Les qualifications de l'entreprise : voir article 3.3 du Rc | | | | | | | | Technique d'achat : | | | | Sans objet | | | | Date et heure limite de réception des plis : | | | | 28 avril 2023 - 16:00 | | | | Présentation des offres par catalogue électronique : | | | | Interdite | | | | Réduction du nombre de candidats : | | | | Non | | | | Possibilité d'attribution sans négociation : | | | | Oui | | | | L'acheteur exige la présentations de variantes : | | | | Oui | | | | Identification des catégories d'acheteurs intervenant (si accord-cadre) : | | | | | | | | Critères d'attribution : | | | | énoncé dans le Rc | Section 4 : Identification du marché | | | Intitulé du marché : | | | | Aménagement des espaces publics du centre-ville | | | | Code CPV principal | | | | Descripteur principal : 45112500 | | | Description succincte du marché : | | | Le présent marché concerne les travaux d'aménagement des espaces publics du centre-ville de Bourg-de-Péage. Il s'agit d'un marché public de travaux en application de l'article L.1111-2 du Code de la Commande Publique.La maîtrise d'œuvre est assurée par le groupement Bigbang / Valery Gojon Ingénieur Conseil / Hydretudes Hydraulicien / Studio By Night concepteur lumière.Missions du maître d'œuvre : Diag, Avp, Pro, Act, Visa, Det, Aor, Opc et coordination des actions effectuées par des intervenants extérieursLa présente consultation fait l'objet d'un allotissement en 5 lots.Afin de sauvegarder les intérêts de chacune des parties, un constat d'huissier sera réalisé sur chaque site par le titulaire du lot 1, et ce en phase préparation de chantier.Les panneaux de chantier sont à la charge du lot 1.Un médiateur de chantier à la charge du lot 1 | | | Lieu principal d'exécution du marché : | | | Grand Rue Jean Jaurès (secteur Renouveau et Renaissance), Place Delay d'Agier et Place Jean Monin 26300 - Bourg de Péage | | | Durée du marché (en mois) : | | | 24 | | | Valeur estimée (H.T.) : | | | 3 884 225 | | | Valeur entre : | | | | | | et : | | | | | | La consultation comporte des tranches : | | | Non | | | La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : | | | Non | | | Marché alloti : | | | Oui | | | Mots descripteurs : Démolition, Maçonnerie, Mobilier urbain, Serrurerie, Terrassement | Section 5 : Lots OBJET : Aménagement des espaces publics du centre-ville
| | | Description du lot : 1 : Terrassement, démolitions, Vrd. Il s'agit d'un marché public ordinaire de travaux passé en procédure adaptée. Le présent marché est passé à prix unitaires et comprend notamment les installations générales, les travaux préparatoires de chaussée, les terrassements, les travaux de réseaux et dépose de mobilier, la démolition.Le présent marché comprend une variante obligatoire : bordures et caniveaux en pierre reconstituée (en remplacement de la pierre naturelle) | | | Code(s) CPV additionnel(s) | | | | Code CPV principal : 45112500 | | | | Estimation de la valeur hors taxes du lot : 1 787 889 euros | | | | Lieu d'exécution du lot : Grand Rue Jean Jaurès (secteur Renouveau et Renaissance)Place Delay d'AgierPlace Jean Monin | |
| | | Description du lot : 2 : Revêtements et maçonnerie. Il s'agit d'un marché public ordinaire de travaux passé en procédure adaptée. Le présent marché est passé à prix unitaires et comprend notamment les revêtements, escaliers, murets de soutènement et assises.Le présent marché comprend une variante obligatoire : assise sur mesure en béton coulé en place (en remplacement de la pierre naturelle) | | | Code(s) CPV additionnel(s) | | | | Code CPV principal : 45112730 | | | | Estimation de la valeur hors taxes du lot : 1 348 091 euros | | | | Lieu d'exécution du lot : Grand Rue Jean Jaurès (secteur Renouveau et Renaissance)Place Delay d'AgierPlace Jean Monin | |
| | | Description du lot : 3 : Plantations et mobiliers. Il s'agit d'un marché public ordinaire de travaux passé en procédure adaptée. Le présent marché est passé à prix unitaires et comprend notamment la fourniture et mise en œuvre des terres, plantations, travaux de finalisation, mobiliers spécifiques | | | Code(s) CPV additionnel(s) | | | | Code CPV principal : 45112700 | | | | Estimation de la valeur hors taxes du lot : 492 173 euros | | | | Lieu d'exécution du lot : Grand Rue Jean Jaurès (secteur Renouveau et Renaissance)Place Delay d'AgierPlace Jean Monin | |
| | | Description du lot : 4 : Serrureries. Il s'agit d'un marché public ordinaire de travaux passé en procédure adaptée. Le présent marché est passé à prix unitaires et comprend notamment les mains courantes, clôtures, éléments de signalétique métallique et petites serrureries | | | Code(s) CPV additionnel(s) | | | | Code CPV principal : 44316500 | | | | Estimation de la valeur hors taxes du lot : 141 005 euros | | | | Lieu d'exécution du lot : Grand Rue Jean Jaurès (secteur Renouveau et Renaissance)Place Delay d'AgierPlace Jean Monin | |
| | | Description du lot : 5 : Petits équipements techniques. Il s'agit d'un marché public ordinaire de travaux passé en procédure adaptée. Le présent marché est passé à prix unitaires et comprend notamment les barres de stationnement, les barres foraines, l'éclairage et la mise en valeur.Le présent marché comprend une prestation supplémentaire éventuelle facultative : reprise de 3 bornes stationnement existantes et déposées | | | Code(s) CPV additionnel(s) | | | | Code CPV principal : 32400000 | | | | Estimation de la valeur hors taxes du lot : 148 709 euros | | | | Lieu d'exécution du lot : Grand Rue Jean Jaurès (secteur Renouveau et Renaissance)Place Delay d'AgierPlace Jean Monin | |
Section 6 : Informations Complementaires | | | Visite obligatoire : | | | | Oui | | | | Détail sur la visite (si oui) : | | | | La visite sur site est obligatoire pour les lots 1 et 2. Elle est facultative mais vivement conseillée pour les lots 3 à 5.Le candidat visitera les lieux où s'effectueront les travaux accompagné d'un représentant de la Ville de Bourg de Péage, afin d'avoir une parfaite connaissance de ces lieux | | | | Autres informations complémentaires : | | | | date prévisionnelle de notification : juillet 2023obtention du dossier de ConsultationEn application des articles R.2132-1 à R.2132-3 du Code de la Commande Publique, les documents de la consultation sont publiés sur le profil acheteur de la Ville de Bourg de Péage. Le profil acheteur de la Ville de Bourg de Péage est la plateforme de dématérialisation (marchés publics info) offrant toutes les fonctionnalités nécessaires à la dématérialisation, accessible depuis le site de la Ville (https://www.bourgdepeage.com) ou depuis le site de la Communauté d'agglomération Valence Romans Agglo (https://www.valenceromansagglo.fr). L'accès aux documents de la consultation est gratuit, complet, direct et sans restriction.Modalités de remise des offres par le CandidatDans le cadre de la dématérialisation des marchés publics entrée en vigueur le 1er octobre 2018, les offres doivent être transmises obligatoirement par voie électronique via le profil acheteur de la ville. L'attentiondu candidat est attirée sur le fait que les transmissions par mail ou télécopieur et les dépôts papier ne sont pas admis.Critères de sélection des CandidaturesVoir article 4.2 du rccritères de sélection des OffresVoir article 4.3 du RcUne analyse par lot sera effectuée. Les critères de sélection des offres ne sont pas communs à l'ensemble des lots. Se référer à l'article 4.3 du RC également pour les sous-critères.Pour les lots no1 et no2, les critères sont communs à l'offre de base et l'offre variante. Une seule analyse sera réalisée, et c'est l'offre économiquement la plus avantageuse qui sera retenue.Dume ET E-DumeVoir article 3.3 du rcpièces des offres a RemettreVoir article 3.4 du RcNégociationsVoir article 4.6 du RCMARCHE SimilaireVoir article 1.2.7 du RcFinancementLe mode de financement principal des prestations sus décrites est le budget Ville, section investissement, et subventions du Département de la Drôme, de la région Auvergne Rhône Alpes, detr, dsil, et de Valence Romans Agglo.Mode DE RèglementLe paiement des sommes dues est effectué dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception de la demande de paiement par le maître d'ouvrage ou à compter de la date d'exécution des prestations, lorsque la date de réception de la demande de paiement est incertaine ou antérieure à cette date.Avancevoir article 5.5 du CCAPGARANTIE FinancièreUne retenue de garantie de 5% est appliquée (voir article 5.4 du ccap)forme des PrixPrix unitaires révisables (voir article 5.1 du Ccap)Délai d'exécutiondélai impératif de 24 mois, période de préparation de chantier de 2 mois comprise.Délai de validité des offres : 120 jours (cent vingt) jours à compter de la date limite de remise des offres, soit 4 mois.Recoursinstance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Grenoble - 2 Place Verdun - 38000 Grenoble. Tel : 04-76-42-90-00, Fax : 04-76-42-22-69.Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours (référé précontractuel, référé contractuel, recours pour excès de pouvoir, recours de pleine juridiction?) :Conformément à la décision du 06 mars 2009 no 315138, la commune de Bourg de Péage a décidé d'indiquer le service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours dans l'avis d'appel à la Concurrence : Greffe du Tribunal Administratif - 2 Place Verdun - 38000 Grenoble. Tel : 04-76-42-90-00, Fax : 04-76-42-22-69. Courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr Site internet : http://grenoble.tribunal-administratif.fr | | | Date d'envoi du présent avis : | | | | 24 mars 2023 | |
