Avis de marché - Avis n° 25-44439 du 17/04/2025
Département(s) de publication :
04
Annonce n°
25-44439
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : CMAR PACA
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 13002087800240
Ville : Marseille
Code postal : 13008
Groupement de commandes :
Non
Département(s) de publication : 04
Section 2 - Communication
Identifiant interne de la consultation : 2025 MAPA 15 AHP
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur :
Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :
Non
Nom du contact : GALOPIN Alexia
Adresse mail du contact : a.galopin@cmar-paca.fr
Numéro de téléphone du contact : +33 491321400
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
-
Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de
preuve :
Les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise tels que prévus par le Code de la commande publique :
- Une déclaration de candidature (formulaire DC1 ou équivalent) présentée par le candidat individuel ou par le mandataire en cas de groupement,
Pour les groupements, la justification que le mandataire est habilité à engager le groupement: cette habilitation pourra être fournie par un formulaire DC1 avec les rubriques H et G intégralement remplies et signées par chaque membre du groupement ou par un pouvoir au mandataire donné par chaque membre du groupement. Ce document devra préciser l'étendue du pouvoir, l'objet du marché et le nom du mandataire solidaire;
- Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner mentionnés aux articles L. 2141-1 à L.2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du Code de la commande publique et notamment qu'il est en règle au regard des articles L.5212-1 à L5212-11 du Code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés;
- Les délégations de pouvoir ou délégation de signature si le signataire des documents n'est pas le gérant
- En cas de redressement judiciaire, la copie du ou des jugements déclarant l'entreprise en redressement judiciaire et le dernier jugement l'habilitant à poursuivre son activité
-
Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise : une déclaration sur le chiffre d'affaires global au cours des trois (3) derniers exercices disponibles (DC2 ou équivalent)
-
Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de
preuve :
Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise (DC2 ou équivalent) :
- Présentation de la société ;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat ;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature,
- Liste des travaux de même nature exécutés au cours des trois (3) dernières années,
- Une copie de ses attestations d'assurance responsabilité civile et décennale détaillant les garanties prises en charge en cours de validité.
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 19/05/2025 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique :
Interdite
Réduction du nombre de candidats :
Non
Possibilité d'attribution sans négociation :
Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes :
Non
Critères d'attribution : Article 6-2 du RC :
1º) Valeur technique : 60 % (Note sur 10 coeff 0.6)
- Méthodologie d'exécution des travaux (Méthodologie des travaux et déroulé de chantier par phase, moyens humains affectés à l'opération, gestion des risques et des contraintes, gestion des nuisances et interface avec les occupants et de la co-activité, stockage, gestion et évacuation des déchets : 25 %
- Qualité des matériels, matériaux et équipements proposés au regard du tableau des matériaux et des fiches techniques fournies (Fournir et renseigner le tableau des matériaux et joindre les fiches techniques correspondantes) : 10 %
- Le délai d'exécution du lot au regard du planning de réalisation détaillé par phase et de la cohérence vis-à-vis du délai global de l'opération, intégrant notamment les moyens humains mis en oeuvre et les délais de fabrication, d'approvisionnement des matériaux, matériels et produits demandés : 25 %
2º) Prix : 40 % (Note sur 10 coeff 0.4) Formule de calcul : Points maxi à attribuer X (prix de l'offre la moins disante /prix de l'offre analysée).
Joindre obligatoirement la DPGF au format Excel.
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : CONSTRUCTION D'UN BATIMENT PEDAGOGIQUE POUR LES FORMATIONS SANITAIRES THERMIQUE
CFA CAMPUS DE DIGNE LES BAINS - Charpente métallique - couverture - bardage (Relance Lot 3)
Code CPV principal - Descripteur principal : 45261000
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Le marché concerne des travaux de construction d'un bâtiment pédagogique pour les formations sanitaires et thermique sur le CFAR Campus de Digne Les Bains.
Lot : Charpente métallique - couverture - bardage (relance Lot 3).
Il s'agit de la relance d'un lot déclaré sans suite pour cause d'infructuosité dans le cadre d'une précédente consultation.
Le marché est passé selon la procédure adaptée définie aux articles R. 2123-1 à R. 2123-5 du Code de la commande publique. La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le CCTP. La durée globale du marché court à compter de la notification du marché et ce jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement (soit un prévisionnel de 10 mois de travaux intégrant la période de préparation et 12 mois de garantie
parfait achèvement). La période de préparation se déroulera durant le mois de juillet 2025.
Lieu principal d'exécution du marché : 15 Rue Maldonat 04000 Digne-les-Bains
Durée du marché (en mois) : 22
La consultation comporte des tranches :
Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti :
Non
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire :
Oui
Détail sur la visite (si oui) : Article 3 du Règlement de consultation : La visite du site est obligatoire. Les visites s'effectueront du Mercredi 23 avril 2025 au Mercredi 14 mai 2025 inclus. Contact pour la réalisation des visites : Monsieur Fabien Campagnola - f.campagnola@cmar-paca.fr - Tel : 0488745142.
Autres informations complémentaires : Voies de recours et médiations :Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Marseille 31 Rue Jean François Leca 13002 Marseille, tél. : 04-91-13-48-13, courriel : greffe.ta-marseille juradm.fr. Organe chargé des procédures de médiation :Comité consultatif interrégionalrèglement amiable des différends et litiges Place Félix Baret CS 80001 13282 MARSEILLE Cedex 20 , tél. : 04.84.35.45.54. Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Marseille31 Rue Jean François Leca 13002 Marseille Tel : 04.91.13.48.13 Courriel : greffe.tamarseille@juradm.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 17/04/2025
