Appel d'offres : Le présent marché de travaux a pour objet la réalisation de travaux relative à la reconstruction du SSR la Colline Ensoleillée du lot 17 Fluides Médicaux (FME).

Avis de marché - Avis n° 24-18325 du 14/02/2024

Avis de marché

Département(s) de publication : 86

Annonce n° 24-18325

Section 1 - Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : UGECAM ALPC

Forme juridique de l’acheteur : Autorité publique centrale

Activité du pouvoir adjudicateur : Santé

Section 2 - Procédure

2.1 Procédure

Titre : Le présent marché de travaux a pour objet la réalisation de travaux relative à la reconstruction du SSR la Colline Ensoleillée du lot 17 Fluides Médicaux (FME).

Description : Le présent marché de travaux a pour objet la réalisation de travaux relative à la reconstruction du SSR la Colline Ensoleillée du lot 17 Fluides Médicaux (FME). Cette nouvelle consultation fait suite à une résiliation du lot 17 Fluides Médicaux du marché N°2022-01-T et à une déclaration sans suite du marché N°2023-25-T par le pouvoir adjudicateur.

Identifiant de la procédure : c1490047-9c57-4a87-8344-a388cc64c3da

Type de procédure : Ouverte

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux

Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 24111500 Gaz médicaux

2.1.4 Informations générales

Base juridique :

Directive 2014/24/UE

2.1.6 Motifs d’exclusion

Motifs d’exclusion purement nationaux :

Section 5 - Lot

5.1 Lot : LOT-0001

Titre : Marché de travaux pour la Reconstruction du SSR La Colline Ensoleillée à la Roche Posay (86270) LOT 17 Fluides Médicaux (FME)

Description : Le présent marché de travaux a pour objet la réalisation de travaux relative à la reconstruction du SSR la Colline Ensoleillée du lot 17 Fluides Médicaux (FME)

Identifiant interne : 2024-02-T

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux

Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 24111500 Gaz médicaux

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Capacité technique et professionnelle

Nom : Liste et description succincte des critères de sélection :

Description : - Certificats de qualifications professionnelles ou preuve de la capacité du candidat par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de services attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat ; - Certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité des fournitures par des références à certaines spécifications techniques. Attestation de marquage CE en cours de validité à nous fournir accompagnée de la copie de la lettre officielle de l'organisme certificateur prouvant la prolongation du marquage CE actuel jusqu'en décembre 2028.

Critère :

Type : Aptitude à exercer l’activité professionnelle

Nom : Liste et description succincte des conditions :

Description : - Lettre de candidature (ou DC1 dernière version recommandée) ; -DC1 (lettre de candidature) ; - DC2 (déclaration du candidat) ; - Documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à engager le candidat dans le cadre de la consultation ; - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ; - Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L.21411 à L.21415 et 45 et L.21417 à L.214111 du code de la commande publique 48 et qu'il est en règle au regard du respect des articles L. 52121 à L.521211 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés (article R.23442 du code de la commande publique).

Critère :

Type : Capacité économique et financière

Nom : Liste et description succincte des critères de sélection :

Description : - Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise tels que prévus à l'article R.21424 du code de la commande publique; - Présentation d'une liste des principaux travaux effectués pour des prestations similaires au cours des cinq dernières années, indiquant le montant, la date et le lieu d'exécution des prestations. - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ; - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise,

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 13/03/2024 à 15:00

Conditions du marché :

Facturation en ligne : Autorisée

Le paiement en ligne sera utilisé

Informations relatives aux délais de recours : Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel et contractuel tels que prévus aux articles 1441-1 et suivants du code de la procédure civile selon les articles 2 et 11 de l'ordonnance n°20009-515 du 7 mai 2009. Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours : Tribunal judiciaire de Bordeaux, 30 rue des Frères Bonie, F - 33000 BORDEAUX

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d’accord-cadre

Informations sur le système d’acquisition dynamique

Pas de système d’acquisition dynamique

Enchère électronique :

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : UGECAM ALPC

Section 8 - Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : UGECAM ALPC

Numéro d’enregistrement : 42397779200104

Adresse postale : 8 Route de Limoges

Ville : Verneuil sur vienne

Code postal : 87430

Pays : France

Adresse électronique : marches.patrimoine.ug-centre@ugecam.assurance-maladie.fr

Téléphone : 0238833333

Rôles de cette organisation :

Acheteur

Organisation chargée des procédures de recours

Section 11 - Informations relatives à l’avis

11.1 Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 65e51830-f559-4c7c-8bf8-6bd13aa65c47 - 01

Type de formulaire : Mise en concurrence

Type d’avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

Date d’envoi de l’avis : 14/02/2024 à 09:41

Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Date d'envoi du présent avis à la publication : 14/02/2024

Dématérialisation des marchés publics, Veille sur les appels d'offres

Moteur de recherche